1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Freizeit, Sport, Kultur und Religion
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA ZAMKAU ŚRODKOWEGO I POŁUDNIOWEGO
Beschreibung: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka –Zamek Środkowy i Południowy. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: 2.1. Szczegółowe obowiązki Inwestora Zastępczego zostają uregulowane w umowie oraz w załączniku nr 8 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 2.2. Podczas nadzoru nad realizacją inwestycji cała komunikacja z Wykonawcą będzie przechodziła przez Inwestora Zastępczego, w celu uniknięcie nieporozumień. 3. Zakres nadzorowanych robót budowlanych został określony w: 3.1. załączniki nr 9A - 9G do SWZ - dokumentacja projektową pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – etap I, II, III, IV i V” 3.2. załączniki nr 10 - 13 do SWZ - pozwolenia, postanowienia i ekspertyza; 3.3. załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.
Kennung des Verfahrens: 032fe9b3-307d-432a-84ce-adaa5b59d7dc
Vorherige Bekanntmachung: 791679-2023
Interne Kennung: DZP-26-5/2023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten, 71248000 Projektaufsicht und Dokumentation, 71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen, 71340000 Von Ingenieuren erbrachte Verbundleistungen, 71521000 Baustellenüberwachung, 71520000 Bauaufsicht, 71540000 Bauverwaltungsleistungen, 71631300 Technische Gebäudeüberwachung
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: ul. Zamkowa 8
Stadt: Wieliczka
Postleitzahl: 32-020
Land, Gliederung (NUTS): Krakowski (PL214)
Land: Polen
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwaną w dalszej części SWZ Ustawą lub Pzp. 2. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Zamku Środkowego i Południowego.
Beschreibung: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka –Zamek Środkowy i Południowy. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: 2.1. Szczegółowe obowiązki Inwestora Zastępczego zostają uregulowane w umowie oraz w załączniku nr 8 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 2.2. Podczas nadzoru nad realizacją inwestycji cała komunikacja z Wykonawcą będzie przechodziła przez Inwestora Zastępczego, w celu uniknięcie nieporozumień. 3. Zakres nadzorowanych robót budowlanych został określony w: 3.1. załączniki nr 9A - 9G do SWZ - dokumentacja projektową pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – etap I, II, III, IV i V” 3.2. załączniki nr 10 - 13 do SWZ - pozwolenia, postanowienia i ekspertyza; 3.3. załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.
Interne Kennung: DZP-26-5/2023
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten, 71248000 Projektaufsicht und Dokumentation, 71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen, 71340000 Von Ingenieuren erbrachte Verbundleistungen, 71521000 Baustellenüberwachung, 71520000 Bauaufsicht, 71540000 Bauverwaltungsleistungen, 71631300 Technische Gebäudeüberwachung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: 1. Etapy realizacji robót budowlanych 1.1. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w następujących etapach: 1.1.1. Etap I Zamek Środkowy, tj. z harmonogramu dokumentacji projektowej Etap III; 1.1.2. Etap II Zamek Południowy, tj. z harmonogramu dokumentacji projektowej Etap IV; 1.2. Zamawiający zleci wykonanie robót budowlanych i nadzoru Etapu I, a Etap II jest objęty prawem opcji. Oznacza to, że Zamawiający może zlecić wykonanie Etapu II w całości lub części na zasadach określonych w pkt 1.3 i 1.4 poniżej (pkt. 8.3. – 8.4. Działu III SWZ), 1.3. Zamawiający informuje, że zadanie określone w Etapie II stanowi zadania opcjonalne, których realizację Zamawiający warunkuje pozyskaniem środków finansowych na realizację w/w zadania (prawo opcji). W przypadku, gdyby Zamawiający nie pozyskał środków finansowych na realizację w/w zadanie, do dnia 31.12.2025 r., prawo opcji wygaśnie, tj. Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z przewidzianego prawa opcji. 1.4. Zlecenie wykonania robót budowlanych na Etap II a co za tym idzie zlecenie nadzoru na ten etap (etap II) nastąpi co najmniej na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia ich wykonywania. Zlecenie wykonania robót budowlanych a co za tym idzie zlecenie nadzoru na (etap II) objęty prawem opcji nastąpi pisemnie i zostanie jednocześnie przekazane mailem na numer/adres wskazany przez Wykonawcę.
