1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Marktgemeinde Furth bei Göttweig
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Um- und Zubau VS Furth - 2670 Lüftungsinstallationen inkl. MSR
Beschreibung: Im Rahmen der Ortskernaktivierung Furth MIT Göttweig wird die Volksschule Furth bei Göttweig modernisiert und erweitert. Die öffentliche Bücherei wird in das Schulgebäude integriert. Die bestehenden Gebäudeteile Alte Volksschule, Meierhoftrakt und 80´er Jahre Zubau werden modernisiert. Das Alte Rathaus wird in die Volksschule integriert, umgewidmet und auch modernisiert. Gebäudeteile der Alten Volksschule und des 80´er Jahre Zubaus werden zugunsten eines neuen Zubaus (Spange) abgebrochen. Der neue Zubau erschließt die bestehenden Gebäudeteile und erweitert den Schulbau Richtung Schulhof und Meierhof. Der angrenzende Schuppen wird zum Kulturstadel umgebaut und in den Schulbau integriert. Die Gestaltung des Schulhofs wird geringfügig angepasst. Der Kirchenplatz wird neugestaltet. Im Verlauf des gegenständlichen Bauvorhabens ist die bisherige Auftragnehmerin der ausgeschriebenen Leistungen nach Erbringung eines Teils der beauftragten Arbeiten insolvent geworden. Um die verbleibenden Arbeiten abzuschließen, werden hiermit die Leistungen „2670 Lüftungsinstallationen inkl. MSR“ ausgeschrieben.
Kennung des Verfahrens: 987200bb-3412-4b75-a2a0-f43969bf9c4f
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: ja
Begründung des beschleunigten Verfahrens: Da die bisherige Auftragnehmerin nach der Fertigstellung von Teilen der beauftragten der Leistung aufgrund von Umständen, die für den Auftraggeber nicht vorhersehbar und nicht seinem Verhalten zuzuschreiben sind, vom Vertrag zurücktreten musste und die hiermit neu ausgeschriebenen Leistungen auf dem kritischen Weg des Bauzeitplans liegen, müssen diese Leistungen so schnell wie möglich durch eine neue Auftragnehmerin weitergeführt werden. Um eine noch größere Bauverzögerung und die daraus resultierenden Mehrkosten für den Auftraggeber möglichst gering zu halten, wird die Angebotsfrist gemäß § 74 Z 1 BVergG 2018 verkürzt.
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45210000 Bauleistungen im Hochbau
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Kirchengasse 51
Stadt: Furth bei Göttweig
Postleitzahl: 3511
Land, Gliederung (NUTS): Sankt Pölten (AT123)
Land: Österreich
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift: Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Lüftungsinstallationen inkl. MSR
Beschreibung: Lüftungsinstallationen inkl. MSR
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45210000 Bauleistungen im Hochbau
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Kirchengasse 51
Stadt: Furth bei Göttweig
Postleitzahl: 3511
Land, Gliederung (NUTS): Sankt Pölten (AT123)
Land: Österreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 09/03/2026
Enddatum der Laufzeit: 16/10/2026
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 09/02/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 5 Monate
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Marktgemeinde Furth bei Göttweig
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Marktgemeinde Furth bei Göttweig
Registrierungsnummer: ATU16281501
Postanschrift: Obere Landstraße 65
Stadt: Furth bei Göttweig
Postleitzahl: 3511
Land, Gliederung (NUTS): Sankt Pölten (AT123)
Land: Österreich
Kontaktperson: kpp consulting gmbh Florian Gattringer
Telefon: +43 664 88920922
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Registrierungsnummer: 9110022398113
Postanschrift: Rennbahnstraße 29
Stadt: St. Pölten
Postleitzahl: 3109
Land, Gliederung (NUTS): Sankt Pölten (AT123)
Land: Österreich
Telefon: +43 2742 90590
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d03a498b-2ce2-4b53-881f-0463be36ed65 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 20/01/2026 16:47:24 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 55737-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 17/2026
Datum der Veröffentlichung: 26/01/2026