2022-OJS174-489278-de

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1.

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stadt Essen - Immobilienwirtschaft

Postanschrift: Lindenallee 68

Ort: Essen

NUTS-Code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 45127

Land: Deutschland

E-Mail: vergabe@immo.essen.de

Telefon: +49 201/88-60135

Fax: +49 201/88-60136

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.essen.de

I.4.

Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde

I.5.

Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1.

Umfang der Beschaffung

II.1.1.

Bezeichnung des Auftrags

Schulneubau, Rosastraße, 45130 Essen, Errichtung eines Holzmodulgebäudes mit Totalunternehmer

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-232

II.1.2.

CPV-Code Hauptteil
45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude

II.1.3.

Art des Auftrags
Bauauftrag

II.1.4.

Kurze Beschreibung

Neubau Schulgebäude in Holzmodulbauweise

II.1.6.

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7.

Gesamtwert der Beschaffung
Wert ohne MwSt.: 10 439 016,96 EUR

II.2.

Beschreibung

II.2.2.

Weitere(r) CPV-Code(s)
44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen), 44211000 Vorgefertigte Gebäude, 45000000 Bauarbeiten, 45210000 Bauleistungen im Hochbau, 45223820 Fertigbauelemente und -teile, 45422100 Holzarbeiten

II.2.3.

Erfüllungsort

NUTS-Code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung: 45130 Essen

II.2.4.

Beschreibung der Beschaffung

Das dreigeschossige Schulgebäude soll seriell in Holzmodulbauweise mit Flachdach errichtet werden.

Die Planungsstandards der Stadt Essen schreiben einen Standard in Passivhausbauweise vor. Des Weiteren erfolgt die Planung anhand der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Bau- und Planungsstandards in Anlehnung an die BNB-Standards siehe BNB Standard-Zielvereinbarungstabelle. Ferner ist die Vorrüstung einer Photovoltaikanlage festgelegt.

Die Wahl des Modulsystem ist dem bietenden Unternehmen freigestellt, sofern die gestellten Forderungen umgesetzt werden und gültige Normen und Vorschriften des Landes NRW eingehalten sind.

Maßliche, technische und optische Anforderungen die verbindlich einzuhalten und umzusetzen sind, sind in den beigefügten Unterlagen beschrieben.

Grundlage der anzubietenden Leistung ist den Vergabeunterlagen beigefügte Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) einschließlich sämtlicher beigefügter

Unterlagen für die schlüsselfertige Erstellung der Baumaßnahme.

Die Leistungen des AN umfassen sämtliche Planung-, Genehmigungs-, und Bauleistungen ab LPH 2 sowie die schlüsselfertige Erstellung des Gebäudes in Holzmodulbauweise.

Ausführungsbeginn: 05.09.2022, unverzüglich nach Erteilung des Auftrags, spätestens innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den AG gemäß § 5 Abs.2 VOB/B

Fertigstellung/ Abnahme: 31.01.2024

Übergabe/ Inbetriebnahme: spätestens am 28.02.2024

Hinweis zur Zulassung vorbefasster Berater in diesem Verfahren:

Folgende Büros waren zusammen mit der Stadt Essen Immobilienwirtschaft (FB 60-3-1) an der Vorbereitung/ Bearbeitung dieser Funktionalausschreibung beteiligt:

Entwurfsplanung -Hochbau, Miterstellung der Funktionalausschreibung

SEHW Architektur

Wikingerufer 7

50111 Berlin

Entwurfsplanung -Landschaftsbau

KEMMING Landschaftsarchitektur

Im Derdel 17-19

48161 Münster

Die vorgenannten Planungsbeteiligten beabsichtigen sich als Nachunternehmer eines Totalunternehmers an diesem Verfahren zu beteiligen.

Um in diesem Vergabeverfahren die zentrale Forderung nach einer Gleichbehandlung und der damit verbundenen Informations-transparenz nachzukommen, kann bestätigt und versichert werden, dass alle Bieter im Verfahren, mit den zur Verfügung gestellten Vergabe- und Ausschreibungsunterlagen auf dem gleichen Informationsstand gebracht werden und die vorbefassten Bieter somit keinen Informationsvorsprung vor den anderen Wettbewerbsteilnehmern haben.

Der Europäische Gerichtshof hat bereits entschieden, dass vorbefasste Bieter nicht generell vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden dürfen, da dies unverhältnismäßig und gemeinschaftswidrig sei (EuGH, IBR 2005, 229). Da der Auftraggeber allerdings dazu verpflichtet ist, allen Bietern die gleiche Chance auf den Zuschlag zu gewährleisten (§ 97 Abs. 2 GWB), muss er die vorliegende Wettbewerbsverzerrung durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigen (§ 7 VgV, § 6 EU Abs. 3 Nr.4 VOB/A ).

Die Angebotsfrist wird in diesem Verfahren zusätzlich mit 8 Wochen so festgesetzt, dass jeder Bieter ausreichend Zeit hat die vorliegenden Informationen in sein Angebot einzuarbeiten.

Hinweis zu Vertragsstrafen gemäß § 11 VOB/B

Die unter Verfahrensangaben/ Vergabeunterlagen/ Vom Bieter auszufüllende und mit dem Angebot einzureichende Dokument/ "2022-232 Angebot Stadt Essen.pdf" in den "Besonderen Vertragsbedingungen" ab Seite 6 angegebenen Ausführungsfristen, zu Pkt. 1.2, gemäß § 5 VOB/B und die unter Pkt. 2.1.1 festgelegten Vertragsstrafen gemäß § 11 VOB/B sind zu beachten.

II.2.5.

Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Wertung / Gewichtung: 30

Preis - Gewichtung: 70.00

II.2.11.

Angaben zu Optionen
Optionen: nein

II.2.13.

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14.

Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1.

Beschreibung

IV.1.1.

Verfahrensart
Offenes Verfahren

IV.1.3.

Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8.

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2.

Verwaltungsangaben

IV.2.1.

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 091-249316

IV.2.8.

Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9.

Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Auftragsvergabe SH Holz- & Modulbau GmbH

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2.

Auftragsvergabe

V.2.1.

Tag des Vertragsabschlusses
05/09/2022

V.2.2.

Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3.

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SH Holz- & Modulbau GmbH

Postanschrift: Schüttelsand 13

Ort: Lingen (Ems)

NUTS-Code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 49808

Land: Deutschland

E-Mail: s.martin@sh-module.de

Telefon: +49 5907 / 9479869

Internet-Adresse: https://www.sh-module.de/#footer

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4.

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 439 016,96 EUR

V.2.5.

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3.

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXS0YRVYRNU

VI.4.

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1.

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland

Postanschrift: Zeughausstraße 2-10

Ort: Köln

Postleitzahl: 50667

Land: Deutschland

E-Mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de

Telefon: +49 221147-3045

Fax: +49 221147-2889

VI.4.2.

Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland

Postanschrift: Zeughausstraße 2-10

Ort: Köln

Postleitzahl: 50667

Land: Deutschland

E-Mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de

Telefon: +49 221147-3045

Fax: +49 221147-2889

VI.4.4.

Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland

Postanschrift: Zeughausstraße 2-10

Ort: Köln

Postleitzahl: 50667

Land: Deutschland

E-Mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de

Telefon: +49 221147-3045

Fax: +49 221147-2889

VI.5.

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
05/09/2022