5.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Krakowski (PL214)
Land: Polen
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 16 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: 1. Termin realizacji zamówienia 1.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 16 m-cy, licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że za datę rozpoczęcia pełnienia przez Inwestora Zastępczego obowiązków przyjmuje się dzień zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w przypadku, kiedy zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych nastąpi przed datą zawarcia umowy z Inwestorem Zastępczym, za datę rozpoczęcia pełnienia przez Inwestora Zastępczego obowiązków przyjmuje się dzień zawarcia umowy z Inwestorem Zastępczym, 2. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał czynności także w okresie udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji i rękojmi na robotę budowlaną to okres wskazany w umowie z wykonawcą robót budowlanych (przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat (60 m-cy), liczony od momentu odbioru danego etapu robót budowalnych a maksymalny okres gwarancji wynosi 7 lat (84 m-ce). 3. Etap II objęty prawem opcji będzie realizowany w terminie wskazanym poniżej z zastrzeżeniem, iż termin liczony będzie od momentu przekazania decyzji o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 8.2–8.4. Działu III SWZ: 3.1.1. Etap II – do 16 m-cy; 4. W przypadku, skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, Inwestor Zastępczy będzie pełnić swoje obowiązki jak w przypadku określonym w pkt. 2 SWZ powyżej z terminami wskazanymi w pkt. 3. SWZ. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 6. Zamawiający informuje, że część dokumentacji projektowej tj.: projekty wykonawcze stanowiące Załącznik nr 9B i 9C do SWZ, stanowią informacje poufne. Z uwagi na powyższe dostęp do w/w części dokumentacji projektowej (załącznik nr 9B i 9C SWZ) udostępnionej na stronie internetowej został zabezpieczony hasłem (kod dostępu). Hasło dostępu do poufnej części dokumentacji projektowej otrzymają wykonawcy po przesłaniu do zamawiającego podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, zgodnie z wyborem Wykonawcy w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do oświadczenia należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG i adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany kod do plików, ewentualnie pełnomocnictwo, udzielone w formie właściwej dla złożenia oświadczenia, które upoważnia do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności. Po otrzymaniu oświadczenia Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową kod dostępu, który umożliwi rozkodowanie dokumentu ze strony internetowej. 7. W związku z bezpośrednim powiązaniem warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej oraz kryterium nr 2 na podstawie art. 126 ust 2 Ustawy PZP Zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 8. Zamawiający na podstawie art. 257 pkt 1) Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto całkowitej podanej w ofercie na Etap I (gwarantowany). W sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się na realizację Etapu II (objętego prawem opcji), wykonawca wniesie zabezpieczenie przed jego rozpoczęciem w wysokości 5,00 % ceny brutto podanej w ofercie dla Etapu II.
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: najniższa cena
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Dodatkowe doświadczenie wybranych osób skierowanych do realizacji zamówienia
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza
Informationen über die Überprüfungsfristen: 1. Odwołanie przysługuje na: 1.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 2 powyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Ergebnisse
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Entscheidung des Beschaffers aufgrund unzureichender Mittel
6.1.4.
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 4
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
Registrierungsnummer: NIP: 683-000-01-56
Postanschrift: ul. Zamkowa 8
Stadt: Wieliczka
Postleitzahl: 32-020
Land, Gliederung (NUTS): Krakowski (PL214)
Land: Polen
Kontaktperson: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
Telefon: +48 12 2783266
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Registrierungsnummer: 5262239325
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
Telefon: +48224587801
Fax: +48224587800
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Registrierungsnummer: 5262883664
Postanschrift: ul. Hoża 76/78
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 00-682
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Rollen dieser Organisation:
Schlichtungsstelle
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Publications Office of the European Union
Registrierungsnummer: PUBL
Stadt: Luxembourg
Postleitzahl: 2417
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
Telefon: +352 29291
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 5629144b-48f1-46bb-b6f4-bbc9835ad3a2 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/08/2025 13:10:29 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 570280-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 167/2025
Datum der Veröffentlichung: 02/09/2025