See the notice on TED website
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: SODEVIMMO S.A.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: EU BIOTECH CAMPUS, en agrégé EBC, ASBL
Rechtsform des Erwerbers: Organisation, die einen durch eine zentrale Regierungsbehörde subventionierten Auftrag vergibt
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Biotech 5 - Lot 6 – (lot piloté) – Installation de menuiseries intérieures (portes) dans un nouveau bâtiment de bureaux et laboratoires destinés à l’accueil d’entreprises spécialisées dans le domaine de la biotechnologie. La présente procédure porte sur le lot 6 d’un marché global de travaux en 6 lots.
Beschreibung: Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la construction d’un nouveau bâtiment (Biotech5) de bureaux et laboratoires destinés à l’accueil d’entreprises spécialisées dans le domaine de la biotechnologie. Afin d’assurer une certaine continuité temporelle, et en raison de l’ampleur et de la complexité du site et des travaux, le projet est subdivisé en plusieurs lots. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le Lot 6 Menuiseries intérieures – portes dans murs et cloisons fixes.
Kennung des Verfahrens: 44bb2078-7475-4bce-a6fa-974f8115a11d
Interne Kennung: BE-59160-LOT6-SODEVIMMO-2024/01
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Avenue Georges Lemaître, 17
Stadt: Gosselies
Postleitzahl: 6041
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Land: Belgien
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: DELAI D'EXECUTION Le planning prévu est le suivant : Etape 1 : Prise de mesures, Fourniture et pose des menuiseries intérieures du bloc D Période : De mars à juin 2025 Délai : 80 jours calendrier Etape 2: Prise de mesures, Fourniture et pose des menuiseries intérieures des blocs ABC Période: De juillet à novembre 2025 Délai: 150 jours calendrier Chaque phase fera l’objet de réceptions (RP/RD) séparées avec ajustement des mesures relatives au cautionnement pour chacune de celles-ci. Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire du bloc D appartenant à l’EU Biotech Campus doit impérativement avoir lieu avant le 30/06/2025. Tout retard d’exécution dans le cadre d’un lot peut avoir un impact sur la date de réception provisoire des autres lots. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités). CLAUSES PARTICULIERES - Clauses anti-dumping social - Clauses DNSH (« Do No Significant Harm ») - Plan sécurité santé - Dispositions particulières pour les matériaux provenant des démolitions et pour les terres excavées - Pilotage
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: BE-59160-LOT6-SODEVIMMO-2024/01 - 1
Beschreibung: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : La présente procédure porte sur le lot 6 d’un marché global de travaux en 6 lots ayant pour objet la construction d’un bâtiment de bureaux et laboratoires dans le parc d’activités économiques de l’Aéropole. Ce lot 6 est défini comme suit : Menuiseries intérieures – portes dans murs et cloisons fixes (les portes en cloisons amovibles sont prévues dans le lot 4 parachèvements). Lorsqu’il est fait référence au « marché » dans le cadre des dispositions qui suivent, il y a lieu de comprendre qu’il s’agit uniquement du lot 6 relatif aux menuiseries intérieures – portes dans murs et cloisons fixes. L’adjudicataire du LOT 1 assurera la coordination des travaux moyennant un Fee de coordination. Les descriptifs des postes communs prévus dans le cadre du LOT 1 – Entreprise pilote sont joints pour information en annexe des clauses techniques de chacun des lots. Le souhait premier du maître de l’ouvrage est de mettre à la disposition de ses clients des laboratoires de type L1, L2, et du GMP ainsi que des bureaux liés à ces labos, des espaces polyvalents et des zones commerciales. Le bâtiment aura pour vocation l’accueil et l’hébergement d’entités actives dans le domaine des biotechnologies, des sciences de l’ingénieur et du développement durable. Le projet, partant de cet objectif premier, propose une solution qui met en valeur les volumes au travers d’une esthétique contemporaine. Le bâtiment, implanté le long de l’Avenue Georges Lemaître (numéro 17) sur la parcelle cadastrée Charleroi 23 DIV Gosselies/ B295a2, est composé de 4 entités et disposera d’un parking de +/- 300 places sur deux niveaux partiellement enterrés. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Avenue Georges Lemaitre 17 à 6041 Gosselies Code CPV : 45420000 Numéro de marché : 2024/01 Tous les matériaux à mettre en oeuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement.
