1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Køberens retlige status: EU-institution, organ eller agentur
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA)
Beskrivelse: Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti.
Identifikator for proceduren: c7cf8cf5-f36b-401d-acc2-ac7aa744c27e
Intern ID: EC-JRC/IPR/2026/OP/0342
Udbudsprocedure: Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure: nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45330000 Blikkenslagerarbejde
2.1.2.
Udførelsessted
Land: Italien
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger: Si invita a consultare i documenti di gara.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 3 500 000,00 EUR
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger: In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni.
Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) 2024/2509
2.1.6.
Udelukkelsesgrunde
Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt: LOT-0001
Titel: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA)
Beskrivelse: Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti.
Intern ID: EC-JRC/IPR/2026/OP/0342
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45330000 Blikkenslagerarbejde
Supplerende klassifikation (cpv): 44115200 Vvs-artikler, 44410000 Artikler til badeværelser og køkkener, 45231223 Følgearbejder til gasdistribution, 50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger, 44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner, 44600000 Tanke, beholdere og containere; radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg, 50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
5.1.2.
Udførelsessted
Land: Italien
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger: Si invita a consultare i documenti di gara.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 48 Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser: 1
Yderligere oplysninger om fornyelser: Il contratto quadro è concluso per un periodo iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabile 1 (uno) volte. Si prega di consultare il progetto di contratto quadro nei documenti di gara.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 3 500 000,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser:
ID for den foregående bekendtgørelse: 131081-2026
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Si invita a consultare i documenti di gara.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 50
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: Si invita a consultare i documenti di gara.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 50
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 13/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Ad hoc-kommunikationskanal:
Navn: Funding and Tenders Portal
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: bulgarsk, tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, irsk, kroatisk, ungarsk, italiensk, litauisk, lettisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, svensk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 20/07/2026 16:00:59 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 6 Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse:
Åbningsdato: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Tilladt
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere: 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Registreringsnummer: COM
Afdeling: JRC.R - Operations and Support Management
Postadresse: Via Enrico Fermi 2749
By: Ispra (VA)
Postnummer: I-21027
Landsdel (NUTS): Varese (ITC41)
Land: Italien
Telefon: +32 2 299 11 11
Denne organisations roller:
Køber
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0002
Officielt navn: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Registreringsnummer: CURIA
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Landsdel (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn: Commissione europea
Registreringsnummer: EUCOM
Postadresse: Mondrian (CDMA), Rue du Champ de Mars 21
By: Brussels
Postnummer: B-1050
Landsdel (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
Telefon: +32 2 299 11 11
Denne organisations roller:
TED eSender
10. Ændring
Bekendtgørelsens ID: 1aacb918-0541-48ea-a484-13831e55bf79 - 03
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 09/07/2026 12:13:45 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: italiensk
Bekendtgørelsesnummer: 478573-2026
EUT-S-nummer: 131/2026
Offentliggørelsesdato: 10/07/2026