See the notice on TED website
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: LEVAPARC
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: MARCHÉ PUBLIC RELATIF AU RENOUVELLEMENT COMPLET DE DEUX MURS D'IMAGES POUR DEUX POSTES DE COMMANDES CENTRALISÉES SITUÉS À LEVALLOIS-PERRET ET SON CONTRAT DE MAINTENANCE ET SECOURS
Beschreibung: Le présent marché a pour objet le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (PCC) de SO OUEST et de VERDUN, situés à Levallois et s'accompagne d'un contrat de maintenance et secours de 4 ans. Il se décompose en 2 phases pour la partie renouvellement complet de fournitures, installation et prestations, et une proposition technique et financière est attendue pour la maintenance desdits équipements. Le présent marché pourra donner lieu à des prestations similaires : Conformément à l'article R 2122-7 du code de la commande publique, l'Acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial
Kennung des Verfahrens: 7753dc9d-b350-4167-837b-63c4c2e377e7
Interne Kennung: 2025-09-04
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51314000 Installation von Videogeräten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 50340000 Reparatur und Wartung von audiovisuellen und optischen Geräten
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: 41 rue camille pelletan
Stadt: levallois perret
Postleitzahl: 92300
Land, Gliederung (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Land: Frankreich
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: 1 - Objet Du Marché Le présent marché a pour objet le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (Pcc) de So Ouest et de Verdun, situés à Levallois et s'accompagne d'un contrat de maintenance et secours de 4 ans. Il se décompose en 2 phases pour la partie renouvellement complet de fournitures, installation et prestations, et une proposition technique et financière est attendue pour la maintenance desdits équipements. Le présent marché pourra donner lieu à des prestations similaires : Conformément à l'article R 2122-7 du code de la commande publique, l'Acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial. 2 - Durée Du Marché Et Delais D'Exécution Les prestations du marché, correspondant à la fourniture de matériels, installations et prestations, prennent effet à compter de la notification du marché au titulaire et court jusqu'à la réception complète des prestations sans levée de réserves prévues. Le contrat de maintenance est d'une durée ferme de quatre années à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. Délais D'Exécution : Le délai d'exécution des prestations correspondant à la fourniture de matériels, installations et prestations est décomposé en deux phases : -Phase 1 : Site So Ouest : Les prestations de renouvellement complet du mur d'images, débutent à compter de la commande effective et démarrent au plus tôt le 1er janvier 2026, et ne peuvent dépasser un délai de 10 semaines. -Phase 2 : Site Verdun : Les prestations de renouvellement complet du mur d'images prévues au titre de cette phase débutent, après réception des prestations de la phase 1, et de la notification de la commande effective et démarrent au plus tôt le 1er janvier 2026, et ne peuvent dépasser un délai de 10 semaines. Le contrat de maintenance est d'une durée ferme de quatre années à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. 3 - Procédure De Passation La présente consultation est lancée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux articles R2124-2, et R2131-16 à R2131-17 du code de la commande publique. 4 - Décomposition Des Prestations Décomposition en tranches : Le présent marché en comporte pas de tranches. Décomposition en lots : le présent marché ne fait pas l'objet d'allotissement, en application de l'article L.2113.11 du Code de la Commande Publique. En effet, cela rendrait techniquement difficile la coordination technique des travaux en interne. Décomposition en phases : L'exécution du marché est décomposée en 2 phases : - Phase 1 : Renouvellement complet d'un mur d'images pour un poste de commandes centralisées sur le site « So Ouest » ; - Phase 2 : Renouvellement complet d'un mur d'images pour un poste de commandes centralisées sur le site « Verdun » ; 5 - Forme Et Montant Du Marché Le présent marché est un marché public à prix global et forfaitaire, conclu selon une procédure formalisée. Code Cpv : 51314000-0 - Services d'installation de matériel vidéo Code Cpv :32000000-0- Equipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes Code Cpv :50340000-0 - Services de réparation, d'entretien et services connexes concernant les équipements audiovisuels et optiques 6 - Variantes / Prestations Supplémentaires éventuelles / Options Se référer à l'article 4.7 du Règlement de Consultation. 