Servizi - 405163-2017

13/10/2017    S197    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Francia-Créteil: Servizi di ingegneria

2017/S 197-405163

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Meeddm
15-17 rue Olof Palme
Créteil Cedex
94046
Francia
Tel.: +33 0146768724
E-mail: bf.sg-dirif.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
Codice NUTS: FR105

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.developpement-durable.gouv.fr

Indirizzo del profilo di committente: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.marches-publics.gouv.fr
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
dirif/simeer/dio
2 ruelle de la Ceinture
Versailles Cedex
78008
Francia
Persona di contatto: Mme Joelle NGUYEN VAN ROT
Tel.: +33 0139074131
E-mail: bf.sg-dirif.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
Codice NUTS: FR105

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.developpement-durable.gouv.fr

Indirizzo del profilo di committente: http://www.marches-publics.gouv.fr

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
dirif / sg / bureau des finances / Pôle des Marchés Publics
2 ème étage: Bureau 216 — bâtiment Aristote: 15, 17 rue Olof Palme
Créteil Cedex
94046
Francia
Tel.: +33 0146768724
E-mail: magguy.desplan@developpement-durable.gouv.fr
Codice NUTS: FR107

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.developpement-durable.gouv.fr

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Transition écologique et solidaire

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Mission de modélisation et de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la réalisation des études d'amélioration et de renforcement du réseau incendie des tunnels de l'échangeur A14/A86.

Numero di riferimento: MOE-RI-ECH-A14
II.1.2)Codice CPV principale
71300000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Mission de modélisation et de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la réalisation des études d'amélioration et de renforcement du réseau incendie des tunnels de l'échangeur A14/A86.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
71300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FR105
Luogo principale di esecuzione:

Tunnels de l'échangeur A14/A86, sur la commune de Nanterre.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Les prestations à réaliser sont:

l'appropriation des éléments d'études existants

la modélisation du réseau incendie des tunnels de l'échangeur A14/A86

La réalisation de simulations d'améliorations

la mission de maîtrise d'oeuvre PRO pour la conception et la réalisation des études d'amélioration et de renforcement du réseau incendie des tunnels de l'échangeur A14/A86

La mission de maîtrise d'oeuvre PRO pour l'amélioration de l'évacuation du point bas de l'assainissement du tunnel de l'a14 (zone inondée dans les gaines de ventilation)

les missions act, visa et AOR de chaque phase de travaux.

Le marché est décomposé en trois tranches (une tranche ferme et deux tranches optionnelles) en application de l'article 77 du décret no2016-360 du 25/03/2016:

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: La valeur technique / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Tranche optionnelle no1 (To1): Travaux prioritaires du réseau incendie tunnel A14y et travaux d'amélioration et renforcement du réseau incendie du tunnel A14 Tranche optionnelle no2 (To2): Travaux d'amélioration et renforcement du réseau incendie du tunnel A86 et bretelles. Le pouvoir adjudicateur est libre d'affermir ou non les tranches optionnelles en cours d'exécution du marché.

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Consistance de la tranche ferme:

Tranche ferme: Modélisation et conception des études de projet global d'amélioration du réseau incendie de l'échangeur A14/A86 et travaux prioritaires du RI tunnel A14 W.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Le formulaire Dc1 dûment complété et signé. En cas de groupement le Dc1 est signé par tous les cotraitants (signatures manuscrites originales pour les offres sur support « papier » / signatures électroniques pour les offres « électroniques »);

le pouvoir du signataire pour engager l'entreprise (établi par tout moyen, notamment un extrait k-bis et/ou des délégations internes à l'entreprise);

Le formulaire Dc1 est disponible avec sa notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Le/Les formulaire(s) Dc2 dûment complétés, et notamment le chiffre d'affaires dans le domaine concerné par le marché public sur les trois dernières années. En cas de groupement il est fourni un Dc2 par cotraitant. Les annexes demandées au Dc2 sont fournies le cas échéant;

déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

Le formulaire Dc2 est disponible avec sa notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Les références pour des prestations de nature similaire sur les trois derniers exercices appuyées de certificats de capacité;

une présentation des moyens humains et matériels du candidat;

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Les documents (situation propre, capacités et références) listés ci-dessus peuvent être remplacés par le DUME en application de l'article 49 du décret no2016-360 du 25/03/2016.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/11/2017
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Francese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/11/2017
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

En cas de non affermissement ou d'affermissement en retard de ces tranches, il n'est pas prévu d'indemnité d'attente ou de dédit.

Présentation des offres:

Les candidats sont invités, pour constituer leur offre, à prendre connaissance du règlement de la consultation téléchargeable sur le profil acheteur.

Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plate-forme des achats de l'état (Place) à l'adresse suivante http://www.marches-publics.gouv.fr — sous la référence: Moe-Ri-Ech-A14.

Le candidat est invité à s'inscrire sur la plate-forme afin d'être destinataire des éventuels avertissements de modification de la consultation. Il vérifiera le paramétrage de sa messagerie électronique afin de s'assurer de la bonne réception des messages de la plate-forme.

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Modalités de remise des offres:

Les candidats sont invités à se reporter au règlement de la consultation de la présente consultation pour connaître en détail les modalités de remise des offres, par voie postale, remise en main propre, ou par voie électronique à l'adresse: http://www.marches-publics.gouv.fr.

Les offres, mêmes volumineuses, doivent parvenir complètes dans les délais fixés par l'acheteur public. L'Opérateur économique est responsable de l'envoi de son pli électronique dans les délais fixés.

Modalités de financement et de paiement:

Origine du financement Budget de l' État

Les prix sont révisables en application des modalités fixées dans le cahier de clauses administratives particulières (Ccap)

Le règlement des comptes se fera sous la forme d'acomptes et d'un solde suivant l'échéancier défini dans le Ccap

Une avance de 5 % sera accordée au titulaire pour chaque tranche du marché en application des modalités fixées dans le Ccap

Délai global de paiement: 30 jours

en cas de dépassement du délai de paiement, le taux d'intérêt moratoire applicable sera égal au taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de 8 points +Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (décret 2013-269 du 29/03/2013).

Délai d'exécution du marché:

Les délais prévisionnels des différents éléments de mission sont susceptibles de se superposer.

La durée d'exécution prévisionnelle du marché est de 72 mois.

Les délais d'exécution prévisionnels des tranches sont respectivement de 24 mois (Tf), 24 mois (To1) et 24 mois (To2).

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 04
75181
Francia
Tel.: +33 0144594400
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fax: +33 0144594446

Indirizzo Internet:http://paris.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Référé pré-contractuel: doit être introduit avant la signature du marché par la personne publique.

Référé contractuel: doit être introduit dans un délai de:

31 jours, à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat,

6 mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié.

Recours pour excès de pouvoir: doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision administrative concernée.

Recours de pleine juridiction: doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicités appropriées.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2017