See the notice on TED website
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: HWSM M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 B-UA 2, NTV 02
Beschreibung: Neubau Hochwasserschutzanlagen M 1.14/27 - M 1.14/38 und M 1.14/12 - M 1.14/15
Kennung des Verfahrens: edc17859-4fed-4edb-8b96-3b49d414dac9
Interne Kennung: 4500144427
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45246100 Bau von Flussufermauern
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Burkhardtsdorf
Postleitzahl: 09235
Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: HWSM M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 B-UA 2, NTV 02
Beschreibung: ca. 710 m Fangedamm, ca. 3.470 m³ Baustraße, ca. 345 m³ Oberbodenabtrag, ca. 1.660 m² Rasenansaat, ca. 255 m² Bewuchs Gewässer und Gelände beräumen, ca. 560 m² Baugelände Gewässer und Uferzone abräumen, ca. 19 m³ Anlandungen profilieren, ca. 6.900 m³ Frostschutzschicht, ca. 185 m² Asphaltbefestigung fräsen, ca. 185 m² Asphalttragschicht BK 3,2; Dicke 26 cm, ca. 185 m² Asphaltbinderschicht BK 3,2; Dicke 5 cm, ca. 185 m² Asphaltdeckschicht BK 3,2; Dicke 4 cm, ca. 200 m Bordsteine Beton und Naturstein, ca. 120 m² Betonpflaster in Splittbettung, ca. 20 m² Pflasterdecke Naturstein-Kleinpflaster in Betonbettung, ca. 355bm Pflasterstreifen Naturstein-Kleinpflaster in Betonbettung, ca. 130 m³ Unbewehrten Beton als Sauberkeitsschicht herstellen, ca. 2.380 m³ Bewehrten Beton herstellen, ca. 315 t Bewehrungstahl, ca. 190 St. Verbundanker, ca. 6.620 m Mikropfähle, ca. 3.170 m² Struktur- und Sichtschalung, ca. 460 m Stahlgeländer, ca. 6 St. Stör- und Stützsteine, ca. 1.270 m² vorhandenes Natursteinmauerwerk verfugen, ca. 6 m Dammbalkenbarriere
Interne Kennung: 4500144427
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45246100 Bau von Flussufermauern
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Burkhardtsdorf
Postleitzahl: 09235
Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/04/2021
Enddatum der Laufzeit: 15/11/2022
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen:
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
6. Ergebnisse
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 4 733 772,74 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Leiter der anbietenden Partei: Krause & Co. Hoch-, Tief- und Anlagenbau GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: NA 11 - NA 19
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert des Angebots: 270 488,47 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 4500144427
Datum des Vertragsabschlusses: 23/03/2021
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union:
Bezeichnung des von der EU finanzierten Projekts oder Programms: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (2021/2027)
Kennung der EU-Mittel: FV-Ident-Nr.: 103097052
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
7. Änderung
7.1.
Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 162528-2021
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2 Nr. 1, Nr. 2a und b und Nr. 3 sowie Absatz 3. Die zusätzlichen Leistungen machten sich erforderlich aufgrund von Behinderungen durch gleichlaufende Straßensanierung B 180 sowie der Aufforderung des Auftraggebers eine zusätzliche Beweissicherung auf dem Flurstück 459/28 zu organisieren, um den Urzustand im Außenbereich vor Baubeginn detailliert aufzunehmen. Außerdem entstanden Mehrkosten durch Dieselpreiserhöhungen und es kam zu zusätzlichen Aufwendungen durch die geänderte Ausführung des Pilgerschrittverfahrens. Die Herstellung BT 33, Segment 08 mit Anschluss an die Brücke Ahnerweg erforderte die Herstellung eines Trägerbohlverbaus mit geringfügig in den Straßenbereich Ahnerweg hineinragendem Verbau. Außerdem beinhaltet die Nachtragsvereinbarung die Lieferung und Montage eines Überstieges am BT 14 sowie Zulagen zu Kernbohrungen, Schalung und Außenanlagen sowie die Beräumung von Treibgut und Sedimenten. Bei den gegenständlichen Nachtragsleistungen handelt es sich um zusätzliche Leistungen, die im Rahmen des Leistung-Soll für die erforderliche Funktionalität der Gesamtmaßnahme erforderlich waren. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.
