See the notice on TED website
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP II”
Beschreibung: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie mostowym, wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”, polegających na dokończeniu etapu IIA, z wyłączeniem przebudowy dojazdu oraz zagospodarowania terenu przy moście od strony Tczewa. W ramach wcześniejszych prac związanych z przebudową mostu tczewskiego zrealizowany został całościowo etap I oraz częściowo etap IIA. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określają: • Załącznik Nr 11 do SWZ – Wyszczególnienie robót • Załącznik Nr 12 do SWZ – Zestawienie dokumentacji projektowej • Załącznik Nr 13 do SWZ – Zestawienie wymagań przy zadaniu i obowiązujących dokumentów 4.2 Zamawiający zwraca uwagę, iż cały obiekt mostu tczewskiego wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych – decyzją Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr A-1705 z dnia 7.10.2016 r. Początkowy wpis obejmował trzy środkowe przęsła wraz z filarami – wpis nr A-1210. W związku z powyższym wszelkie zmiany względem zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wydanych decyzji konserwatorskich, wymagają zatwierdzenia u Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie trwa procedura wykreślenia części obiektu tj. przęsła nr 3 mostu drogowego (ESTB) w Tczewie - Lisewie, z rejestru zabytków. 4.3 Adres obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane (dotyczy całego zadania inwestycyjnego) pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego”: most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości Tczew i Lisewo, będący przedłużeniem ulicy Jana z Kolna (od strony Tczewa). Działki o numerach ewidencyjnych: 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201, 229/1, obręb 7, Tczew. 4.4 Przęsło ESTB ma zostać przeniesione i czasowo składowane na działkach w okolicach mostu (dz.ewid. nr 186/2, obręb 7; dz.ewid. nr 181/26, obręb 7, Tczew). Dla wyżej wymienionych działek Zamawiający uzyskał zgodę właściciela nieruchomości oraz umowę dzierżawy i użyczenia na czasowe składowanie przęsła ESTB mostu tczewskiego stanowiącego zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków. Uwaga: Działki o nr 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201 są w dyspozycji Zamawiającego, natomiast działka o nr 229/1 jest w dyspozycji Wojewody Pomorskiego, w związku z powyższym uzyskano dwa pozwolenia na budowę – Starosty Powiatowego oraz Wojewody Pomorskiego. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie dokończenia etapu IIA obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 165, 187/2, 188/2 oraz 229/1. 4.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane. 4.6 Warunki prowadzenia robót: 4.6.1 Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy podane są w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w pozostałych dokumentach wskazanych w pkt 4.1 SWZ. 4.6.2 Wykonawca, w trakcie wykonywania robót budowalnych, będzie musiał posiadać lub dysponować miejscem z pozwoleniem na utylizację materiałów rozbiórkowych. 4.6.3 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót budowlanych. 4.6.4 Wykonawca musi we własnym zakresie wypełniać obowiązki narzucone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy na mocy odpowiednich przepisów któryś z obowiązków będzie musiał być wykonany wyłącznie przez Zamawiającego, obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadzenie kompletnej procedury mającej na celu wywiązanie się z tego obowiązku, a rola Zamawiającego ograniczy się wyłącznie do podjęcia decyzji lub podpisania odpowiednich dokumentów / protokołów. 4.6.5 Jeżeli Wykonawca uzna, że jakiekolwiek rozwiązania zawarte w projekcie są niezgodne z aktualnie obowiązującymi normami lub dokumentami prawnymi, to musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, do dalszych decyzji z tym związanych. 4.7 Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należeć będzie w szczególności: 4.7.1 Wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót. 4.7.2 Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów technologicznych wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót oraz ich akceptacji u Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 4.7.3 Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót. 4.7.4 Zabezpieczenie placu budowy w sposób trwały i bezpieczny, przed osobami trzecimi, także w czasie przerw technologicznych. Ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscu zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych. 4.7.5 Zabezpieczenie i trwałe oznakowanie placu budowy. 4.7.6 Wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych wymaganych przepisami, dokumentacją projektową i STWiORB. 4.7.7 Uzgodnienie z użytkownikami odpowiednich nieruchomości miejsc poboru prądu i wody dla potrzeb budowy. Wykonawca musi w razie potrzeby przewidzieć założenie podliczników do rozliczenia kosztów zużycia prądu i wody na czas trwania robót budowlanych oraz koszty z tym związane. Wykonawca musi być przygotowany na to, że nie będzie możliwości technicznych korzystania z sieciowego zaopatrzenia w prąd i wodę. W związku z powyższym musi przewidzieć możliwość zorganizowania we własnym zakresie zaopatrzenie placu budowy w media (własne generatory prądu, beczkowozy z wodą). 4.7.8 Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu, które zostały mu udostępnione na czas prowadzenia robót budowalnych. 4.7.9 Wykonywania niezbędnych badań wymaganych dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów technicznych wykonanych prac. 4.7.10 Wprowadzenie i uzgodnienia niezbędnych projektów organizacji ruchu tymczasowej i docelowej. cd. w SWZ.
