See the notice on TED website
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: K-híd felújítása (ép. ber. kivitelezés)
Beschreibung: Építési beruházás (kivitelezés) A jelen közb. elj. tárgya: Vállalkozási (kivitelezési) szerződés az Óbudai K-híd felújítása (Rekonstrukció) tárgyában A K-hídat 1957-ben adták át azzal a céllal, hogy a Hajógyári szigetnek vasúti és közúti kapcsolatot biztosítsanak. Ideiglenes jelleggel, K jelű hadihíd elemekből háromemeletes, 99 m szerkezeti hosszúságú híd épült 2,8 m széles kocsipályával és aszfaltburkolatba süllyesztett iparvágánnyal, kétoldali, 90 cm széles járdaszegéllyel a főtartók között. 1973-ban készültek a ma is a gyalogos forgalmat bonyolító járdakonzolok a híd két oldalán. A Rekonstrukció az alábbiakra terjed ki: - az útpálya szerkezetének átépítése: az új hossztartókra trapézbordás ortotróp pályalemez kerül az alsó szélrácsok cseréjével, a pálya alatti acélszerkezetek javításával (kb.106 t), - a maradó acélszerkezetek korrózióvédelme (kb. 7700 m2), - a járdák átépítése a jelenlegi szélesség megtartásával: az új járdakonzolok teljes szélessége a korlát belső él és az oszlopok alapszelvénye között (kb. 68 t, járdafelület: kb. 323 m2) (Opciós Munka). További megvalósuló munkarészek: - a hídvégeken vízzáró dilatációs készülék (1 db), - a 10 kV-os és 1 kV-os vezeték védelembe helyezése, végleges állapotban a befolyási oldali járda alá helyezése kábeltálcában elhelyezett védőcsőbe, - a hírközlési kábelek részére a négy védőcsőből álló alépítmény elkészítése, - a hídon átvezetett víz- és csatornavezeték felfüggesztéseinek cseréje, ideiglenes alátámasztása a járdakonzolok átépítésének idejére, a vízcső szigetelése, a szennyvízvezeték korrózióvédelme, - útépítés (kb. 320 m2), - járdaépítés (kb. 230 m2). Az Opciós Munka elvégzésére abban az esetben kerül sor, amennyiben az Ajánlatkérő annak elvégzését külön megrendeli. Ajánlatkérő nem köteles az Opciós Munkát megrendelni, annak megrendeléséről egyoldalúan jogosult dönteni, és az erről szóló döntéséről Ajánlattevőt legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül írásban értesíti. A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos minőségi elvárásokat a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) és az Árazatlan Költségvetés tartalmazzák. Ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Kennung des Verfahrens: 3a76bedc-f4c7-4116-8096-ac19f07f0faa
Interne Kennung: EKR000844842026
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45221111 Bau von Straßenbrücken
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Hajógyári szigeti K-híd (D- 7)
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1033
Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110)
Land: Ungarn
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: 1) A jelen, Kbt. 81. § szerint indított (uniós) nyílt közb. elj. a Kbt. 40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A kb-i dok-ok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a kb-i eljárás során csatolásra kerülő minden dok. benyújtásának von. AK hivatkozni kíván az e-Kr. 11-12. §-ban foglaltakra. 2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyil.-okat, és az AD I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyil.-okat (többek között az árazatlan költségvetés alapján kitöltött, árazott költségvetést) is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint. 3) Az ajánlathoz csatolni kell az azt aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghat.-t). 4) Foly.-ban lévő vált.bej. elj. esetében az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (vagy nemleges nyilatkozatot). 5) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti és a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti (adott esetben nemleges) nyilatkozatokat. 6) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp. 7) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28. § (3) bek-hez képest szigorúbban állapítja meg az alábbiak szerint. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz, valamint a Közbeszerzési Hatóság „bronz” és „ezüst” fokozatú minősítéséhez képest tárgyában és / vagy mértékében és / vagy összegében és / vagy típusában szigorúbbak: SZ.1., M.1., M.2.1., M.2.2. 8) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas 9) Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k részéről csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást. 10) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli: I. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám: Nettó ajánlati ár (átalánydíj) opcióval együtt tartalékkeret nélkül (nettó Ft): Súlyszám: 70. II. Minőségi értékelési szempontok és a hozzárendelt súlyszámok: II.1. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember (M2.1.) hídépítési/hídfelújítási munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 – max. 24 hónap), súlyszám: 20, II.2. Kivitelezési munkára vonatkozó többlet jótállási időszak (min. 0-max. 60 hónap), súlyszám: 10, A fenti I. ért.-i szempont (nettó ajánlati ár) tekintetében a vonatkozó KH útmutató (2025.05.29.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK. A fenti II.1.-II.2. értékelési szempontok tekintetében a vonatkozó KH útmutató (2025.05.29.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK. Az ért.-i szempontok és az ért. módszer részletesen az AD I. kötetben. AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot. 11) A Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlati kötöttség időtartama az AT határidő leteltétől számított 60 nap. 12) A 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően AT köteles a Kivitelezési Feladat elvégzése során legalább 2 darab Euro 6 vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d)-f) pontjai szerinti jármű (N1, N2, illetve N3 kategória) alkalmazására az építési területre szállítandó építési termékek, anyagok és eszközök szállításával kapcsolatos szén-dioxid és más üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése érdekében a Szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 13) A közb. elj. során többváltozatú ajánlat tételére nincs lehetőség. 14) AK jelzi, hogy az AF hirdetményben karakterkorlátok miatt adta meg rövidebben az eljárás megnevezését. A közbeszerzési dokumentumokban az alábbi, teljes megnevezést alkalmazza Ajánlatkérő: „Vállalkozási (kivitelezési) szerződés az Óbudai K-híd felújítása tárgyában”. 15) A jelen közbeszerzési eljárás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 16) Részekre bontás mellőzésének indoka: Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés olyan egységes folyamatot képező, komplex kivitelezési tevékenységek ellátására irányul, amelyeket célszerű és indokolt egy szerződés keretein belül és ugyanazon gazdasági szereplő által megvalósítani. A rész-ajánlattétel lehetősége gazdaságossági, munkaszervezési és időtakarékossági okból sem célszerű. Ajánlatkérőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy a nyertes ajánlattevő a közbeszerzés tárgya szerinti összetett tevékenységet az Ajánlati Felhívásban megadott határidőn belül elvégezze, emiatt sem lenne indokolt az eljárás részekre bontása (figyelemmel az abból adódó többletidőt generáló hatásra is). Továbbá a szerződés tárgyát képező feladatok szakmailag és gazdaságilag összefüggenek, egységes koncepció megvalósítását kívánják meg. Nincs olyan teljesítési egység, amely külön megvalósítható. 17) Az eljárás nyelve magyar. Ha az AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű fordítást is csatolnia kell. A Kbt. 47.§ (2) alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dok-ok AT általi fordítását is elfogadja. 18) A Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem kerül benyújtásra az ajánlattételi határidőben legalább 2 ajánlat. 19) A közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti bírálatot könnyítő szabályokat, melyre tekintettel az értékelési rangsor 1., 2. helyein álló ajánlatok vonatkozásában végzi el az esetleges árindokolási, hp., felvil. kérési eljárási cselekményeket. 20) A közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmával egyezően a kötelezően vállalandó jótállás (Alapjótállás) mértéke: 60 hónap. AK a BT-540 -ben meghatározott többletjótállás tekintetében az ezen felüli vállalást értékeli. 21) Az ajánlatban csatolni kell az M.2.1. kapcsán értékelt szakember vonatkozásában: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakember személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át + az iskolai végzettséget igazoló iskolai oklevél scannelt pld.-át. 22) Mivel a jelen kb. elj. a Kbt. 19. § (3) bek. nélkül, önmagában számított becsült értéke meghaladja a nettó 700 millió Ft-ot, így a jelen elj. a 707/2021. (XII. 15.) Kr. („Üvegkapu Rendelet”) hatálya alá tartozik. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani az Üvegkapu alkalmazását. Továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti EKR nyilatkozat egyben arra is vonatkozik, hogy a nyertes Ajánlattevő megerősíti, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. 23) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján a Tanácsnak (EU) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 rendeletére (2022. április 8.) figyelemmel az ajánlat részeként csatolandó az EKR űrlap segítségével megtett nyilatkozat is. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. 24) Szerződéskötési feltétel: Az ajánlathoz csatolandó a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő tizenkettő (12) hónapig érvényes, kb. tárgya szerinti kivitelezési tev.-re von.-ó fel.bizt., kárérték limitje legalább 250 millió HUF/káresemény, és legalább 1 milliárd HUF/kárév szóló AT nyil. 25) AT köteles felelősségbiztosítást kötni a szerződés aláírásáig az általa a kivitelezés kapcsán, azzal összefüggésben foglalkoztatott személyzetre, az Építési Területen tartózkodó egyéb személyek balesete és sérülése esetére a kivitelezés teljes időtartamára, valamint a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárását követő tizenkettő (12) hónapig minimum évi 1.000.000.000 ,- Ft/kárév, azaz egymilliárd forint/kárév és minimum 250.000.000,- Ft / káresemény, azaz kettőszázötvenmillió forint / káresemény biztosítási összeg értékben.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung, Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: AK az alábbi kizáró ok alkalmazását írja elő: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (ALKSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy ALKSZ-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK az alábbi kizáró ok igazolási módok alkalmazását írja elő: Igazolási mód a kizáró okok fenn nem állása, illetve az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és a 2-7.§-ai szerint szükséges. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Mo-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek (AISZ) a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani. Ajánlatkérő hivatkozni kíván továbbá a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1a), (1b) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglaltakra. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdésére. Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani Felhívjuk a figyelmet a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 12-14. §-aira és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT azon nyil-át, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bekezdése], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri. - Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű AT vonatkozásában: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8. § előírásai szerint. - Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű AT vonatkozásában: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 10. § előírásai szerint.
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: K-híd felújítása (ép. ber. kivitelezés)
Beschreibung: Építési beruházás (kivitelezés) A jelen közb. elj. tárgya: Vállalkozási (kivitelezési) szerződés az Óbudai K-híd felújítása (Rekonstrukció) tárgyában A Fővárosi Önkormányzat az ún. Óbudai K-híd (K-híd) felújításának megtervezéséről döntött. AK feladata az volt, hogy a korábban elkészült felújítási terveket átdolgozva egy fenntartási jellegű, élettartam hosszabbító, állagmegóvó beavatkozás terveit készítse el. A tervezői közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően AK szerződést kötött a korábbi terveket is készítő FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel a kiviteli tervek elkészítésére. A tervek 2024. decemberében készültek el, így a K-híd felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv, valamint az építési engedély (BP/0802/00116-23/2024 terv; E közmű 755503917 szám) rendelkezésre áll. AK és a Fővárosi Önkormányzat ezt követően megvalósítási megállapodást (Megvalósítási Megállapodás) kötött az „Óbudai K-híd felújítása” tárgyában. A Megvalósítási Megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat megbízásából AK jogosult és köteles megvalósítani az Óbudai K-híd felújítását. A 322/2015. Korm.rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Rekonstrukció elvégzése magában foglalja az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak megfelelő kivitelezési feladatokat (figyelemmel arra, hogy AK rendelkezik végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel). AK a Rekonstrukció vonatkozásában a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése szerinti jóváhagyási tervvel rendelkezik. A 2027.06.10. és 2027.09.05. napja közötti időszakban nyári rendezvények miatt a K-hídon és annak környezetében nem állhat fenn forgalomkorlátozás, AT-nek biztosítania kell, hogy