2023-OJS79-237224-de

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1.

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ZfP Südwürttemberg Abteilung Bau und Entwicklung

Postanschrift: Pfarrer-Leube-Straße 29

Ort: Bad Schussenried

NUTS-Code: DE146 Biberach

Postleitzahl: 88427

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): ZfP Südwürttemberg Abteilung Bau und Entwicklung/Projektsteuerung: Daniela Wöhrle

E-Mail: bauen@zfp-zentrum.de

Telefon: +49 7583133-1077

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zfp-zentrum.de

Adresse des Beschafferprofils: https://www.zfp-ausschreibung.de/

I.2.

Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben

I.4.

Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5.

Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1.

Umfang der Beschaffung

II.1.1.

Bezeichnung des Auftrags

036_021_ 420_BA 1 -3 Heizung

II.1.2.

CPV-Code Hauptteil
45232141 Heizanlage

II.1.3.

Art des Auftrags
Bauauftrag

II.1.4.

Kurze Beschreibung

Für die Sanierung des Gebäudes "Malvine-Weiss-Haus" in 3 Bauabschnitten sollen Heizungsarbeiten ausgeführt werden. Es handelt sich um ein Klinikgebäude für Psychiatrie und Forensik.

II.1.6.

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7.

Gesamtwert der Beschaffung
Wert ohne MwSt.: 1,10 EUR

II.2.

Beschreibung

II.2.2.

Weitere(r) CPV-Code(s)
44620000 Heizkörper und Heizkessel sowie Zubehör für Zentralheizungen, 45331100 Installation von Zentralheizungen

II.2.3.

Erfüllungsort

NUTS-Code: DE146 Biberach

Hauptort der Ausführung: Bad Schussenried, Malvine-Weiss-Haus

II.2.4.

Beschreibung der Beschaffung

Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen:

Vollständige Sanierung einer Psychiatrischen Einrichtung im laufenden Betrieb in zwei Bauabschnitten (BA1 =UG & EG; BA2=1.0G & 2.0G).

Abschnittsweiser Rückbau der Heizungstechnik,

gesamt Stahlrohr bis DN80 ca. 1600m,

bauseitige Demontage von Heizkörpern und Dämmung.

Anschluss an Bestandsversorgung aus Technikzentrale. Heizungsleistung gesamt ca. 350kW,

Aufbau Heizungsverteilung mit insgesamt 5 Pumpengruppen, Installation in schwarzem Stahlrohr geschweißt bis DN80 ca. 3000m,

Pumpengruppe Flächenheizung in Mehrschichtverbundrohr bis DN40 ca. 150m.

Gesamtzahl Heizkörper nach Klinikstandart ca. 220 Stk. Deckenheizsystem ca. 1oom2

Wandheizelemente ca. 35 Stk. Wärmedämmung und Brandschutz nach gültigen Regeln und Normen.

Besonderheiten: Teilinbetriebnahme BA 1,

Sämtliche Installationen Vandalismusgeschützt und Suizidpräventiv,

Heizkörperbefestigungen nach Anforderungsklasse 4,

Multisplitkälte 14kW R410a mit 4 Inneneinheiten,

Kältemittelleitungen ca. 90m.

Die BGF beträgt ca. 5.380m².

Beginn der Ausführung: BA01 08.05.2023 - BA02 10.06.2024.

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: BA01 26.01.2024 - BA02 31.01.2025.

II.2.5.

Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11.

Angaben zu Optionen
Optionen: nein

II.2.13.

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14.

Zusätzliche Angaben

Nebenangebote sind nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind ebenfalls nicht zugelassen.

Die Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt.

Zugelassene Angebotsabgabe ist elektronisch in Textform.

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert.

Die Zuschlagskriterien werden in den Vergabeunterlagen benannt.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1.

Beschreibung

IV.1.1.

Verfahrensart
Offenes Verfahren

IV.1.3.

Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8.

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2.

Verwaltungsangaben

IV.2.1.

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 238-686785

IV.2.8.

Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9.

Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

036_021_ 420_BA 1 -3 Heizung

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2.

Auftragsvergabe

V.2.1.

Tag des Vertragsabschlusses
10/02/2023

V.2.2.

Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3.

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wolfmaier Haustechnik GmbH

Postanschrift: Riedweg 23

Ort: Laupheim

NUTS-Code: DE146 Biberach

Postleitzahl: 88471

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4.

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1,10 EUR

V.2.5.

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3.

Zusätzliche Angaben

Ausführungstermine:

Beginn der Ausführung: BA01 08.05.2023 - BA02 10.06.2024

Fertigstellung BA01 26.01.2024 - BA02 31.01.2025

Weitere Fristen: siehe Bauzeitenplan

Sicherheiten: für die Vertragserfüllung 5,0 v.H. der Auftragssumme

für Mängelansprüche 3,0 v.H. der Abrechnungssumme

Zahlungsbedingungen: nach § 16 VOB/B und den besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen.

VI.4.

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1.

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Postanschrift: Karl-Friedrich-Straße 17

Ort: Karlsruhe

Postleitzahl: 76133

Land: Deutschland

Internet-Adresse: http://www.rp.baden-wuerttemberg.de

VI.5.

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
18/04/2023