Kennung des Verfahrens: 47a9f26d-a517-48d9-a6b8-826eea9c1b3f
Vorherige Bekanntmachung: 199038-2025
Interne Kennung: ZP.272.2.2025
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
Zentrale Elemente des Verfahrens: 3.2 W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy (tzw. procedura odwrócona). 3.2.1 Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie przejdzie do kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 3.2.2 Zgodnie z zapisami art. 139 ust. 2 Ustawy, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy w formie JEDZ. W myśl tego przepisu Zamawiający będzie żądał przedmiotowego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3.11 Zgodnie z art. 257 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten
2.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Starogardzki (PL638)
Land: Polen
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 33 135 488,84 PLN
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: 4.7 Zamówienie zostanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o wstępną Promesę Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia na czas poprzedzający wypłatę wynagrodzenia z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie. 4.8 Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki: 1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wartości umowy. 2) Zaliczka ta zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy. 3) Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu. 4.9 Zamawiający nie przewiduje: rozliczenia w walutach obcych, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4.10 Informacja o ubezpieczeniu O.C.: 4.10.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniej niż 30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100). 4.10.2 Kopię polisy, o której mowa powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z pkt 21.3.1 SWZ).
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP II”
Beschreibung: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie mostowym, wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”, polegających na dokończeniu etapu IIA, z wyłączeniem przebudowy dojazdu oraz zagospodarowania terenu przy moście od strony Tczewa. W ramach wcześniejszych prac związanych z przebudową mostu tczewskiego zrealizowany został całościowo etap I oraz częściowo etap IIA. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określają: • Załącznik Nr 11 do SWZ – Wyszczególnienie robót • Załącznik Nr 12 do SWZ – Zestawienie dokumentacji projektowej • Załącznik Nr 13 do SWZ – Zestawienie wymagań przy zadaniu i obowiązujących dokumentów 4.2 Zamawiający zwraca uwagę, iż cały obiekt mostu tczewskiego wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych – decyzją Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr A-1705 z dnia 7.10.2016 r. Początkowy wpis obejmował trzy środkowe przęsła wraz z filarami – wpis nr A-1210. W związku z powyższym wszelkie zmiany względem zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wydanych decyzji konserwatorskich, wymagają zatwierdzenia u Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 4.3 Adres obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane (dotyczy całego zadania inwestycyjnego) pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego”: most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości Tczew i Lisewo, będący przedłużeniem ulicy Jana z Kolna (od strony Tczewa). Działki o numerach ewidencyjnych: 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201, 229/1, obręb 7, Tczew. 4.4 Przęsło ESTB ma zostać przeniesione i czasowo składowane na działkach w okolicach mostu (dz.ewid. nr 186/2, obręb 7; dz.ewid. nr 181/26, obręb 7, Tczew). Dla wyżej wymienionych działek Zamawiający uzyskał zgodę właściciela nieruchomości oraz umowę dzierżawy i użyczenia na czasowe składowanie przęsła ESTB mostu tczewskiego stanowiącego zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków. Uwaga: Działki o nr 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201 są w dyspozycji Zamawiającego, natomiast działka o nr 229/1 jest w dyspozycji Wojewody Pomorskiego, w związku z powyższym uzyskano dwa pozwolenia na budowę – Starosty Powiatowego oraz Wojewody Pomorskiego. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie dokończenia etapu IIA obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 165, 187/2, 188/2 oraz 229/1. 4.