a rendezvények megtartására zavartalanul sor kerülhessen. A munkaterületet ezen időszakra vonatkozóan AT köteles visszaadni AK-nek, továbbá a felvonulási területeket is köteles megszüntetni. A fentiekre tekintettel a Felek részműszaki átadási-átvételi eljárást tartanak a 2027.05.10. és 2027.06.09. napja közötti időszakban az eddig az időpontig elkészült munkálatok vonatkozásában. AT köteles gondoskodni a 2027.06.09. napjáig elkészült létesítmények és berendezések fenti rendezvények alatti állagmegóvásáról is. A munkaterület AK általi, AT részére történő visszaadására a fenti időszakot követően kerül sor, a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban. AT a feladatait köteles a fentiek figyelembevételével elvégezni, köteles gondoskodni arról, hogy a rendezvények megtartása és a munkaterület át-, illetve visszaadása ne akadályozza a feladatok határidőben történő elvégzését. AT a feladatokat oly módon köteles elvégezni, hogy a gyalogos forgalmat folyamatosan fenn kell tartani a hídon. A kivitelezési feladat műszaki átadás-átvételi eljárása megkezdésének határideje a Befejezés Határideje, azaz AT a munkákat úgy köteles teljesíteni, hogy az elkészült munkák alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás a Befejezés Határidejeként meghatározott időpontban megkezdésre kerüljön. A Befejezés Határideje az Opciós Munka megrendelése esetén: 2027.12.31., az Opciós Munka megrendelésének hiányában: 2027.10.31. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének határideje a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésétől számított harmincadik (30.) nap. A kivitelezési feladat végleges átadása (Végleges Átadás) akkor következik be, amikor a műszaki átadás-átvételi eljárás már befejeződött, és a javítási időszakban elvégzendő munkákat AT hiánytalanul, teljes körűen és szerződésszerűen teljesítette. A Végleges Átadásnak legkésőbb az Opciós Munka megrendelése esetén 2028.01.30. napján, az Opciós Munka megrendelésének hiányában 2027.11.30. napján kell megtörténnie. AT köteles a forgalombahelyezési engedélyek megszerzésére is. Az Opciós Munka megrendelésének hiányában a kocsipályára vonatkozó forgalombahelyezési engedély megszerzésének határideje: 2027.06.09. Az Opciós Munka megrendelése esetén a kocsipályára és az egyik oldali járdára vonatkozó forgalombahelyezési engedély megszerzésének határideje: 2027.06.09., a teljes hídra (a maradék járdával együtt) vonatkozó forgalombahelyezési engedély megszerzésének határideje: 2028.01.31. A további részletkövetelményeket és az AK elvárásait a Műszaki Leírás (AD III. kötet) rögzíti. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak alapján az egyenértékű építési termékek megajánlását lehetővé teszi AK a Műszaki Leírásban vagy Árazatlan költségvetésben szereplő, konkrét típusmegjelöléssel érintett tételek vonatkozásában.
Interne Kennung: EKR000844842026/1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45221111 Bau von Straßenbrücken
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Az Opciós Munka elvégzésére abban az esetben kerül sor, amennyiben az Ajánlatkérő annak elvégzését külön megrendeli. Ajánlatkérő nem köteles az Opciós Munkát megrendelni, annak megrendeléséről egyoldalúan jogosult dönteni, és az erről szóló döntéséről Ajánlattevőt legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül írásban értesíti. Az Opciós Munka az alábbi munkálatokat foglalja magában: a járdák átépítése a jelenlegi szélesség megtartásával: az új járdakonzolok teljes szélessége a korlát belső él és az oszlopok alapszelvénye között (kb. 68 t, járdafelület: kb. 323 m2).
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Hajógyári szigeti K-híd (D- 7)
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1033
Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110)
Land: Ungarn
Zusätzliche Informationen: Részletesebb leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlati Dokumentáció III. kötetben.
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 76 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a Kbt. 65. § (5) bekezdése szerinti 75%-os szabály betartásának ellenőrizhetőségét lehetővé tevő, az AF-ben megnevezett M.1. pont szerinti referenciakövetelménnyel érintett teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat: - az AF III.4.1) pont M.1. pontja szerinti referenciakövetelménnyel érintett teljes mennyiségi adat: szerkezeti hosszúság: 99 m. A szerződés időtartama a II.2.7) pontban a szavatossági, illetve jótállási időszak figyelembevételével került meghatározásra.
