1. Kupující
1.1.
Kupující
Oficiální název: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Právní forma kupujícího: Instituce, orgán nebo agentura EU
Činnost veřejného zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
2. Řízení
2.1.
Řízení
Název: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA)
Popis: Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti.
Identifikátor řízení: c7cf8cf5-f36b-401d-acc2-ac7aa744c27e
Interní identifikátor: EC-JRC/IPR/2026/OP/0342
Typ řízení: Otevřené
Řízení se zrychlí: ne
2.1.1.
Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45330000 Instalatérské a sanitární práce
2.1.2.
Místo plnění
Země: Itálie
Kdekoli v dané zemi
Další informace: Si invita a consultare i documenti di gara.
2.1.3.
Hodnota
Odhadovaná hodnota bez DPH: 3 500 000,00 EUR
2.1.4.
Obecné informace
Další informace: In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni.
Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) 2024/2509
2.1.6.
Důvody pro vyloučení
Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace
5. Část
5.1.
Část: LOT-0001
Název: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA)
Popis: Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti.
Interní identifikátor: EC-JRC/IPR/2026/OP/0342
5.1.1.
Účel
Charakter smlouvy: Práce
Hlavní klasifikace (cpv): 45330000 Instalatérské a sanitární práce
Další klasifikace (cpv): 44115200 Instalatérské a topenářské materiály, 44410000 Výrobky pro koupelny a kuchyně, 45231223 Pomocné práce pro distribuci plynu, 50700000 Opravy a údržba technických stavebních zařízení, 44160000 Potrubí, trubky, pažnice, trubkoví a příbuzné položky, 44600000 Nádrže, zásobníky a podobné nádoby; radiátory a kotle pro ústřední topení, 50500000 Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení
5.1.2.
Místo plnění
Země: Itálie
Kdekoli v dané zemi
Další informace: Si invita a consultare i documenti di gara.
5.1.3.
Odhadovaná doba trvání
Doba trvání: 48 Měsíce
5.1.4.
Obnovení
Maximální počet obnovení: 1
Další informace o obnovení: Il contratto quadro è concluso per un periodo iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabile 1 (uno) volte. Si prega di consultare il progetto di contratto quadro nei documenti di gara.
5.1.5.
Hodnota
Odhadovaná hodnota bez DPH: 3 500 000,00 EUR
5.1.6.
Obecné informace
Vyhrazená účast:
Účast není vyhrazena.
Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne
Informace o předchozích oznámeních:
Identifikátor předchozího oznámení: 131081-2026
5.1.9.
Kritéria pro výběr
Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace
5.1.10.
Kritéria pro zadání
Kritérium:
Typ: Kvalita
Popis: Si invita a consultare i documenti di gara.
Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 50
Kritérium:
Typ: Cena
Popis: Si invita a consultare i documenti di gara.
Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 50
5.1.11.
Zadávací dokumentace
Lhůta pro vyžádání dalších informací: 13/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas
Komunikační kanál ad hoc:
Jméno/název: Funding and Tenders Portal
5.1.12.
Podmínky zadávání zakázek
Podmínky podání:
Elektronické podání: Požadována
Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: bulharština, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, irština, chorvatština, maďarština, italština, litevština, lotyština, maltština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, švédština
Elektronický katalog: Nepovolena
Lhůta pro doručení nabídek: 20/07/2026 16:00:59 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas
Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 6 Měsíce
Informace o veřejném otvírání nabídek:
Datum otevření: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas
Smluvní podmínky:
Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Elektronická fakturace: Povolena
Bude použito elektronické objednávání: ano
Bude použita elektronická platba: ano
5.1.15.
Techniky
Rámcová dohoda:
Rámcová dohoda bez obnovení soutěže
Maximální počet účastníků: 1
Informace o dynamickém nákupním systému:
Žádný dynamický nákupní systém
5.1.16.
Další informace, mediace a přezkum
Organizace příslušná pro přezkum: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
8. Organizace
8.1.
ORG-0001
Oficiální název: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Registrační číslo: COM
Odbor: JRC.R - Operations and Support Management
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
PSČ: I-21027
Nižší územní jednotka země (NUTS): Varese (ITC41)
Země: Itálie
Telefon: +32 2 299 11 11
Úlohy této organizace:
Kupující
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum
8.1.
ORG-0002
Oficiální název: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Registrační číslo: CURIA
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Nižší územní jednotka země (NUTS): Luxembourg (LU000)
Země: Lucembursko
Telefon: +352 4303-1
Úlohy této organizace:
Organizace příslušná pro přezkum
8.1.
ORG-0003
Oficiální název: Commissione europea
Registrační číslo: EUCOM
Poštovní adresa: Mondrian (CDMA), Rue du Champ de Mars 21
Obec: Brussels
PSČ: B-1050
Nižší územní jednotka země (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Země: Belgie
Telefon: +32 2 299 11 11
Úlohy této organizace:
TED eSender
10. Změna
Identifikátor oznámení/verze: 1aacb918-0541-48ea-a484-13831e55bf79 - 03
Druh formuláře: Zadávání
Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Podtyp oznámení: 16
Datum odeslání oznámení: 09/07/2026 12:13:45 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: italština
Číslo zveřejnění oznámení: 478573-2026
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 131/2026
Datum zveřejnění: 10/07/2026