1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Hoogheemraadschap van Rijnland
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: PRJ - Luwtedammen Braassemermeer (DIG-18419)
Beschreibung: De opdracht wordt uitgevoerd in Woubrugge en omvat het aanleggen van vier (4) Luwtedammen. Het werk, in de zin van de UAV 2012, bestaat in hoofdzaak uit: - aanbrengen zinkstukken; - verwijderen lavasteen uit silo’s; - transporteren en aanbrengen lavasteen op doellocatie; - aanbrengen breuksteen; - mechanisch ontgraven en wegzetten sliblaag; - winning vaste waterbodem uit de vaargeul; - verwerken grond in verondieping; - aanbrengen afmeerpalen en contourpalen; - riet inplanten en aanbrengen vraatbescherming; - verwijderen begroeiing; - kappen, knotten en snoeien bomen; - aanbrengen afsluitvoorzieningen (ballenlijnen); - aanbrengen bebording langs het golfbrekertracé; - overige constructies. Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te zijn op 28-02-2027 en moet bij de oplevering altijd voldoen aan de eisen gesteld in Bijlage 2, Bestek. Na oplevering geldt een onderhoudstermijn van 12 maanden, overeenkomstig paragraaf 11, lid 1 UAV 2012, zoals opgenomen in Bijlage 2, Bestek, 1. Algemeen, 06 Onderhoudstermijn.
Kennung des Verfahrens: e09756bb-4c78-4a7e-814c-1fe4237189d2
Interne Kennung: DIG-18419
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45247000 Bauarbeiten für Dämme, Kanäle, Bewässerungskanäle und Aquädukte
2.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (NL363)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Woubrugge
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: PRJ - Luwtedammen Braassemermeer (DIG-18419)
Beschreibung: De opdracht wordt uitgevoerd in Woubrugge en omvat het aanleggen van vier (4) Luwtedammen. Het werk, in de zin van de UAV 2012, bestaat in hoofdzaak uit: - aanbrengen zinkstukken; - verwijderen lavasteen uit silo’s; - transporteren en aanbrengen lavasteen op doellocatie; - aanbrengen breuksteen; - mechanisch ontgraven en wegzetten sliblaag; - winning vaste waterbodem uit de vaargeul; - verwerken grond in verondieping; - aanbrengen afmeerpalen en contourpalen; - riet inplanten en aanbrengen vraatbescherming; - verwijderen begroeiing; - kappen, knotten en snoeien bomen; - aanbrengen afsluitvoorzieningen (ballenlijnen); - aanbrengen bebording langs het golfbrekertracé; - overige constructies. Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te zijn op 28-02-2027 en moet bij de oplevering altijd voldoen aan de eisen gesteld in Bijlage 2, Bestek. Na oplevering geldt een onderhoudstermijn van 12 maanden, overeenkomstig paragraaf 11, lid 1 UAV 2012, zoals opgenomen in Bijlage 2, Bestek, 1. Algemeen, 06 Onderhoudstermijn.
Interne Kennung: 1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45247000 Bauarbeiten für Dämme, Kanäle, Bewässerungskanäle und Aquädukte
5.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (NL363)
Land: Niederlande
Zusätzliche Informationen: Woubrugge
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 02/11/2026
Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Kwaliteit
Beschreibung: K1 Plan van aanpak
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Kwaliteit
Beschreibung: K2 Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Aanbiedingsprijs
Beschreibung: Inschrijvingsbiljet en de onderbouwing weer te geven op de Inschrijfstaat welke deel uitmaken van het Bestek (Bijlage 2).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 02/07/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Niederländisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 21/09/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 3 Monate
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 21/09/2026 15:01:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Hoogheemraadschap van Rijnland - Rechtbank Den Haag
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Hoogheemraadschap van Rijnland
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Hoogheemraadschap van Rijnland - Rechtbank Den Haag
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Hoogheemraadschap van Rijnland
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Hoogheemraadschap van Rijnland
Registrierungsnummer: 14696697
Postanschrift: Archimedesweg 1
Stadt: Leiden
Postleitzahl: 2333CM
Land, Gliederung (NUTS): Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (NL363)
Land: Niederlande
Kontaktperson: Petra Bos
Telefon: +31 713063063
Sonstige Kontaktpersonen:
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Den Haag
Postanschrift: Prins Clauslaan 60
Stadt: Den Haag
Postleitzahl: 2595 AJ
Land, Gliederung (NUTS): Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL361)
Land: Niederlande
Sonstige Kontaktpersonen:
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Den Haag
Postanschrift: Prins Clauslaan 60
Stadt: Den Haag
Postleitzahl: 2595 AJ
Land, Gliederung (NUTS): Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL361)
Land: Niederlande
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
10. Änderung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 4195e317-6ffc-446c-8c29-ae24f004209f - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/07/2026 15:10:24 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Niederländisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 517840-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 142/2026
Datum der Veröffentlichung: 27/07/2026