1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Rechtsform des Erwerbers: Organisation, die einen durch einen öffentlichen Auftraggeber subventionierten Auftrag vergibt
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Umweltschutz
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: TRAVAUX DE REGENERATION DE FORETS TOURBEUSES PAR PLANTATION (3) - Plantation et entretien d'une aulnaie par dégagement des plants
Beschreibung: Le marché a pour objet des travaux de régénération de forêts tourbeuses par plantation. Cette action nécessitera la coupe définitive de peupleraies, la remise en état du site et la plantation d'essences permettant d'amorcer et d'accélérer la reconstitution d'une structure forestière conforme à celle des habitats visés (aulnes glutineux principalement).
Kennung des Verfahrens: 8c0206fa-342b-49d6-b938-0da38d69a6ec
Vorherige Bekanntmachung: 0e15ce70-d007-425f-aedd-4df7bb97171d-01
Interne Kennung: LIFEANTHROPOFENS_REGENERATION_FORETS_TOURBEUSES (3)
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Zentrale Elemente des Verfahrens: Le contrat s'inscrit dans une projet/programme financé par des fonds de l'Union Européenne Identification du projet : LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Morcourt
Postleitzahl: 80569
Land, Gliederung (NUTS): Somme (FRE23)
Land: Frankreich
Zusätzliche Informationen: Marais de Morcourt
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: BRAY SUR SOMME
Postleitzahl: 80192
Land, Gliederung (NUTS): Somme (FRE23)
Land: Frankreich
Zusätzliche Informationen: Marais communal de Bray sur Somme
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 108 000,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: TRAVAUX DE REGENERATION DE FORETS TOURBEUSES PAR PLANTATION (3) Plantation et entretien d'une aulnaie par dégagement des plants
Beschreibung: Plantation et entretien d'une aulnaie par dégagement des plants à Morcourt (80340) et Bray-sur-Somme (80136) - 2025-2026 Le marché a pour objet des travaux de régénération de forêts tourbeuses par plantation. Cette action nécessitera la coupe définitive de peupleraies, la remise en état du site et la plantation d'essences permettant d'amorcer et d'accélérer la reconstitution d'une structure forestière conforme à celle des habitats visés (aulnes glutineux principalement). Les travaux de restauration consisteront à : Convertir une peupleraie en un habitat d'intérêt communautaire, à savoir, 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. Plantation et Entretien et suivi de la plantation
Interne Kennung: 1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Sans objet
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Morcourt
Postleitzahl: 80340
Land, Gliederung (NUTS): Somme (FRE23)
Land: Frankreich
Zusätzliche Informationen: Les travaux ont lieu sur le site " Le marais communal de Morcourt " (Latitude : 49.895153°/ Longitude : 2.658799°, Latitude : 49.894627° / Longitude : 2.666759°). Il fait partie du site Natura 2000 " Moyenne vallée de la Somme " (FR2200357).
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Bray-sur-Somme
Postleitzahl: 80136
Land, Gliederung (NUTS): Somme (FRE23)
Land: Frankreich
Zusätzliche Informationen: Les travaux ont lieu sur le site Le marais communal de Bray-sur-Somme " (Latitude : 49.929532° / Longitude : 2.727270° et Latitude :49.930913° / Longitude : 2.733021°). Il fait partie du site Natura 2000 " Moyenne vallée de la Somme " (FR2200357).
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/11/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2026
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: LIFE18NAT/FR/000906 ANTHROPOFENS
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Critère 1 : Prix 50%
Beschreibung: Prix de la prestation Pondération : 50 %
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Critère 2 : Valeur technique - 45%
Beschreibung: Sous critère 1 : Méthodologie proposée par le candidat, tant en phase préparatoire qu'en phase exécution de chantier, spécifique à l'opération et répondant aux exigences du CCTP Pondération : 20 % Sous critère 2 : Planning des travaux détaillé des différentes phases de chantier Pondération : 15 % Sous critère 3 : Mesures mises en place face aux contraintes spécifiques des sites et de leur accessibilité (portance, pente, ouvrages d'art à franchir...) Pondération : 5 % Sous critère 4 : Capacité de réactivité face aux divers aléas (climatiques, matériels, absence... pouvant engendrer retards et reports) Pondération : 5 %
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Critère 3 : Prise en compte du développement durable en lien avec le marché - %
Beschreibung: Sous critère 1 : Description des mesures mises en oeuvre par le candidat pour répondre aux enjeux environnementaux et réduire l'empreinte carbone de son activité en lien avec les travaux prévus. Pondération : 5 %
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann: RAS
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: Cf Règlement de la consultation Article 8. JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: TGI AMIENS - tribunal de grande instance
Überprüfungsstelle: TGI AMIENS - tribunal de grande instance
Informationen über die Überprüfungsfristen: Le référé précontractuel, jusqu'à la signature du contrat Le référé précontractuel a été créé par la directive 89/665/CEE du 21 décembre 19892 , et introduit dans notre droit par la loi n° 92-10 du 4 janvier 1992. Il est régi par les articles L. 551-1 à L. 551-12, et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative, pour les contrats de droit public 2. Le référé contractuel, après la signature du contrat Le référé contractuel a été créé par la directive n°2007/66/CE du 11 décembre 2007, et introduit en droit interne par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. Il est régi par les articles L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative, pour les contrats de droit public30. Il permet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, après la signature du contrat. A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-899 et de ses décrets d'application n°2016-360 et n°2016-361, le régime du référé contractuel figure intégralement dans le code de justice administrative. Les règles relatives à la publication d'un avis d'intention de conclure autrefois prévues dans le code des marchés publics et le code général des collectivités territoriales31 ont été transférées dans le code de justice administrative, ce qui a permis un regroupement des dispositions relatives à ce type de contentieux32. .
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: TGI AMIENS - tribunal de grande instance
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
6. Ergebnisse
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 102 590,00 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: TERSPECTIVES
Angebot:
Kennung des Angebots: [1051218][offre][348324] terspective - [1048344] Lot num 0
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 102 590,00 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: ouverture_procedure_1051218_1738590262
Datum des Vertragsabschlusses: 28/07/2025
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
6.1.4.
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS HDF
Registrierungsnummer: 40320217900087
Postanschrift: 04 Avenue de l'Étoile du Sud
Stadt: BOVES
Postleitzahl: 80440
Land, Gliederung (NUTS): Somme (FRE23)
Land: Frankreich
Telefon: +33 321019340
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: TGI AMIENS - tribunal de grande instance
Registrierungsnummer: 17800111100016
Stadt: AMIENS
Postleitzahl: 80027
Land, Gliederung (NUTS): Somme (FRE23)
Land: Frankreich
Kontaktperson: Accueil TGI Amiens
Telefon: 0322823500
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
Schlichtungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: TERSPECTIVES
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: 445 000 714 000 29
Postanschrift: 138 rue roger salengro
Stadt: SALEUX
Postleitzahl: 80480
Land, Gliederung (NUTS): Somme (FRE23)
Land: Frankreich
Telefon: 03 22 33 09 10
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: DEMATIS
Registrierungsnummer: 45072478600030
Stadt: Paris
Postleitzahl: 75015
Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101)
Land: Frankreich
Telefon: +33 172365548
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 17bf58e2-1c4a-4858-9293-42a4280bdc46 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 17/09/2025 08:50:04 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 612509-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 179/2025
Datum der Veröffentlichung: 18/09/2025