See the notice on TED website
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Køberens retlige status: Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel: Travaux de construction de la nouvelle Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Angers (49)
Beskrivelse: Travaux de construction de la nouvelle Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Angers (49)
Identifikator for proceduren: 945eaccb-7c3d-4b23-ad01-23960f235af8
Intern ID: AO 6901 26 43
Udbudsprocedure: Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure: nej
Hovedpunkterne i proceduren: Procédure d'appel d'offres ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5) Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à l'analyse des candidatures après analyse et classement des offres.
2.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anlægsarbejder
2.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
Yderligere oplysninger: Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande avant le 10/07/2026 à 17h via le profil d'acheteur. Les questions peuvent être posées par la plateforme http://www.achatpublic.com, colonne de gauche, rubrique questions/réponses. L'ensemble des réponses sera donné à l'ensemble des candidats par la même plateforme. Il est important de mentionner lors du retrait du dossier une adresse mail régulièrement consultée, l'ensemble des éléments complémentaires sera adressée à cette adresse. Le maitre d'ouvrage ne pourra être tenu responsable du non téléchargement des éléments envoyés sur cette adresse mail. Une réponse sera alors adressée au plus tard le 17/07/2026 à tous les candidats ayant reçu le dossier. Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles pour le lot 16 uniquement. Une avance peut être versée selon les conditions définies au marché. Le financement est assuré par autofinancement de la ville d'Angers et de subventions. La durée prévisionnelle d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 23 mois dont 1 mois de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations. Les prix sont révisables. le marché comporte une clause d'insertion sociale sur certains lots.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 11 030 917,00 EUR
2.1.4.
Generelle oplysninger
Denne procedure vil blive relanceret
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud: 13
Betingelser for kontraktens udførelse:
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver: 13
2.1.6.
Udelukkelsesgrunde
Kilder til grundlag for udelukkelse: Bekendtgørelse
Rent nationale udelukkelsesgrunde: Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt: LOT-0001
Titel: Lot 1 : Terrassement - Voirie - Réseaux divers (VRD)
Beskrivelse: Lot 1 : Terrassement - Voirie - Réseaux divers (VRD)
Intern ID: 01
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45112000 Udgravning og fjernelse af jord
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 107 810,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0026
Titel: Lot 2 : Installation de chantier - Fondations spéciales - Gros oeuvre
Beskrivelse: Lot 2 : Installation de chantier - Fondations spéciales - Gros oeuvre
Intern ID: 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45262311 Råbyggeri af beton
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 3 810 804,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0027
Titel: Lot 6 : Murs rideaux - Châssis vitrés
Beskrivelse: Lot 6 : Murs rideaux - Châssis vitrés
Intern ID: 6
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 470 810,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0028
Titel: Lot 9 : Menuiseries intérieures - Gradins bois - Mobilier
Beskrivelse: Lot 9 : Menuiseries intérieures - Gradins bois - Mobilier
Intern ID: 9
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45421000 Snedkerarbejde
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 1 488 851,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0029
Titel: Lot 10 : Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus
Beskrivelse: Lot 10 : Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus
Intern ID: 10
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45320000 Isoleringsarbejde
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 1 009 907,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0030
Titel: Lot 11 : Carrelage - Faïence
Beskrivelse: Lot 11 : Carrelage - Faïence
Intern ID: 11
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45431000 Flisearbejde
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 102 523,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0031
Titel: Lot 12 : Sols souples
Beskrivelse: Lot 12 : Sols souples
Intern ID: 12
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45432111 Udførelse af blød gulvbelægning
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 58 711,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0032
Titel: Lot 14 : Appareils élévateurs
Beskrivelse: Lot 14 : Appareils élévateurs
Intern ID: 14
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45313100 Installation af elevator
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 121 662,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0033
Titel: Lot 15 : CVC - Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie sanitaires
Beskrivelse: Lot 15 : CVC - Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie sanitaires
Intern ID: 15
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 1 481 588,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0035
Titel: Lot 16 : Electricité - courants forts - courants faibles
Beskrivelse: Lot 16 : Electricité - courants forts - courants faibles
Intern ID: 16
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45310000 Udførelse af elektriske installationer
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 866 496,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0036
Titel: Lot 18 : Serrurerie et machinerie scénique
Beskrivelse: Lot 18 : Serrurerie et machinerie scénique
Intern ID: 18
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45262400 Opstilling af stålprofiler
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 554 987,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0037
Titel: Lot 19 : Audiovisuel et éclairage scénique
Beskrivelse: Lot 19 : Audiovisuel et éclairage scénique
Intern ID: 19
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45311200 Installation af elarmaturer
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 597 748,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Delkontrakt: LOT-0038
Titel: Lot 20 : Nettoyage
Beskrivelse: Lot 20 : Nettoyage
Intern ID: 20
5.1.1.
Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45452000 Udvendig rengøring af bygninger
5.1.2.
Udførelsessted
By: Angers
Postnummer: 49000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed: 23 Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 46 668,00 EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse
Kriterium: Generel årlig omsætning
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Extrait kbis
Kriterium: Certifikater fra kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse af udvælgelseskriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: 55 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 55
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur technique 40 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 40
Kriterium:
Type: Kvalitet
Beskrivelse: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 5
5.1.11.
Tilbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
5.1.12.
Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 150 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse:
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling: Tribunal administratif de Nantes
Organisation med ansvar for klager: Tribunal administratif de Nantes
Oplysninger om klagefrister: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Tribunal administratif de Nantes
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisation, der behandler tilbud: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Registreringsnummer: 52884815300029
Postadresse: 48 C Bd Foch - BP 80110
By: Angers cedex 02
Postnummer: 49101
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
Telefon: 0241182121
Denne organisations roller:
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn: Tribunal administratif de Nantes
Registreringsnummer: 17440005100010
Postadresse: 6 Allée de l'ile Gloriette, F
By: Nantes
Postnummer: 44000
Landsdel (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrig
Telefon: +33 240994600
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres: 4bce4df7-5370-4ad9-b602-a1f06bb0690e-01
Hovedårsagen til ændringen: Berigtigelse – køber
Beskrivelse: POUR TOUS LES LOTS : la date limite de réception des offres initialement prévue au 24/07/2026, est prolongée jusqu'au 30/07/2026 à 12h00.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator: LOT-0001
Beskrivelse af ændringer: POUR TOUS LES LOTS : la date limite de réception des offres initialement prévue au 24/07/2026, est prolongée jusqu'au 30/07/2026 à 12h00.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Bekendtgørelsens ID: cd88b13b-ec15-4746-b3fc-ca2073f6701d - 02
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 15/07/2026 10:51:31 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: fransk
Bekendtgørelsesnummer: 491008-2026
EUT-S-nummer: 135/2026
Offentliggørelsesdato: 16/07/2026