262313-2026 - Auftragsänderung
Frankreich – Dienstleistungen von Architekturbüros – Marché de maîtrise d'oeuvre pour l'opération de réhabilitation thermique des groupes Joncherolles et 8 Mai 1945 à Pierrefitte-Sur-Seine
OJ S 75/2026 17/04/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Plaine commune habitat
E-Mail: directioncommandepubliqueetjuridique@plainecommunehabitat.fr
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Marché de maîtrise d'oeuvre pour l'opération de réhabilitation thermique des groupes Joncherolles et 8 Mai 1945 à Pierrefitte-Sur-Seine
Beschreibung: Le présent marché a pour objet une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'opération de réhabilitation thermique des Groupes Joncherolles et 8 Mai 1945 à Pierrefitte-Sur-Seine. Le présent marché est unique, il n'est pas alloti. Conformément aux dispositions de l’article L2113-10 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas allotir ce marché pour des raisons techniques et financières (voir la justification du non-allotissement à la SECTION VI "Renseignements complémentaires"). Aucune variante n'est imposée et les variantes libres ne sont pas autorisées. Les lots ne sont pas décomposés en tranches optionnelles. L'intervention du maître d'oeuvre commence de la notification du marché et s'achève à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement des travaux.
Kennung des Verfahrens: f7f74d8e-2827-4fbe-8944-2ecb19916b84
2.1.1.
Zweck
Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
2.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Land: Frankreich
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Beschreibung: Le présent marché a pour objet une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'opération de réhabilitation thermique des Groupes Joncherolles et 8 Mai 1945 à Pierrefitte-Sur-Seine. Le présent marché est unique, il n'est pas alloti. Conformément aux dispositions de l’article L2113-10 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas allotir ce marché pour des raisons techniques et financières (voir la justification du non-allotissement à la SECTION VI "Renseignements complémentaires"). Aucune variante n'est imposée et les variantes libres ne sont pas autorisées. Les lots ne sont pas décomposés en tranches optionnelles. L'intervention du maître d'oeuvre commence de la notification du marché et s'achève à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement des travaux.
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal Administratif de Montreuil
6. Ergebnisse
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Leiter der anbietenden Partei: SCOPING
Offizielle Bezeichnung: CUADRA
Angebot: 
Kennung des Angebots: SCOPING
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 18 720,00 EUR
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 20MOEJONCHEROLLES
Datum der Auswahl des Gewinners: 30/03/2021
Datum des Vertragsabschlusses: 30/03/2021
7. Änderung
7.1.
Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 388261-2021
Identifikator des geänderten Vertrags: 20MOEJONCHEROLLES
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: Le marché initial a pour objet, une mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation thermique des groupes Joncherolles et 8 mai 1945 à Pierrefitte-Sur-Seine (93380). Il a été notifié le 31 mars 2021 au groupement composé des sociétés SCOPING et CUADRA, pour un montant de forfaitaire provisoire de 374 400 € HT. En cours d’exécution du chantier, des retards dans l’avancement des travaux de réhabilitation thermique ont entraîné un allongement de la durée du chantier d’une période de quatre mois. Ce rallongement de délai résulte de : - Retard de désignation des sous-traitants - Difficultés d’accès dans certains logements pour la réalisation des diagnostics - Intempéries - Ajustements techniques dans le programme de travaux, nécessaires suite aux visites d’état des lieux en phase de préparation de chantier Ce rallongement de délai a nécessité un suivi de chantier supplémentaire par le maître d’œuvre. Ces sujétions, étrangères à la volonté du maître d’ouvrage, ont eu pour effet de bouleverser l’économie initiale du marché et nécessitent la réalisation de prestations supplémentaires de maitrise d’œuvre indispensables à la bonne exécution de l’opération, conformément à l’article L.2194-1 du Code de la commande publique. En conséquence, il y a lieu de procéder à un réajustement du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre, afin de les mettre en cohérence avec l’allongement de la durée du chantier.
7.1.1.
Änderung
Beschreibung der Änderungen: Le présent avenant se donne pour objet : 1) D’intégrer au marché initial les prestations supplémentaires de maitrise d’œuvre rendues nécessaire en cours d’exécution des travaux, indispensable à l’exécution de l’opération dans les règles de l’art, 2) De prendre en compte les incidences financières s’y afférents ; 3) D’entériner le fait que le titulaire renonce à toute action, réclamation ou recours relatif à la signature du présent avenant par le titulaire. L' avenant n°2 entraîne une plus-value globale de 18 720,00 € HT, décomposée comme suit : • DET supplémentaire / 3 mois – Mandataire SCOPING : 5 616,00 € HT • DET supplémentaire / 3 mois – Cotraitant CUADRA : 13 104,00 € HT
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Plaine commune habitat
Registrierungsnummer: 48274107100021
Registrierungsnummer: 48274107100021
Stadt: Saint-Denis Cedex
Postleitzahl: 93207
Land, Gliederung (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Land: Frankreich
E-Mail: directioncommandepubliqueetjuridique@plainecommunehabitat.fr
Telefon: 0148139333
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Tribunal Administratif de Montreuil
Registrierungsnummer: 130 006 869 00015
Stadt: Montreuil
Postleitzahl: 93100
Land, Gliederung (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Land: Frankreich
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: SCOPING
Registrierungsnummer: 323 420 349 00058
Stadt: MASSY
Postleitzahl: 91300
Land, Gliederung (NUTS): Essonne (FR104)
Land: Frankreich
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: CUADRA
Registrierungsnummer: 450 669 585 00025
Stadt: CLAMART
Postleitzahl: 92140
Land, Gliederung (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Land: Frankreich
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Publications Office of the European Union
Registrierungsnummer: PUBL
Stadt: Luxembourg
Postleitzahl: 2417
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
E-Mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetadresse: https://op.europa.eu
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a686ea49-7d78-474a-a486-cf46bb3e965b  -  01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/04/2026 14:26:21 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 262313-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 75/2026
Datum der Veröffentlichung: 17/04/2026