7 - Modifications De Détail Au Dossier De Consultation Se référer à l'article 4.8 du Règlement de Consultation. 8 - Questions Des Candidats Se référer à l'article 4.9 du Règlement de Consultation. 9 - Visites De Site Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite des sites afin d'appréhender au mieux les besoins de l'acheteur. En conséquence une visite sera prévue dans le cadre de la présente consultation le : - le 24 octobre 2025 à 10h00. Afin de s'inscrire à cette visite, les candidats devront s'adresser à Madame Aurore Halipre - Service des Marchés - Ahalipre@Semarelp.Com - 01.41.27.14.35. Le point de rendez-vous de la visite est fixé au siège social de la Spl Levaparc, 41 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret. Il sera délivré aux candidats, un certificat de visite qu'ils devront joindre à leur offre. Les candidats reconnaitront avoir apprécié, du fait de leur visite, toutes les difficultés inhérentes aux sites existants. L'absence de certificat de visite dans le dossier du candidat rendra son offre irrégulière. Aucune visite hors de ces conditions ne pourra être organisée. De même aucune visite complémentaire ne sera organisée. à la suite de la visite, un compte-rendu sera publié sur la plateforme Aws à destination des candidats. 10 - Sélection Des Candidatures Et Jugement Des Offres Seront sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées suffisantes au regard de l'importance des prestations objets du marché. Offres 1.Valeur Technique - 60% : Sous-critère n°1 (15 points) : Présentation de la méthodologie et planning dédiés à l'opération (avec respect du planning imposé dans le Cctp et l'impératif de la continuité de fonctionnement en site occupé). Sous-critère n°2 (15 points) : Présentation des moyens humains dédiés à l'opération (qualifications, expériences) Sous-critère n°3 (25 points) : Adéquation de l'offre technique en fonction des contraintes de maintenance annoncées dans le Cctp (modalités du contrat de maintenance ; et catalogue). Sous critère n°4 (5 points) : Démarche environnementale mise en place par le candidat dans le cadre des prestations proposées. 2.Prix - 40% : Le critère du prix est apprécié en cumulant la note du prix proposé pour le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (Pcc) (D.P.G.F. Fournitures Matériels, Installation Et Prestations) et la note du prix proposé pour la maintenance (D.P.G.F. Maintenance), noté sur un total de 40 points : Analyse de l'offre financière pour le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (Pcc) : (Montant de l'offre la plus basse x 20 / (Montant de l'offre du candidat analysé). Analyse de l'offre financière pour la maintenance et secours : (Montant de l'offre la plus basse x 20 / (Montant de l'offre du candidat analysé). La note finale de chaque offre est déterminée par la somme de la note obtenue au critère de la valeur technique (60 points) et de la note obtenue au critère prix (40 points), soit un total sur 100 points. L'offre économiquement la plus avantageuse est celle ayant obtenu la note globale la plus élevée, conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 11 - Procédure De Recours Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de grande instance de Nanterre 6 rue Pablo Neruda 92000 Nanterre 01.40.97.10.10
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: MARCHÉ PUBLIC RELATIF AU RENOUVELLEMENT COMPLET DE DEUX MURS D'IMAGES POUR DEUX POSTES DE COMMANDES CENTRALISÉES SITUÉS À LEVALLOIS-PERRET ET SON CONTRAT DE MAINTENANCE ET SECOURS
Beschreibung: Le présent marché a pour objet le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (PCC) de SO OUEST et de VERDUN, situés à Levallois et s'accompagne d'un contrat de maintenance et secours de 4 ans. Il se décompose en 2 phases pour la partie renouvellement complet de fournitures, installation et prestations, et une proposition technique et financière est attendue pour la maintenance desdits équipements. Le présent marché pourra donner lieu à des prestations similaires : Conformément à l'article R 2122-7 du code de la commande publique, l'Acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial
Interne Kennung: S-PF-1714812
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51314000 Installation von Videogeräten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 50340000 Reparatur und Wartung von audiovisuellen und optischen Geräten
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: 41 rue camille pelletan
Stadt: levallois perret
Postleitzahl: 92300
Land, Gliederung (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2029