Interne Kennung: 1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten
Optionen:
Beschreibung der Optionen: OPTIONS: Les options sont interdites. Aucune option ne peut être introduite. Toute option proposée sera écartée. Les options libres sont interdites.
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Avenue Georges Lemaitre 17
Stadt: Gosselies
Postleitzahl: 6041
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Land: Belgien
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 10/04/2025
Laufzeit: 230 Tage
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: DELAI D'EXECUTION Le planning prévu est le suivant : Etape 1 : Prise de mesures, Fourniture et pose des menuiseries intérieures du bloc D Période : De mars à juin 2025 Délai : 80 jours calendrier Etape 2: Prise de mesures, Fourniture et pose des menuiseries intérieures des blocs ABC Période: De juillet à novembre 2025 Délai: 150 jours calendrier Chaque phase fera l’objet de réceptions (RP/RD) séparées avec ajustement des mesures relatives au cautionnement pour chacune de celles-ci. Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire du bloc D appartenant à l’EU Biotech Campus doit impérativement avoir lieu avant le 30/06/2025. Tout retard d’exécution dans le cadre d’un lot peut avoir un impact sur la date de réception provisoire des autres lots. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: CRITERE D'ATTRIBUTION
Beschreibung: Le présent marché est attribué au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse. L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est celle qui, parmi toutes les offres régulières, a obtenu le plus de points sur base du ou des critère(s) d’attribution repris ci-dessous. Le(s) critère(s) d’attribution pour l’attribution du marché est/sont : critère d'attribution unique : le prix
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal de première instance du Hainaut – division Charleroi
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 jours et 60 jours
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Igretec
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Igretec
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Igretec
6. Ergebnisse
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 1 482 913,06 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: WYCOR S.A.
Angebot:
Kennung des Angebots: WYCOR-LOT 6
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 1 482 913,06 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: WYCOR-LOT6
Datum des Vertragsabschlusses: 25/03/2025
6.1.4.
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Bandbreite der Angebote:
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots: 1 482 913,06 EUR
Wert des höchsten zulässigen Angebots: 1 553 107,58 EUR
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Igretec
Registrierungsnummer: 0201741786_547
Postanschrift: boulevard Mayence, 1
Stadt: Charleroi
Postleitzahl: 6000
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Land: Belgien
Kontaktperson: Pour les clauses administratives : NOM & Prénom : RUBAN Arnaud Adresse : Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi Mail : arnaud.ruban@igretec.com ---- Pour les clauses techniques : NOM & Prénom : MABILLE Boris Adresse : Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi Mail : boris.mabille@igretec.com
Telefon: +32 71202811
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: SPF Stratégie et Appui
Registrierungsnummer: BE001
Postanschrift: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Stadt: Bruxelles
Postleitzahl: 1000
Land, Gliederung (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
Telefon: +32 2 740 80 00
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: SODEVIMMO S.A.
Registrierungsnummer: 0730685261
Postanschrift: Boulevard Pierre Mayence, 1
Stadt: CHARLEROI
Postleitzahl: 6000
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Land: Belgien
Telefon: +32 71 20 28 11
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Federführendes Mitglied
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: EU BIOTECH CAMPUS, en agrégé EBC, ASBL
Registrierungsnummer: 0776.668.706
Postanschrift: rue Clément Ader, 10
Stadt: GOSSELIES
Postleitzahl: 6041
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Land: Belgien
Telefon: +32 71 20 28 11
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Tribunal de première instance du Hainaut – division Charleroi
Registrierungsnummer: 0308.357.753
Postanschrift: Av. du Général Michel 2/1
Stadt: CHARLEROI
Postleitzahl: 6000
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Land: Belgien
Telefon: 071 23 65 11
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: WYCOR S.A.
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: 0422868332
Postanschrift: Biezeweg 6
Stadt: Wetteren
Postleitzahl: 9230
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Dendermonde (BE232)
Land: Belgien
Telefon: +32 9 252 26 00
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 29adb053-41d6-4872-b918-91626b3d3485 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/08/2025 00:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Bekanntmachung — eSender-Übermittlungsdatum: 08/08/2025 00:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 528491-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 153/2025
Datum der Veröffentlichung: 12/08/2025