1. Kupující
1.1.
Kupující
Oficiální název: Lille Métropole Habitat
Právní forma kupujícího: Veřejnoprávní subjekt
Činnost veřejného zadavatele: Bydlení a občanská vybavenost
2. Řízení
2.1.
Řízení
Název: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Popis: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Identifikátor řízení: c3dac7d8-0883-4250-a2cb-f64e5bf1c8ed
Interní identifikátor: 25S0074
Typ řízení: Otevřené
Řízení se zrychlí: ne
2.1.1.
Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45330000 Instalatérské a sanitární práce
Další klasifikace (cpv): 44162000 Potrubí, 45331000 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
2.1.2.
Místo plnění
Poštovní adresa: 425 Boulevard Gambetta
Obec: Tourcoing
PSČ: 59200
Nižší územní jednotka země (NUTS): Nord (FRE11)
Země: Francie
2.1.4.
Obecné informace
Právní základ:
Směrnice 2014/24/EU
2.1.6.
Důvody pro vyloučení
Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace
5. Část
5.1.
Část: LOT-0000
Název: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Popis: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Interní identifikátor: T-PF-1834133
5.1.1.
Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45330000 Instalatérské a sanitární práce
Další klasifikace (cpv): 44162000 Potrubí, 45331000 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
5.1.2.
Místo plnění
Poštovní adresa: 425 Boulevard Gambetta
Obec: Tourcoing
PSČ: 59200
Nižší územní jednotka země (NUTS): Nord (FRE11)
Země: Francie
5.1.3.
Odhadovaná doba trvání
Datum zahájení: 10/08/2026
Doba trvání: 48 Měsíce
5.1.4.
Obnovení
Maximální počet obnovení: 1
Další informace o obnovení: Nombre de reconductions : 1 Durée de chaque reconduction : 24 mois Durée maximale du contrat : 48 mois
5.1.6.
Obecné informace
Jedná se o opakující se zadávací řízení
Popis: Début d'exécution : à compter de la notification. Période initiale : 24 mois. Reconduction tacite : 1 fois pour une période de 24 mois. Durée maximale de l'accord-cadre : 48 mois
Vyhrazená účast:
Účast není vyhrazena.
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne
5.1.9.
Kritéria pro výběr
Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace
5.1.11.
Zadávací dokumentace
Komunikační kanál ad hoc:
Jméno/název: AW Solutions
5.1.12.
Podmínky zadávání zakázek
Podmínky podání:
Elektronické podání: Požadována
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: francouzština
Elektronický katalog: Nepovolena
Lhůta pro doručení nabídek: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas
Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 4 Měsíce
Informace o veřejném otvírání nabídek:
Datum otevření: 10/07/2026 12:10:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas
Místo: Lille Metropole Habitat
Smluvní podmínky:
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Elektronická fakturace: Požadována
Bude použito elektronické objednávání: ne
Bude použita elektronická platba: ne
5.1.15.
Techniky
Rámcová dohoda:
Rámcová dohoda s obnovením soutěže
Maximální počet účastníků: 1
Informace o dynamickém nákupním systému:
Žádný dynamický nákupní systém
5.1.16.
Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: Tribunal administratif de Lille
Informace o lhůtách pro přezkum: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8. Organizace
8.1.
ORG-0001
Oficiální název: Avenue-Web Systèmes
Registrační číslo: F2B5058D-D94E-0BC6-73C7BC61077AFEE5
Obec: Seyssinet-Pariset
PSČ: 38170
Nižší územní jednotka země (NUTS): Isère (FRK24)
Země: Francie
Telefon: +33480041260
Úlohy této organizace:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Oficiální název: Lille Métropole Habitat
Registrační číslo: 54964
Poštovní adresa: 425 Boulevard Gambetta
Obec: Tourcoing
PSČ: 59200
Nižší územní jednotka země (NUTS): Nord (FRE11)
Země: Francie
Kontaktní místo: BITTER Maxime
Telefon: 0970249249
Úlohy této organizace:
Kupující
8.1.
ORG-0003
Oficiální název: Tribunal administratif de Lille
Registrační číslo: F2B505CB-9A9E-E088-84E16FB131822E38
Poštovní adresa: 143, rue Jacquemars Giélée
Obec: Lille
PSČ: 59014
Nižší územní jednotka země (NUTS): Nord (FRE11)
Země: Francie
Telefon: 0320631300
Fax: 0320631347
Úlohy této organizace:
Organizace příslušná pro přezkum
Identifikátor oznámení/verze: 5417a678-a6d8-41d9-b27e-c3c67b922784 - 01
Druh formuláře: Zadávání
Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Podtyp oznámení: 16
Datum odeslání oznámení: 10/06/2026 16:10:35 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: francouzština
Číslo zveřejnění oznámení: 402833-2026
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 112/2026
Datum zveřejnění: 12/06/2026