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: AW Solutions
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 31/10/2025 12:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 4 Monate
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 31/10/2025 14:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Tribunal de grande instance de Nanterre
Informationen über die Überprüfungsfristen: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: LEVAPARC
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Avenue-Web Systèmes
Registrierungsnummer: 753BF5BB-E763-EFCB-D8FEF966F69DF721
Stadt: Seyssinet-Pariset
Postleitzahl: 38170
Land, Gliederung (NUTS): Isère (FRK24)
Land: Frankreich
Telefon: +33480041260
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: LEVAPARC
Registrierungsnummer: 49456
Postanschrift: 41 rue Camille Pelletan Appartement, étage, porte, couloir
Stadt: Levallois Perret
Postleitzahl: 92300
Land, Gliederung (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Land: Frankreich
Kontaktperson: PEREZ Michel
Telefon: 0141271475
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: LEVAPARC
Registrierungsnummer: 753BF62E-E63F-394D-6653CD604EC730A6
Postanschrift: 41 rue camille pelletan
Stadt: levallois perret
Postleitzahl: 92300
Land, Gliederung (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Land: Frankreich
Kontaktperson: aurore HALIPRE
Telefon: 0141271435
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Tribunal de grande instance de Nanterre
Registrierungsnummer: 753BF64C-CFCA-B7C3-CD8C0B038E2698BB
Postanschrift: 179-191, avenue Joliot-Curie
Stadt: Nanterre
Postleitzahl: 92020
Land, Gliederung (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Land: Frankreich
Telefon: 0140971010
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
10. Änderung
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 00738994-5571-4a56-9cfa-743820d84413-01
10.1.
Änderung
Abschnittskennung: PROCEDURE
Beschreibung der Änderungen: 2.1.4 Informations générales: Au lieu de 9 - Visites De SiteLes candidats devront obligatoirement effectuer une visite des sites afin d'appréhender au mieux les besoins de l'acheteur.En conséquence une visite sera prévue dans le cadre de la présente consultation le :- le 24 octobre 2025 à 10h00. Afin de s'inscrire à cette visite, les candidats devront s'adresser à Madame Aurore Halipre - Service des Marchés - Ahalipre
10.1.
Änderung
Abschnittskennung: PROCEDURE
Beschreibung der Änderungen: Semarelp.Com - 01.41.27.14.35. Le point de rendez-vous de la visite est fixé au siège social de la Spl Levaparc, 41 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret. Il sera délivré aux candidats, un certificat de visite qu'ils devront joindre à leur offre.Les candidats reconnaitront avoir apprécié, du fait de leur visite, toutes les difficultés inhérentes aux sites existants.L'absence de certificat de visite dans le dossier du candidat rendra son offre irrégulière. Aucune visite hors de ces conditions ne pourra être organisée.De même aucune visite complémentaire ne sera organisée.à la suite de la visite, un compte-rendu sera publié sur la plateforme Aws à destination des candidats, lire 9 - Visites De SiteLes candidats devront obligatoirement effectuer une visite, au choix, des sites afin d'appréhender au mieux les besoins de l'acheteur.En conséquence deux visites, au choix, seront prévues dans le cadre de la présente consultation le :- Le 10 octobre 2025 à 14h00 ;- le 24 octobre 2025 à 10h00. Afin de s'inscrire à cette visite, les candidats devront s'adresser à Madame Aurore Halipre - Service des Marchés - Ahalipre
10.1.
Änderung
Abschnittskennung: PROCEDURE
Beschreibung der Änderungen: Semarelp.Com - 01.41.27.14.35. Le point de rendez-vous de la visite est fixé au siège social de la Spl Levaparc, 41 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret. Il sera délivré aux candidats, un certificat de visite qu'ils devront joindre à leur offre.Les candidats reconnaitront avoir apprécié, du fait de leur visite, toutes les difficultés inhérentes aux sites existants.L'absence de certificat de visite dans le dossier du candidat rendra son offre irrégulière. Aucune visite hors de ces conditions ne pourra être organisée.De même aucune visite complémentaire ne sera organisée.à la suite de la visite, un compte-rendu sera publié sur la plateforme Aws à destination des candidats
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: c8b6372f-ed2c-4876-abc9-e41e30194865 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 02/10/2025 16:28:10 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 653682-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 191/2025
Datum der Veröffentlichung: 06/10/2025