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Klimaschutz
Grüne Auftragsvergabe — Kriterien: Nationale Kriterien für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen
Die Beschaffung fällt in den Geltungsbereich der Richtlinie zur Energieeffizienz (EED) (EU) 2023/1791
Liste der Produkte, Arbeiten, Dienstleistungen und Gebäude, die mit der Richtlinie zur Energieeffizienz (EED) in Verbindung stehen:
Bauleistungen (GPP-Kriterien)
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Eintragung in ein relevantes Berufsregister
Beschreibung des Eignungskriteriums: AK az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő: Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai tevékenység ellátására vonatkozó alkalmassága az alábbiak szerint igazolható: Szakmai tevékenység végzésével kapcsolatos alkalmasság: SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint 26. § (2) bekezdése alapján AK előírja a Mo.-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A kivitelezési tevékenységet végző, Mo.-on letelepedett AT köteles az ajánlat benyújtását megelőzően regisztrálni magát az ép. kiv. nyilv.-ba. A kivitelezési tevékenységet végző, nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplő – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában köteles az ajánlat benyújtását megelőzően regisztrálni magát, vagy köteles rendelkezni a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Kbt. 65.§ (6)-(7), (11) bekezdése, 69. § (11) bekezdése is irányadó. Az alkalmasság előzetes igazolása: Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni. Az igazolás terén irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésének rendelkezései. AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4) bekezdése] a potenciálisan nyertes – illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bekezdése], és az alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től – megfelelő határidő tűzésével a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtandó igazolódokumentáció kapcsán a következő szabályok irányadóak: „Az (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani”. Alkalmasság minimumkövetelményei: Az alkalmasság minimumkövetelménye (i): SZ.1. Alkalmatlan a Mo.-on letelepedett AT, ha nem szerepel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A 321/2015. (X. 30.) KR. 26. § (2) bekezdése is irányadó.
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung des Eignungskriteriums: AK az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő: Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható: M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) és (2a) b) alapján AT az AF feladásától visszafelé számított 11 éven belül megkezdett és 8 éven belül teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével tudja igazolni alk.-át a szerz.-t kötő másik fél által adott, alábbi tartalmú referenciaigazolással (a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) alapján): — a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme), — a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax), — az építési beruházás tárgya, mennyisége, — a teljesítés ideje (év, hónap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével) és helye, — nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni. Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor. AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes – illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től – megfelelő határidő tűzésével a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik (a 321/2015. Kr. 21. § (2a) bek. a) pont szerint) az AF feladásától visszafelé számított 11 éven belül megkezdett és 8 éven belül befejezett, a közb. tárgya szerinti, alább részletezett tev.(ek)-ből származó alábbi referenciákkal: M.1.: legalább 1 db vízfolyás feletti, 65 m szerkezeti hosszúságú közúti/vasúti híd építése vagy felújítása ref.
Kriterium: Techniker oder technische Stellen zur Durchführung der Arbeiten
Beschreibung des Eignungskriteriums: AK az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő: Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható: M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében AT-nek be kell nyújtania a bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai önéletrajzot, a rendelkezésre állási nyilatkozatot (a CV részeként), a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolatát. Részletinformációk az AD I. kötetben találhatóak. 1 szakember több pozícióra is jelölhető. Az előírt alk. köv.-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint (együttesen, adataik összeadásával) felelhetnek meg. Az alk. ig. során az AT a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. A Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. is irányadó. Előzetes igazolás: Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni. Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolás: Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor. AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes – illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től – megfelelő határidő tűzésével a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok (vagyis a telj.-be bevonni kívánt szakemberekről szóló nyil., aláírt CV és rendelkezésre állási nyil., és adott esetben a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolata) benyújtását kéri. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább 3 éves hídépítési és/vagy hídfelújítási építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik ÉS M.2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki korrózióvédelmi szakmérnöki végzettséggel, illetve legalább 3 éves korrózióvédelmi szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik. AK a párhuzamosan szerzett szakmai tap.-ot a gyakorlati idő megítélésekor csak egyszer veszi figyelembe (mind az alkalmasság, mind az értékelési szempontra történő megajánlás vizsgálatánál). Az alk. ig. körében 1 szakemberrel max. 2 alk. köv. is igazolható. Az M.2.1-M.2.2. alk. köv.-nek a közös AT-k együttesen is megf.-hetnek.
