1. Купувач
1.1.
Купувач
Официално наименование: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Правна категория на купувача: Институция, орган или агенция на ЕС
Дейност на възлагащия орган: Услуги по общофункционално управление на държавата
2. Процедура
2.1.
Процедура
Заглавие: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA)
Описание: Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti.
Идентификатор на процедурата: c7cf8cf5-f36b-401d-acc2-ac7aa744c27e
Вътрешен идентификатор: EC-JRC/IPR/2026/OP/0342
Вид процедура: Открита
Процедурата се ускорява: не
2.1.1.
Цел
Естество на поръчката: Строителство
Основна класификация (cpv): 45330000 Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
2.1.2.
Място на изпълнение
Държава: Итaлия
На всяко място в дадена държава
Допълнителна информация: Si invita a consultare i documenti di gara.
2.1.3.
Стойност
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 3 500 000,00 EUR
2.1.4.
Обща информация
Допълнителна информация: In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni.
Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509
2.1.6.
Основания за изключване
Източници на основанията за изключване: Документ за обществени поръчки
5. Обособена позиция
5.1.
Обособена позиция: LOT-0001
Заглавие: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA)
Описание: Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti.
Вътрешен идентификатор: EC-JRC/IPR/2026/OP/0342
5.1.1.
Цел
Естество на поръчката: Строителство
Основна класификация (cpv): 45330000 Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Допълнителна класификация (cpv): 44115200 Оборудване за водопроводни и отоплителни инсталации, 44410000 Артикули за баня и кухня, 45231223 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спомагателни съоръжения за снабдяване с газ, 50700000 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради, 44160000 Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и свързани с тях изделия, 44600000 Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление, 50500000 Услуги по ремонт и поддържане на помпи, арматурни изделия, метални контейнери и машини
5.1.2.
Място на изпълнение
Държава: Итaлия
На всяко място в дадена държава
Допълнителна информация: Si invita a consultare i documenti di gara.
5.1.3.
Очаквана продължителност
Срок: 48 Месеци
5.1.4.
Подновяване
Максимален брой подновявания: 1
Друга информация за подновявания: Il contratto quadro è concluso per un periodo iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabile 1 (uno) volte. Si prega di consultare il progetto di contratto quadro nei documenti di gara.
5.1.5.
Стойност
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 3 500 000,00 EUR
5.1.6.
Обща информация
Запазено участие:
Участието не е запазено.
Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП): не
Информация за предишни обявления:
Идентификатор на предишното обявление: 131081-2026
5.1.9.
Критерии за подбор
Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки
5.1.10.
Критерии за възлагане
Критерий:
Вид: Качество
Описание: Si invita a consultare i documenti di gara.
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 50
Критерий:
Вид: Цена
Описание: Si invita a consultare i documenti di gara.
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 50
5.1.11.
Документация за възлагане на обществена поръчка
Краен срок за искане на допълнителна информация: 13/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време
Ad hoc канал за комуникация:
Наименование: Funding and Tenders Portal
5.1.12.
Условия за възлагане на обществена поръчка
Условия за подаване:
Електронно подаване: Задължително
Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: български, чешки, датски, немски, гръцки, английски, испански, естонски, фински, френски, ирландски, хърватски, унгарски, италиански, литовски, латвийски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, шведски
Електронен каталог: Забранено
Краен срок за получаване на оферти: 20/07/2026 16:00:59 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време
Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 6 Месеци
Информация за обществената поръчка:
Дата на отваряне: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време
Условия на договора:
Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не
Електронно фактуриране: Разрешено
Ще се използва електронно поръчване: да
Ще се използва електронно плащане: да
5.1.15.
Техники
Рамково споразумение:
Рамково споразумение без подновяване на състезателната процедура
Максимален брой участници: 1
Информация за динамичната система за покупки:
Няма динамична система за покупки
5.1.16.
Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)
Oрганизация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване): Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
8. Организации
8.1.
ORG-0001
Официално наименование: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Регистрационен номер: COM
Отдел: JRC.R - Operations and Support Management
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
Пощенски код: I-21027
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Varese (ITC41)
Държава: Итaлия
Телефон: +32 2 299 11 11
Роли на тази организация:
Купувач
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)
8.1.
ORG-0002
Официално наименование: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Регистрационен номер: CURIA
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Luxembourg (LU000)
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Роли на тази организация:
Oрганизация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)
8.1.
ORG-0003
Официално наименование: Commissione europea
Регистрационен номер: EUCOM
Пощенски адрес: Mondrian (CDMA), Rue du Champ de Mars 21
Град: Brussels
Пощенски код: B-1050
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Държава: Бeлгия
Телефон: +32 2 299 11 11
Роли на тази организация:
TED eSender
10. Промяна
Идентификатор/версия на обявлението: 1aacb918-0541-48ea-a484-13831e55bf79 - 03
Вид на формуляра: Състезателна процедура
Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
Подвид на обявлението: 16
Дата на изпращане на известието: 09/07/2026 12:13:45 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време
Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: италиански
Номер на публикуване на обявлението: 478573-2026
Номер на броя на ОВ S: 131/2026
Дата на публикуване: 10/07/2026