1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: UC Leuven Vzw
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Aanstelling van een ontwerpteam voor de nieuwbouw en renovatie van UCLL Campus Sociale School
Beschreibung: In 2014 ontstond de Hogeschool UCLL door de fusie van de voormalige Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), de Katholieke Hogeschool Leuven (KHLeuven) en Groep T (lerarenopleiding). Hogeschool UCLL (UC Limburg Vzw en UC Leuven Vzw) biedt 20 graduaten, 22 bacheloropleidingen en 9 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 8 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met 17.500 studenten en 1.750 medewerkers is UCLL één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt. Mensen en ideeën in beweging brengen door ruimte te geven aan innovatief denken en samenwerken, dat is de visie van de hogeschool, dat is moving minds. De naam toont de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UCLL behoort tot de Associatie KU Leuven en is partner in de E³UDRES² alliantie. Voorliggende opdracht heeft betrekking op het in de markt plaatsen van een opdracht tot de uitvoering van ontwerpstudies (architectuur, stabiliteit en technieken) inzake de nieuwbouw en renovatie van UCLL Campus Sociale School. De aanbestedende overheid voegt een projectfiche als bijlage B, waarin bijkomende informatie m.b.t. de aard en omvang van het project wordt opgenomen. De opdracht omvat onder meer volgende dienstverlening: • Integrale architectuuropdrachten, met inbegrip van alle studies inzake stabiliteit en technieken, integratie van kunst, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, akoestiek, ontwerp en uitvoering; • De opmaak van een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning; • De opmaak van de uitvoeringsplanning, detailtekeningen, technische lastenboeken, meetstaten; • Het technisch begeleiden van de gunningsprocedure(s); • De controle op de uitvoering van de aannemingswerken, het leiden van de werfvergaderingen en het verzorgen van de bijhorende verslaggeving; • Het nazicht en het verbeteren van de ingediende vorderingsstaten; • Het verstrekken van advies betreffende voorgestelde wijzigingen en ingediende verrekeningsvoorstellen in min of in meer, alsmede andere tijdens de uitvoering van de aannemingswerken gerezen technische aangelegenheden; • Het verlenen van bijstand bij de voorlopige en definitieve oplevering van de aannemingswerken. Het ontwerpteam dient zich te organiseren op een wijze dat zij alle disciplines kan aanleveren die noodzakelijk zijn om een ontvankelijke en volledige omgevingsvergunning te kunnen indienen met het nieuwbouw en renovatieproject tot voorwerp. De bestaande gebouwen zijn toe aan een grondige renovatie. Daarnaast voorziet het huidige eisenprogramma, door de groei van de opleidingen op de campus, in een uitbreiding van +/- 3.650 m2. Aangezien de campus tijdens de werken in gebruik moet blijven, dienen de werken in verschillende fasen te worden opgedeeld in functie van het ontwerp. UC Leuven vzw zal na het bekomen van de nodige vergunningen een procedure lopen voor het aanstellen van een aannemer. De voorliggende opdracht betreft een globale ontwerpopdracht Architectuur-Stabiliteit-Installatietechnieken tot en met de definitieve oplevering. Hiervoor wenst de opdrachtgever een ontwerpteam aan te stellen dat alle disciplines opneemt. Het ontwerpteam bestaat uit natuurlijke personen of rechtspersonen die bereid zijn zich hoofdelijk en solidair contractueel te verbinden voor alle wettelijke en contractuele verplichtingen die zij in het kader van deze opdracht op zich nemen.