7.1.1.
Änderung
Beschreibung der Änderungen: NA 11: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - zusätzliche Kosten/Aufwendungen und Gebühren für VAO`s - jeweils 1,000 St. - zusätzliche Sondernutzungen - jeweils 1,000 St. - Rückbau und Wiederherstellung von Baustellenzufahrten - jeweils 1,000 St. - Herstellung neuer Asphaltkeil - 1,000 St. - Auf- und Abbau Schwingungsmessung - 4,000 St. - Umsetzen Bohrtechnik - 2,000 St. - Einrichtung zusätzlicher Lagerplatz - 1,000 St. - Vorhaltung Baustelleneinrichtung aufgrund verlängerter Bauzeit - 2,500 Mt. - Zulage Transport von Aushub- und Abbruchmassen - 440,000 Min. - Umsetzung gelagerter Materialien - 1,000 St. - Umsetzung und Beräumung oberer Baubereich - 1,000 St. NA 12: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - zusätzliche Beweissicherung - 1,000 St. - Provisorische Gehwegbeleuchtung - 1,000 St. - Baugrundgutachten - 1,000 St. - Herstellung von Kernbohrungen - 1,000 St. NA 14: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Umsetzung der Anker- und Spritzbetontechnik - 1,000 St. - Zulage Herstellung von 6 Abschnitten für Ausführung im Pilgerschrittverfahren - 6,000 Abschn. NA 15: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Zulage Bewehrung Bohrpfähle - 10,000 t - zusätzliche Leistungen für verkehrsrechtliche Anordnung Rücktransport Bohrgerät - 1,000 St. - vorübergehende Sicherungsmaßnahmen - 1,000 St. - transportable Lichtsignalanlage - 1,000 St. - manuelle Bedienung LSA - 2,000 St. - Abtransport Schutzmatten Bohrgerät - 1,000 St. - zusätzliche Beweissicherung - 1,000 St. - Herstellung BT 33 für geänderte Ausführung - 1,000 St. NA 16: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Material für Überstieg - 1,000 St. - Fertigung Überstieg - 62,000 St. - Feuerverzinken Überstieg - 220,000 kg - Schrauben, Anker etc. - 1,000 psch. - Montage Überstieg - 24,000 Std. - Aufmaß, Planung und Erstellung Werkstattzeichnung - 48,000 St. - Einbau manueller Seilwinde - 1,000 St. - zusätzliches Nasslack-Beschichten - 1,000 St. NA 17: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Zulagen zu Schalungen - 312,000 m³ - zusätzliche Kernbohrungen am BT 29 - gemäß Mehrkostenanzeige - zusätzliche Kappenüberstände - gemäß Mehrmengenanzeige - Erweiterung BT 35 bis 37 - zusätzliche Segmente und Anpassung Grundstück Anlieger - Änderung Matritze gegenüber Ausführungsplanung gemäß Mehrkostenanzeige NA 18: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Rückbau und Neubau Oberflächengestaltung zur Außenanlage gemäß Mehrkostenanzeige NA 19: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Beräumung BT 27+28 von Sedimenten und Treibgut nach Abfluss des Rückstaus aus parallel laufenden Maßnahmen und nach Hochwasser gemäß Mehrkostenanzeige
Abschnittskennung: CON-0000
8. Organisationen
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
Registrierungsnummer: ID 00005892
Postanschrift: Am Roten Turm 1
Stadt: Marienberg
Postleitzahl: 09496
Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42)
Land: Deutschland
Telefon: +49 37367 310 100
Fax: +49 37367 310 130
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig
Registrierungsnummer: ID t:03419773800
Stadt: Leipzig
Postleitzahl: 04107
Land, Gliederung (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)
Land: Deutschland
Telefon: +49 3419773800
Fax: +49 3419771049
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Krause & Co. Hoch-, Tief- und Anlagenbau GmbH
Registrierungsnummer: Handelsregister: HRB 3251
Stadt: Neukirchen/Erzgebirge
Postleitzahl: 09221
Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42)
Land: Deutschland
Telefon: +49 3721 264 0
Fax: +49 3721 264 100
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1ca7c2b9-0544-4c12-be34-f4dbace180f9 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 31/05/2024 00:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 324246-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 106/2024
Datum der Veröffentlichung: 03/06/2024