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane. 4.6 Warunki prowadzenia robót: 4.6.1 Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy podane są w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w pozostałych dokumentach wskazanych w pkt 4.1 SWZ. 4.6.2 Wykonawca, w trakcie wykonywania robót budowalnych, będzie musiał posiadać lub dysponować miejscem z pozwoleniem na utylizację materiałów rozbiórkowych. 4.6.3 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót budowlanych. 4.6.4 Wykonawca musi we własnym zakresie wypełniać obowiązki narzucone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy na mocy odpowiednich przepisów któryś z obowiązków będzie musiał być wykonany wyłącznie przez Zamawiającego, obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadze-nie kompletnej procedury mającej na celu wywiązanie się z tego obowiązku, a rola Zamawiającego ograniczy się wyłącznie do podjęcia decyzji lub podpisania odpowiednich dokumentów / protokołów. 4.6.5 Jeżeli Wykonawca uzna, że jakiekolwiek rozwiązania zawarte w projekcie są niezgodne z aktualnie obowiązującymi normami lub dokumentami prawnymi, to musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, do dalszych decyzji z tym związanych. 4.7 Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należeć będzie w szczególności: 4.7.1 Wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót. 4.7.2 Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów technologicznych wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót oraz ich akceptacji u Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 4.7.3 Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót. 4.7.4 Zabezpieczenie placu budowy w sposób trwały i bezpieczny, przed osobami trzecimi, także w czasie przerw technologicznych. Ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscu zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych. 4.7.5 Zabezpieczenie i trwałe oznakowanie placu budowy. 4.7.6 Wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych wymaganych przepisami, dokumentacją projektową i STWiORB. 4.7.7 Uzgodnienie z użytkownikami odpowiednich nieruchomości miejsc poboru prądu i wody dla potrzeb budowy. Wykonawca musi w razie potrzeby przewidzieć założenie podliczników do rozliczenia kosztów zużycia prądu i wody na czas trwania robót budowlanych oraz koszty z tym związane. Wykonawca musi być przygotowany na to, że nie będzie możliwości technicznych korzystania z sieciowego zaopatrzenia w prąd i wodę. W związku z powyższym musi przewidzieć możliwość zorganizowania we własnym zakresie zaopatrzenie placu budowy w media (własne generatory prądu, beczkowozy z wodą). 4.7.8 Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu, które zostały mu udostępnione na czas prowadzenia robót budowalnych. 4.7.9 Wykonywania niezbędnych badań wymaganych dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów technicznych wykonanych prac. 4.7.10 Wprowadzenie i uzgodnienia niezbędnych projektów organizacji ruchu tymczasowej i docelowej. 4.8 Wykonawca może wykorzystać teren przyległy do przyczółka mostowego w maksymalnych granicach określonych zgodnie z załączonym rysunkiem pn. Granica terenu (...) - cd. w SWZ
Interne Kennung: ZP.272.2.2025
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45100000 Baureifmachung, 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten, 45400000 Baufertigstellung, 45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten, 45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten, 45221000 Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen, 45262210 Fundamentierungsarbeiten, 45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen, 44212120 Konstruktionen für Brücken, 45233200 Diverse Oberbauarbeiten, 45233220 Oberbauarbeiten für Landstraßen, 45233253 Oberbauarbeiten für Fußwege, 45233250 Belagarbeiten, außer Fahrbahnen, 45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten, 34922100 Straßenmarkierungen
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Tczew
Land, Gliederung (NUTS): Starogardzki (PL638)
Land: Polen
Zusätzliche Informationen: 4.3 Adres obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane (dotyczy całego zadania inwestycyjnego) pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego”: most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości Tczew i Lisewo, będący przedłużeniem ulicy Jana z Kolna (od strony Tczewa). Działki o numerach ewidencyjnych: 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201, 229/1, obręb 7, Tczew.
