See the notice on TED website
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ville de Carpentras
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Construction d'un équipement multisports sur le site sportif Pierre de Coubertin
Beschreibung: réalisation des travaux de construction d'un nouveau complexe sportif constitué d'une salle de gymnastique et de deux courts de tennis couverts accompagnés d'aménagements paysagers extérieurs sur le site sportif Pierre de Coubertin
Kennung des Verfahrens: 9ed07bd7-d05e-468b-96fd-f54917f702a2
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 6 600 000,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.5.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 14
Auftragsbedingungen:
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 14
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: VRD - Sol Sportif
Beschreibung: Réalisation de travaux VRD Sol Sportif
Interne Kennung: 1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 31310000 Verteilungsnetze, 45236112 Oberbauarbeiten für Tennisplätze
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0002
Titel: Gros Oeuvre
Beschreibung: Réalisation de travaux de gros oeuvre
Interne Kennung: 2
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten, 45262212 Verbauarbeiten, 45262311 Betonrohbauarbeiten
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0003
Titel: Charpente Bois - Couverture Métallique - Bardage - Membrane Textile de couverture
Beschreibung: Réalisation de travaux Charpente Bois - Couverture Métallique - Bardage - Membrane Textile de couverture
Interne Kennung: 3
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45261100 Errichtung von Dachstühlen, 45261000 Errichtung von Dachstühlen sowie Dachdeckarbeiten und zugehörige Arbeiten, 45262650 Verblendungsarbeiten, 45261400 Verschalungsarbeiten
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0004
Titel: Etanchéité des toitures terrasses
Beschreibung: Réalisation de travaux d'étanchéité des toitures terrasses
Interne Kennung: 4
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45261420 Abdichtungsarbeiten gegen Wasser, 45261410 Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0005
Titel: Menuiseries extérieures - Occultations
Beschreibung: Réalisation de travaux de menuiseries extérieures occultations
Interne Kennung: 5
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45421000 Bautischlerarbeiten, 45421130 Einbau von Türen und Fenstern
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0006
Titel: Serrurerie - Métallerie
Beschreibung: Réalisation de travaux de serrurerie - Métallerie
Interne Kennung: 6
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 44316500 Schmiedewaren, 45341000 Errichtung von Geländern
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0007
Titel: Cloisons - Doublages - Faux Plafonds
Beschreibung: Réalisation de travaux de cloisons - doublages - faux plafonds
Interne Kennung: 7
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45421141 Einbau von Trennwänden, 45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten, 45323000 Schalldämmungsarbeiten
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0008
Titel: Menuiseries Bois - Agencements
Beschreibung: Réalisation de travaux de menuiseries bois - agencements
Interne Kennung: 8
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45421150 Bautischlerei-Einbauarbeiten ohne Metall, 45421000 Bautischlerarbeiten
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0009
Titel: Ascenseur
Beschreibung: Réalisation de travaux d'ascenseur
Interne Kennung: 9
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45313100 Installation von Aufzügen
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0010
Titel: Revêtements de sols durs - Faïences
Beschreibung: Réalisation de travaux de revêtements de sols durs - faïences
Interne Kennung: 10
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45431100 Verlegen von Bodenfliesen, 45431200 Verlegen von Wandfliesen
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0011
Titel: Peinture
Beschreibung: Réalisation de travaux de peinture
Interne Kennung: 11
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45442100 Anstricharbeiten
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0012
Titel: CVC - Plomberie
Beschreibung: Réalisation de travaux CVC - Plomberie
Interne Kennung: 12
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45232141 Heizanlage, 45232411 Bau von Schmutzwasserleitungen, 45232460 Sanitäre Anlagen, 45330000 Installateurarbeiten, 45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, 45331110 Installation von Kesseln, 45331200 Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen, 45331210 Installation von Lüftungsanlagen, 45331220 Installation von Klimaanlagen, 45331221 Installation von Teilklimaanlagen, 45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen, 45332200 Wasserinstallationsarbeiten, 45332300 Verlegen von Abwasserleitungen, 45332400 Installation von Sanitäreinrichtungen, 45333000 Installation von Gasanlagen, 45333100 Installation von Gasregeleinrichtungen, 45333200 Installation von Gaszählern, 45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten, 45343220 Installation von Feuerlöschgeräten
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0013
Titel: Électricité - SSI
Beschreibung: Réalisation de travaux d'électricité - SSI
Interne Kennung: 13
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45233292 Installation von Sicherheitseinrichtungen, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45311000 Installation von Elektroanlagen, 45311100 Installation von elektrischen Kabeln, 45311200 Elektroinstallationsarbeiten, 45312000 Installation von Alarmanlagen und Antennen, 45312100 Installation von Brandmeldeanlagen, 45312200 Installation von Einbruchmeldeanlagen, 45314310 Verlegen von Kabeln, 45314320 Installation von Computerkabelnetzen, 45315000 Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
5.1.