Kennung des Verfahrens: 8fbf6cf2-4ced-448b-a93d-9ce27472115a
Interne Kennung: PPP0Q7-180/5122/AP25005
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
2.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: Belgien
2.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: Belgien
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Aanstelling van een ontwerpteam voor de nieuwbouw en renovatie van UCLL Campus Sociale School
Beschreibung: In 2014 ontstond de Hogeschool UCLL door de fusie van de voormalige Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), de Katholieke Hogeschool Leuven (KHLeuven) en Groep T (lerarenopleiding). Hogeschool UCLL (UC Limburg Vzw en UC Leuven Vzw) biedt 20 graduaten, 22 bacheloropleidingen en 9 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 8 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met 17.500 studenten en 1.750 medewerkers is UCLL één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt. Mensen en ideeën in beweging brengen door ruimte te geven aan innovatief denken en samenwerken, dat is de visie van de hogeschool, dat is moving minds. De naam toont de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UCLL behoort tot de Associatie KU Leuven en is partner in de E³UDRES² alliantie. Voorliggende opdracht heeft betrekking op het in de markt plaatsen van een opdracht tot de uitvoering van ontwerpstudies (architectuur, stabiliteit en technieken) inzake de nieuwbouw en renovatie van UCLL Campus Sociale School. De aanbestedende overheid voegt een projectfiche als bijlage B, waarin bijkomende informatie m.b.t. de aard en omvang van het project wordt opgenomen. De opdracht omvat onder meer volgende dienstverlening: • Integrale architectuuropdrachten, met inbegrip van alle studies inzake stabiliteit en technieken, integratie van kunst, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, akoestiek, ontwerp en uitvoering; • De opmaak van een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning; • De opmaak van de uitvoeringsplanning, detailtekeningen, technische lastenboeken, meetstaten; • Het technisch begeleiden van de gunningsprocedure(s); • De controle op de uitvoering van de aannemingswerken, het leiden van de werfvergaderingen en het verzorgen van de bijhorende verslaggeving; • Het nazicht en het verbeteren van de ingediende vorderingsstaten; • Het verstrekken van advies betreffende voorgestelde wijzigingen en ingediende verrekeningsvoorstellen in min of in meer, alsmede andere tijdens de uitvoering van de aannemingswerken gerezen technische aangelegenheden; • Het verlenen van bijstand bij de voorlopige en definitieve oplevering van de aannemingswerken. Het ontwerpteam dient zich te organiseren op een wijze dat zij alle disciplines kan aanleveren die noodzakelijk zijn om een ontvankelijke en volledige omgevingsvergunning te kunnen indienen met het nieuwbouw en renovatieproject tot voorwerp. De bestaande gebouwen zijn toe aan een grondige renovatie. Daarnaast voorziet het huidige eisenprogramma, door de groei van de opleidingen op de campus, in een uitbreiding van +/- 3.650 m2. Aangezien de campus tijdens de werken in gebruik moet blijven, dienen de werken in verschillende fasen te worden opgedeeld in functie van het ontwerp. UC Leuven vzw zal na het bekomen van de nodige vergunningen een procedure lopen voor het aanstellen van een aannemer. De voorliggende opdracht betreft een globale ontwerpopdracht Architectuur-Stabiliteit-Installatietechnieken tot en met de definitieve oplevering. Hiervoor wenst de opdrachtgever een ontwerpteam aan te stellen dat alle disciplines opneemt. Het ontwerpteam bestaat uit natuurlijke personen of rechtspersonen die bereid zijn zich hoofdelijk en solidair contractueel te verbinden voor alle wettelijke en contractuele verplichtingen die zij in het kader van deze opdracht op zich nemen.
Interne Kennung: AP25005_1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Agoralaan Gebouw B, bus 1
Stadt: Diepenbeek
Postleitzahl: 3590
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: Belgien
Zusätzliche Informationen: UC Leuven-Limburg
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Enddatum der Laufzeit: 02/02/2026
Andere Laufzeit: Unbekannt
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Kosten
Beschreibung: prijs
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Duurzaamheid
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Ontwerp
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Niederländisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 23/09/2025 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Ondernemingsrechtbank Leuven
Überprüfungsstelle: Ondernemingsrechtbank Leuven
Informationen über die Überprüfungsfristen: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Ondernemingsrechtbank Leuven
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: UC Leuven Vzw
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Ondernemingsrechtbank Leuven
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: UC Leuven Vzw
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: UC Leuven Vzw
Registrierungsnummer: BE0455.645.523
Postanschrift: Geldenaaksebaan 335
Stadt: Leuven
Postleitzahl: 3001
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: Belgien
Kontaktperson: John Roosen
Telefon: +32 16375700
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Ondernemingsrechtbank Leuven
Registrierungsnummer: BE78 6792 0090 5386
Postanschrift: Vaartstraat 5
Stadt: Leuven
Postleitzahl: 3000
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: Belgien
Telefon: +32 16214644
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
Schlichtungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registrierungsnummer: BE 0475.480.736
Stadt: Antwerpen / Anvers
Postleitzahl: 2000
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: Belgien
Telefon: +32 3 294 30 51
Rollen dieser Organisation:
Beschaffungsdienstleister
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: FPS Policy and Support
Registrierungsnummer: BE 0671.516.647
Stadt: Brussels
Postleitzahl: 1000
Land, Gliederung (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
Telefon: +32 2 740 80 00
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 25f3d3f1-dbc4-49c9-8c32-04ab2b622234 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 21/08/2025 00:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Bekanntmachung — eSender-Übermittlungsdatum: 21/08/2025 00:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Niederländisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 551108-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 161/2025
Datum der Veröffentlichung: 25/08/2025