1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn: Lille Métropole Habitat
Køberens retlige status: Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Beskrivelse: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Identifikator for proceduren: c3dac7d8-0883-4250-a2cb-f64e5bf1c8ed
Intern ID: 25S0074
Udbudsprocedure: Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure: nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45330000 Blikkenslagerarbejde
Supplerende klassifikation (cpv): 44162000 Rørsystemer, 45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse: 425 Boulevard Gambetta
By: Tourcoing
Postnummer: 59200
Landsdel (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrig
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Udelukkelsesgrunde
Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt: LOT-0000
Titel: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Beskrivelse: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Intern ID: T-PF-1834133
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45330000 Blikkenslagerarbejde
Supplerende klassifikation (cpv): 44162000 Rørsystemer, 45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse: 425 Boulevard Gambetta
By: Tourcoing
Postnummer: 59200
Landsdel (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato: 10/08/2026
Varighed: 48 Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser: 1
Yderligere oplysninger om fornyelser: Nombre de reconductions : 1 Durée de chaque reconduction : 24 mois Durée maximale du contrat : 48 mois
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse: Début d'exécution : à compter de la notification. Période initiale : 24 mois. Reconduction tacite : 1 fois pour une période de 24 mois. Durée maximale de l'accord-cadre : 48 mois
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Ad hoc-kommunikationskanal:
Navn: AW Solutions
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 4 Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse:
Åbningsdato: 10/07/2026 12:10:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Sted: Lille Metropole Habitat
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere: 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Lille
Oplysninger om klagefrister: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn: Avenue-Web Systèmes
Registreringsnummer: F2B5058D-D94E-0BC6-73C7BC61077AFEE5
By: Seyssinet-Pariset
Postnummer: 38170
Landsdel (NUTS): Isère (FRK24)
Land: Frankrig
Telefon: +33480041260
Denne organisations roller:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Officielt navn: Lille Métropole Habitat
Registreringsnummer: 54964
Postadresse: 425 Boulevard Gambetta
By: Tourcoing
Postnummer: 59200
Landsdel (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrig
Enhed: BITTER Maxime
Telefon: 0970249249
Denne organisations roller:
Køber
8.1.
ORG-0003
Officielt navn: Tribunal administratif de Lille
Registreringsnummer: F2B505CB-9A9E-E088-84E16FB131822E38
Postadresse: 143, rue Jacquemars Giélée
By: Lille
Postnummer: 59014
Landsdel (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrig
Telefon: 0320631300
Fax: 0320631347
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager
Bekendtgørelsens ID: 5417a678-a6d8-41d9-b27e-c3c67b922784 - 01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 10/06/2026 16:10:35 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: fransk
Bekendtgørelsesnummer: 402833-2026
EUT-S-nummer: 112/2026
Offentliggørelsesdato: 12/06/2026