See the notice on TED website
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: ICF HABITAT Sud-Est Méditerranée
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Réhabilitation de 2 résidences à Marseille. Lot n° 01 : réhabilitation d'environ 429 logements à Marseille (13014) - Saint Barthélémy Lot n° 02 : réhabilitation d'environ 601 logements à Marseille (13012) - Grande Bastide Cazaulx
Beschreibung: Lot n° 01 : réhabilitation d'environ 429 logements - 11 à 13 (impairs) et 24 à 36 (pairs) allée Marcel Soulat (code 7002) - 19 à 21/38 à 42/48 à 52, allée Marcel Soulat (code 7008) - 153 à 159 (impairs) boulevard Charles Moretti Prolonge (code 7029) - 66 à 72/74 à 78 (pairs) allée Soulat (code 7031) - 8 et 10, allée Marcel Soulat (code 7460) - 20 à 22/44 à 46/54 à 56, allée Marcel Soulat (code 7462) - 1 à 7 / 2 à 4 / 6 / 15 à 17 / 23 à 27 / 58 à 64 (pairs) (code 7508) - 13014 MARSEILLE Le lot 01 est lancé à prix mixte, et, conformément des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique, le marché se compose d'une tranche ferme et de 2 tranches optionnelles. La tranche ferme correspond aux travaux de réhabilitation de la résidence. La tranche optionnelle 01 correspond à la réfection des parties communes. La tranche optionnelle 02 correspond à l'aménagement extérieur. Lot n° 02 : réhabilitation d'environ 601 logements - 55 à 73 (impairs) allée de la Grande Bastide Cazaulx (code 7017) - 26 à 126 (pairs), allée de la Grande Bastide Cazaulx et 66 à 124 - pairs) boulevard Boulaya d'Arnaud (code 7022) - 56 B allée de la Grande Bastide Cazaulx (code 7068) - 13012 MARSEILLE Le lot 02 est lancé à prix mixte, et, conformément des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique, le marché se compose d'une tranche ferme et de 2 tranches optionnelles. La tranche ferme correspond aux travaux de réhabilitation de la résidence. La tranche optionnelle 01 correspond à la réfection des parties communes. La tranche optionnelle 02 correspond à l'aménagement extérieur. Les critères de sélection des candidatures sont les suivants : 50 points pour les références professionnelles du candidat, 40 points pour les capacités techniques et professionnelles, 10 points pour les certifications / certificats de capacité / certificat de bonnes exécutions. Les minimas pour le jugement des candidatures sont les suivants : le soumissionnaire devra atteindre deux fois le montant estimé des travaux et le candidat devra présenter au minima 5 références en rapport avec l'objet du marché pour lesquels il s'est vu attribuer l'exécution de prestation identiques
Kennung des Verfahrens: 97e254b5-1394-495b-9fe1-4220bad1e80a
Interne Kennung: RSE-2024_00041
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45300000 Bauinstallationsarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45400000 Baufertigstellung
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Saint Barthélemy
Beschreibung: Réhabilitation d'environ 429 logements 13014 MARSEILLE
Interne Kennung: 1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45300000 Bauinstallationsarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45300000 Bauinstallationsarbeiten, 45400000 Baufertigstellung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: A
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Laufzeit: 24 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Valeur technique de l'offre
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Délai d'exécution
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Rse
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Prix
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal judiciaire de Lyon
Informationen über die Überprüfungsfristen: Cf. le Greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus
5.1.
Los: LOT-0002
Titel: Grande Bastide Cazaulx
Beschreibung: Réhabilitation d'environ 601 logements 13012 MARSEILLE
Interne Kennung: 2
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45300000 Bauinstallationsarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45300000 Bauinstallationsarbeiten, 45400000 Baufertigstellung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: A
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Laufzeit: 24 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Valeur technique de l'offre
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Délai d'exécution
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Rse
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Prix
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal judiciaire de Lyon
Informationen über die Überprüfungsfristen: Cf. le Greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus
6. Ergebnisse
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 42 653 722,00 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Angebot:
Kennung des Angebots: TEN-0001
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 19 068 722,68 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: Sicf 2024 00041
Titel: Réhabilitation de 2 résidences à Marseille. Lot n° 01 : réhabilitation d'environ 429 logements à Marseille (13014) - Saint Barthélémy Lot n° 02 : réhabilitation d'environ 601 logements à Marseille (13012) - Grande Bastide Cazaulx
Datum des Vertragsabschlusses: 08/12/2025
6.1.4.
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 4
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: BOUYGUES BATIMENT SUD-EST
Angebot:
Kennung des Angebots: TEN-0002
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0002
Wert des Angebots: 23 585 000,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: Sicf 2024 00041
Titel: Réhabilitation de 2 résidences à Marseille. Lot n° 01 : réhabilitation d'environ 429 logements à Marseille (13014) - Saint Barthélémy Lot n° 02 : réhabilitation d'environ 601 logements à Marseille (13012) - Grande Bastide Cazaulx
Datum des Vertragsabschlusses: 08/12/2025
6.1.4.
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Avenue-Web Systèmes
Registrierungsnummer: EC0E88B8-AB4E-3A96-DFE9A21018B05FAE
Stadt: Seyssinet-Pariset
Postleitzahl: 38170
Land, Gliederung (NUTS): Isère (FRK24)
Land: Frankreich
Telefon: +33480041260
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: ICF HABITAT Sud-Est Méditerranée
Registrierungsnummer: 14826
Postanschrift: 141, Cour Gambetta Immeuble "Le New Age"
Stadt: Lyon
Postleitzahl: 69003
Land, Gliederung (NUTS): Rhône (FRK26)
Land: Frankreich
Kontaktperson: Service Achats
Telefon: 0472106464
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Tribunal judiciaire de Lyon
Registrierungsnummer: EC0E8911-D994-5AD3-E9D57C2CA85163BF
Postanschrift: 67 rue Servient
Stadt: Lyon
Postleitzahl: 69433
Land, Gliederung (NUTS): Rhône (FRK26)
Land: Frankreich
Telefon: 0472607012
Fax: 0472607238
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: 1601826-1-1-1
Postanschrift: 4 Prv Colonel Arnaud Beltrame
Stadt: Versailles
Postleitzahl: 78000
Land, Gliederung (NUTS): Yvelines (FR103)
Land: Frankreich
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Frankreich
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: BOUYGUES BATIMENT SUD-EST
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: 1601826-1-2-1
Postanschrift: 5 All Marcel Leclerc
Stadt: Marseille 8
Postleitzahl: 13008
Land, Gliederung (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Land: Frankreich
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Frankreich
Gewinner dieser Lose: LOT-0002
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0b7d102d-b3db-4f00-a524-c2ab35c2cb70 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 07/01/2026 09:37:59 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 11123-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 5/2026
Datum der Veröffentlichung: 08/01/2026