Los: LOT-0014
Titel: Espaces Verts
Beschreibung: Réalisation de travaux d'espaces Verts
Interne Kennung: 14
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212222 Bau von Turnhallen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: avenue Pierre de Coubertin
Stadt: carpentras
Postleitzahl: 84200
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Le délai d'exécution global est de 18 mois à compter de la date de commencement des travaux indiquée dans l'ordre de service, période de préparation de 2 mois comprise. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 janvier 2026
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Valeur technique de l'offre
Beschreibung: ° Critère 1 : Moyens (20 points) - Moyens humains : composition et organisation de l'équipe (5 points) - Organigramme des personnes affectées à l'opération avec encadrement (5 points) - CV + références similaires à l'opération (5 points) - Moyens matériels (5 points) ° Critère 2 : Méthodologie et organisation (30 points) - Modalités d'interventions, difficultés éventuelles recensées, solutions envisagées par l'entreprise sur les questions d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de stationnement, d'approvisionnement et de levage, PIC (pour le lot GO) (5 points) - Mode d'exécution : l'entreprise définira le mode d'exécution qu'elle entend développer, en identifiant précisément les différentes étapes qui lui paraissent importantes. Programmes d'exécution des ouvrages indiquant les principales tâches nécessaires au déroulement du chantier (5 points) - Conformité du planning prévisionnel et/ou propositions éventuelles (10 points) - Tableau des matériels, produits et équipements proposés (5 points) - Fiches techniques matériels/produits/équipements proposés (5 points) ° Critère 3 : Gestion de l'environnement de chantier (10 points) - Réduction des nuisances : modalités mises en oeuvre pour la réduction des nuisances, protection des existants, gestion des interfaces (parties communes et parties privatives) (5 points) - Gestion des déchets : modalités mises en oeuvre pour la gestion des déchets (5 points) Soit une note valeur technique maximale de 60 points.
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 150 Tage
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 20/10/2025 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Nîmes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et Litiges
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ville de Carpentras
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Tribunal administratif de Nîmes
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Ville de Carpentras
Registrierungsnummer: 21840031500014
Postanschrift: Hôtel de ville bp 264
Stadt: Carpentras cedex
Postleitzahl: 84208
Land, Gliederung (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Land: Frankreich
Kontaktperson: Pôle travaux et développement durable - service commande publique et finance
Telefon: +33 490608446
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif de Nîmes
Registrierungsnummer: 13000192800014
Postanschrift: 16 avenue Feuchères CS 88010
Stadt: Nîmes cedex 9
Postleitzahl: 30941
Land, Gliederung (NUTS): Gard (FRJ12)
Land: Frankreich
Telefon: +33 466273700
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: DEMATIS
Registrierungsnummer: 45072478600030
Stadt: Paris
Postleitzahl: 75015
Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101)
Land: Frankreich
Telefon: +33 172365548
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 744e529c-2131-43fb-98ad-ec96f315c2f7 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 16/09/2025 16:00:10 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 608996-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 179/2025
Datum der Veröffentlichung: 18/09/2025