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: A teljesítésbe bevonni kívánt szakember (M.2.1.) hídépítési/hídfelújítási munkák területén szerzett, alkalmassági követelményen (3 éven) felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 – max. 24 hónap)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: A kivitelezési munkára vonatkozó, kötelezően vállalandó jótállás időtartamán (5 év) felüli többletjótállás időtartama (min. 0-max. 60 hónap)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Nettó ajánlati ár (átalánydíj) opcióval együtt tartalékkeret nélkül (nettó Ft)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Ungarisch
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Ungarisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: AK az elj.-ban, való részvételt 10 000 000,- Ft összegű aj. bizt. nyújtásához köti a Kbt. 54. § alapján, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig (vagyis az ajánlattételi határidő leteltéig) kell rendelkezésre bocsátania. Az a.b. a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK (K&H Bank Zrt-nél vezetett 10400968-00033408-00000004 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerz. alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat vagy egyéb hasonló okirati bizonyíték mellékelése az ajánlathoz.
Frist für den Eingang der Angebote: 03/08/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 60 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 03/08/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Ort des Eröffnungstermins: A bontásra elektronikusan kerül sor az EKR rendszerben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
Eröffnungstermin — Beschreibung: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: AK az alábbi teljesítési feltételeket írja elő: Kötbérek: késedelmi (tk. nélk. teljes nettó díj 2%/nap, max tk. nélk. teljes nettó díj 10%), hibás teljesítési (200.000,-HUF/szerződésszegés), meghiúsulási (tk. nélk. teljes nettó díj 10%), hibajavítási kötbér: harmadik személy vállalkozónak kifizetett nettó díj 10% (a Szerződéstervezetben foglaltak szerint) Biztosítékok: teljesítési biztosíték: Tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj (öt) 5%-ával egyező mértékben, továbbá jólteljesítési biztosíték a Tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj (öt) 5%-ával egyező mértékben a Szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Részletek a Szerződéstervezetben.
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: ja
Zusätzliche Angaben zur Geheimhaltungsvereinbarung: Ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott titoktartási rendelkezéseket kell megtartaniuk.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem teszi lehetővé.
Finanzielle Vereinbarung: Tartalékkeret: teljes nettó díj 10%-a. Előleg: Kbt. 135. § (7) bek. alapján teljes (tk. nélküli) díj 5%-a, de max. nettó 250 millió Ft. Előleg elszámolása a végszámlából. Részszámlázás: a 322/2015. (X.30.) Kr. 32. § (3) bek. alapján előleg és 7 rsz (a tk. nélk. teljes nettó díj összesen 80%-a) és 1 végszámla (a tk. nélk. teljes nettó díj 20%-a). 1. rsz (kész.: 15 %, száml. díj: a tk. nélk teljes díj 15%-a), 2. rsz (kész.: 30 %, száml. díj: a tk. nélk teljes díj 15%-a), 3. rsz (kész.: 40 %, száml. díj: a tk. nélk teljes díj 10%-a), 4. rsz (kész.: 50 %, száml. díj: a tk. élk teljes díj 10%-a), 5. rsz (kész.: 60 %, száml. díj: a tk. nélk teljes díj 10%-a), 6. rsz (kész.: 70 %, száml. díj: a tk. nélk teljes díj 10%-a), 7. rsz (kész.: 80 %, száml. díj: a tk. nélk teljes díj 10%-a), Végsz. (műsz. átad-átvét. eredményes, hiánymentes lezárása, forg.hely. eng.(ek), díj 20%-a). Kifizetés a Kbt. 135. § (1)-(12), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. Kr. 32., 32/A. § szerint (HUF pénznemben).