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 11 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Cena
Beschreibung: CENA (C) - maks. 60 pkt, przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: Cn C = x 100 x 60% Cb C – uzyskana ilość punktów za cenę oferty badanej Cn – najniższa cena z zaoferowanych Cb – cena badanej oferty
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Gwarancja
Beschreibung: GWARANCJA (G) – maks. 30 pkt, przy następujących założeniach w zakresie przyznania punktacji: • okres gwarancji: 60 m-cy – 0 pkt • okres gwarancji: 72 m-ce – 15 pkt • okres gwarancji: 84 m-ce – 30 pkt UWAGA: W przypadku nie wskazania w ofercie żadnej z wartości, Zamawiający przyjmie tak, jakby Wykonawca zadeklarował wartość minimalną – tj. „60 m-cy”, a w konsekwencji nie zostaną mu przyznane żadne punkty
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
Kriterium:
Art: Kosten
Bezeichnung: Termin wykonania zamówienia
Beschreibung: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od dnia przekazania terenu budowy (T) – maks. 10 pkt, przy następujących założeniach w zakresie przyznania punktacji: • termin: 11 m-cy – 0 pkt • termin: 10 m-cy – 10 pkt UWAGA: W przypadku nie wskazania w ofercie żadnej z wartości, Zamawiający przyjmie tak, jakby Wykonawca zadeklarował wartość maksymalną – tj. „11 m-cy”, a w konsekwencji nie zostaną mu przyznane żadne punkty
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza
Informationen über die Überprüfungsfristen: 23.1 Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub zaniechania tych czynności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX art. 505-590 ustawy Pzp. 23.2 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 23.3 Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjęta postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym na projektowane postanowienia umowy, 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy. 23.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albom w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
6. Ergebnisse
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 33 722 673,80 PLN
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: STRABAG Sp. z o.o.
Angebot:
Kennung des Angebots: Oferta Nr 4
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 33 722 673,80 PLN
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Rangfolge des Angebots: 1
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: WI.032.51.2026
Datum des Vertragsabschlusses: 18/03/2026
6.1.4.
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 6
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 6
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 4
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
8. Organisationen
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Registrierungsnummer: REGON: 010828091
Registrierungsnummer: NIP: 5262239325
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
Telefon: 224587701
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Registrierungsnummer: REGON:191675267
Registrierungsnummer: NIP: 5932140707
Stadt: Tczew
Postleitzahl: 83-110
Land, Gliederung (NUTS): Starogardzki (PL638)
Land: Polen
Telefon: 224587701
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: STRABAG Sp. z o.o.
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: REGON: 010676681
Registrierungsnummer: NIP: 5210421928
Postanschrift: Parzniewska 10
Stadt: Pruszków
Postleitzahl: 05-800
Land, Gliederung (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Land: Polen
Telefon: 691461554
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych
Registrierungsnummer: REGON: 000320649
Registrierungsnummer: NIP: 5261006692
Postanschrift: Czerniakowska 100
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 00-454
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
Rollen dieser Organisation:
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Publications Office of the European Union
Registrierungsnummer: PUBL
Stadt: Luxembourg
Postleitzahl: 2417
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
Telefon: +352 29291
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
11. Überprüfung
11.1.
Technischer Identifikator für die Überprüfung: REV-0001
Nachprüfung – Kennung: sygn. akt XXIII Zs 122/25
Nachprüfung – Titel: Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Nachprüfung – Beschreibung: Po rozpoznaniu skargi wniesionej przez STRABAG na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt 2603/25, Sąd – mocą wyroku z dnia 27.11.2025 r. (sygn.. akt XXIII Zs 122/05) – zmienił zaskarżony wyrok KIO i oddalił odwołanie Primost. Sąd uznał tym samym, że oferta Primost istotnie była rażąco niska, a Zamawiający prawidłowo dokonał jej odrzucenia, a także że zasadnym był wybór przez Zamawiającego oferty STRABAG – z uwagi na spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu oraz w związku z faktem, iż oferta tego Wykonawcy okazała się najkorzystniejsza w rankingu ofert. Wskutek oddalenia odwołania, unieważnia się czynności nakazane Zamawiającemu wyrokiem KIO z dnia 01.08.2025 r., polegające na unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu odrzucenia oferty Primost. W konsekwencji, w mocy pozostają czynności dokonane przez Zamawiającego i upublicznione w dniu 12.06.2025 r., to jest odrzucenie – w trybie art. 226 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp – oferty Primost Południe Sp. z o.o. z Będzina uznawszy, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także wybór – jako najkorzystniejszej – oferty STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.
Nachprüfung – Datum: 27/11/2025
Nachprüfung – Art der Unregelmäßigkeit: Ungerechtfertigte Ablehnung ungewöhnlich niedriger Angebote
Nachprüfungsantrag oder -entscheidung: Beschluss
Nachprüfungsentscheidung – Kategorie: Abgelehnt – keine Unregelmäßigkeiten
Nachprüfungsstelle – Typ: Zweite Instanz
Identifikator der Prüfstelle: Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 3768d65c-d40d-4cf6-88d3-81be780f9e1d - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/03/2026 11:09:29 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 203137-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 58/2026
Datum der Veröffentlichung: 24/03/2026