1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Département de Saône-et-Loire
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Maîtrise d'œuvre pour la restructuration globale du collège « Les EPONTOTS » à MONTCENIS (71)
Beschreibung: Maîtrise d'œuvre pour la restructuration globale du collège « Les EPONTOTS » à MONTCENIS (71) Comprenant les missions de base suivantes : Etudes d’avant-projet sommaire (APS) Etudes d’avant-projet définitif (APD) y compris établissement et dépôt du permis de construire Etudes de projet PRO Etudes d’exécution et de synthèse EXE Conception Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Remise du DCE complet AMT1 Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Analyse des offres AMT2 Etudes d’exécution et de synthèse EXE Réalisation Direction de l’exécution des marchés de travaux DET Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR Réception Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR GPA, et les missions complémentaires suivantes : Mission d’études préliminaires EP Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier OPC Mission complémentaire d’assistance à la mise en service GPA+ Mission de coordination du système de sécurité incendie SSI Mission d’accompagnement en qualité environnementale des bâtiments QEB Produit Equipement Matériaux Déchets PEMD Mission Photovoltaïque. La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d’exécution du marché selon les conditions indiquées à l'article 4.4 du règlement de la consultation. Le marché démarrera à la date de notification et s’achèvera à la date de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Kennung des Verfahrens: b3dd233c-9469-451b-a767-8e939790a50a
Interne Kennung: DIME-26-032-GD
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Saône-et-Loire (FRC13)
Land: Frankreich
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Maîtrise d'œuvre pour la restructuration globale du collège « Les EPONTOTS » à MONTCENIS (71)
Beschreibung: Maîtrise d'œuvre pour la restructuration globale du collège « Les EPONTOTS » à MONTCENIS (71) Comprenant les missions de base suivantes : Etudes d’avant-projet sommaire (APS) Etudes d’avant-projet définitif (APD) y compris établissement et dépôt du permis de construire Etudes de projet PRO Etudes d’exécution et de synthèse EXE Conception Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Remise du DCE complet AMT1 Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Analyse des offres AMT2 Etudes d’exécution et de synthèse EXE Réalisation Direction de l’exécution des marchés de travaux DET Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR Réception Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR GPA, et les missions complémentaires suivantes : Mission d’études préliminaires EP Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier OPC Mission complémentaire d’assistance à la mise en service GPA+ Mission de coordination du système de sécurité incendie SSI Mission d’accompagnement en qualité environnementale des bâtiments QEB Produit Equipement Matériaux Déchets PEMD Mission Photovoltaïque. La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d’exécution du marché selon les conditions indiquées à l'article 4.4 du règlement de la consultation. Le marché démarrera à la date de notification et s’achèvera à la date de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Interne Kennung: 0
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
5.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Saône-et-Loire (FRC13)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 28/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 6 Monate
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal Administratif de Dijon
Informationen über die Überprüfungsfristen: voir documents de la consultation
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Département de Saône-et-Loire
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Département de Saône-et-Loire
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Département de Saône-et-Loire
Organisation, die Angebote bearbeitet: Département de Saône-et-Loire
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Département de Saône-et-Loire
Registrierungsnummer: 22710001300688
Postanschrift: Espace Duhesme 18 rue de Flacé
Stadt: MACON
Postleitzahl: 71026
Land, Gliederung (NUTS): Saône-et-Loire (FRC13)
Land: Frankreich
Kontaktperson: Monsieur le Président
Telefon: +33 385396600
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Tribunal Administratif de Dijon
Registrierungsnummer: 17210005900010
Postanschrift: 22, rue d'Assas
Stadt: DIJON
Postleitzahl: 21000
Land, Gliederung (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Land: Frankreich
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 5315bac8-f5ea-4896-bb60-52ca81636598 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 07/04/2026 09:32:40 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 238224-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 68/2026
Datum der Veröffentlichung: 08/04/2026