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Informationen über die Überprüfungsfristen: A Kbt. 148. § szerint.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation, die Angebote bearbeitet: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registrierungsnummer: 23501894244
Postanschrift: Bánk bán Utca 8-12.
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1115
Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110)
Land: Ungarn
Kontaktperson: Dr. Karámos Ákos
Telefon: +36 704569387
Fax: +36 17766211
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Registrierungsnummer: 18098145241
Postanschrift: Szilágyi Dezső Tér 1.
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1011
Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110)
Land: Ungarn
Kontaktperson: Dr. Tóth Katalin
Telefon: +36 17998330
Rollen dieser Organisation:
Beschaffungsdienstleister
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registrierungsnummer: EKRSZ_40664534_2
Postanschrift: Riadó u. 5
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110)
Land: Ungarn
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság
Registrierungsnummer: EKRSZ_40664534
Postanschrift: Riadó utca 5.
Stadt: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110)
Land: Ungarn
Telefon: +36 18828635
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
10. Änderung
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 494197-2026
Hauptgrund für die Änderung: Korrektur – Beschaffer
Beschreibung: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy a XXXI-XXXVII. számú kiegészítő tájékoztatások következményeként módosításra/pontosításra került az Árazatlan Költségvetés. Ezen módosítással összefüggésben a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján a módosított/javított Árazatlan Költségvetés feltöltésre kerül az EKR felületre. Ajánlatkérő megjegyzi, hogy a Kbt. 55. § (6) bekezdésével összhangban módosította a fenti közbeszerzési dokumentumot. Ajánlatkérő az érintett, fenti közbeszerzési dokumentum tekintetében a nyilvánvalóan tévesen meghatározott adatokat pontosította, illetve az adminisztratív hibából kifolyólag nem közölt adatokat pótolta az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmával összhangban. Így az Árazatlan Költségvetés pontosító jellegű, nem lényeges módosítása nem eredményezi a potenciális ajánlattevői kör megváltozását. Az Ajánlatkérő a módosításról a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján tájékoztatást fog nyújtani az érdeklődő gazdasági szereplők részére, és a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a módosított/javított Árazatlan Költségvetést elérhetővé teszi az eredeti közbeszerzési dokumentumok elérési helyén (vagyis az EKR felületen a „Közbeszerzési dokumentáció” megnevezésű fül alatt ún. „További közbeszerzési dokumentumok” menüpontban). Az Árazatlan Költségvetés módosítására tekintettel, továbbá az ajánlatadás megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt is módosítja a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjának, valamint a Kbt. 52. § (5) bekezdésének megfelelően. Ennek megfelelően a jelenleg hatályos ajánlattételi határidőt (2026. július 24. 14:00) 10 naptári nappal meghosszabbítja (2026. augusztus 3. napján 16:00 óráig) a mai napon feladásra kerülő Korrigendum hirdetmény útján.
10.1.
Änderung
Abschnittskennung: LOT-0001
Beschreibung der Änderungen: A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Jul 24 14:00:00 CEST 2026 Helyesen: Mon Aug 03 16:00:00 CEST 2026
Änderung der Auftragsunterlagen am: 20/07/2026
10.1.
Änderung
Abschnittskennung: LOT-0001
Beschreibung der Änderungen: A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Jul 24 15:00:00 CEST 2026 Helyesen: Mon Aug 03 17:00:00 CEST 2026
Änderung der Auftragsunterlagen am: 20/07/2026
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a8f71a42-4d66-45ed-83d2-074c57518940 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 22/07/2026 08:55:16 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Bekanntmachung — eSender-Übermittlungsdatum: 20/07/2026 18:23:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Ungarisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 509243-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 140/2026
Datum der Veröffentlichung: 23/07/2026