1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: N21.12 MP-190074 - NEB Les Toules court terme - Assainissement et renforcement de 4 ponts/demi-ponts (ID 12132)
Beschreibung: Der vorliegende Auftrag umfasst die Instandsetzung und Verstärkung von vier Brücken/ Hangbrücke an der Nationalstrasse N21 in Bourg-Saint-Pierre (genauer im Bereich der Galerie des Toules zwischen km 34.240 und km 39.490): • G3441 – Pont Valsorey 3: Länge 200 m, ca. km 34.4 bis 34.6; • G3631 – Demi-Pont des Toules 1 (70–72): Länge 62 m, ca. km 36.3 bis 36.4; • G3661 – Demi-Pont des Toules 2 (76e–77c): Länge 35 m, ca. km 36.5; • G3791 –Pont Ballerônes: Länge 45 m, ca. km 37.8. Die Bauarbeiten sind für das Jahr 2027 vorgesehen. Der Verkehr auf der N21 (Nationalstrasse 3. Klasse mit Gegenverkehr) wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten. Diese Arbeiten sind Teil des übergeordneten Projekts MP-190074 N21.12-001 NEB Les Toules kurzfristige Massnahmen (UeMa), dessen Ziel die Wiederherstellung des erforderlichen Nutzungs- und Sicherheitsniveaus der Bauwerke bis zur Festlegung der langfristigen Massnahmen ist. Die übrigen Übergangsmassnahmen, welche nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind, werden im Zeitraum 2028 bis 2029 umgesetzt. Zusätzlich werden Massnahmen zum Schutz vor Steinschlag ausgeführt beziehungsweise sind bis etwa 2030 geplant, die auch nicht welche nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind.
Kennung des Verfahrens: e2095d85-3636-4ebe-bec5-2219b7e00326
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten
2.1.2.
Erfüllungsort
Land: Schweiz
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Gemeinde Bourg-Saint-Pierre Nationalstrasse Klasse 3. (N21) Abschnitt (.12) Les Toules (Km 34.240 bis Km 39.490) N21.12 (km 34.420 bis km 39.490) Baustellenperimeter der vier Bauwerken, sowie ASTRA Infrastrukturfiliale in Thun, Büros in Visp oder Zentrale in Ittigen (Sitzungen).
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Sonstige Anforderungen Vergütung der Angebote, Rückgabe der Unterlagen: Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben. Angebotsöffnung: Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Den Anbietern wird lediglich ein anonymisiertes Offertöffnungsprotokoll der eingegangenen Angebote unaufgefordert zugestellt. Vergabe der Leistungen: Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die vollständige Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen. Der Bauherr behält sich vor, Teile der Leistungen nicht oder an Dritte zu vergeben. Folgeaufträge: Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, neue gleichartige Aufträge, welche sich auf den Grundauftrag beziehen, im freihändigen Verfahren zu vergeben. Bezug der Unterlagen: Die Unterlagen können nur im Simap (www.simap.ch) bis zum Schlusstermin für die Einreichung der Angebote bezogen werden. Vorbehalt: Die Ausschreibung und die genannten Termine erfolgen vorbehaltlich der Beschaffungs- bzw. Umsetzungsreife des Projekts sowie die Verfügbarkeit der Kredite. Eine Anpassung berechtigt nicht zur Geltendmachung von Mehrforderungen bzw. sonstigen Entschädigungen. Schlüsselpersonen: Im Angebot genannte Schlüsselpersonen dürfen nach dem Zuschlag nur mit vorgängiger schriftlicher Einwilligung der Auftraggeberin ausgewechselt werden. Schlüsselpersonen dürfen nicht von Subunternehmern gestellt werden. Akteneinsicht: Die wesentlichen Dokumente aus dem Projekt sind beigelegt. Bewertung der Angebote: Gemäss Artikel 40 der BöB: Da die Prüfung und Bewertung der Angebote einen erheblichen Aufwand fordert, behält sich die Auftraggeberin das Recht vor, alle Angebote auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen einer ersten Prüfung zu unterziehen. Auf dieser Grundlage wählt sie mindestens die drei bestrangierten Angebote aus und unterzieht eine umfassende Prüfung und Bewertung. Grundsätzliche Anforderungen: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: N21.12 MP-190074 - NEB Les Toules court terme - Assainissement et renforcement de 4 ponts/demi-ponts (ID 12132)
Beschreibung: Der vorliegende Auftrag umfasst die Instandsetzung und Verstärkung von vier Brücken/ Hangbrücke an der Nationalstrasse N21 in Bourg-Saint-Pierre (genauer im Bereich der Galerie des Toules zwischen km 34.240 und km 39.490): • G3441 – Pont Valsorey 3: Länge 200 m, ca. km 34.4 bis 34.6; • G3631 – Demi-Pont des Toules 1 (70–72): Länge 62 m, ca. km 36.3 bis 36.4; • G3661 – Demi-Pont des Toules 2 (76e–77c): Länge 35 m, ca. km 36.5; • G3791 –Pont Ballerônes: Länge 45 m, ca. km 37.8. Die Bauarbeiten sind für das Jahr 2027 vorgesehen. Der Verkehr auf der N21 (Nationalstrasse 3. Klasse mit Gegenverkehr) wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten. Diese Arbeiten sind Teil des übergeordneten Projekts MP-190074 N21.12-001 NEB Les Toules kurzfristige Massnahmen (UeMa), dessen Ziel die Wiederherstellung des erforderlichen Nutzungs- und Sicherheitsniveaus der Bauwerke bis zur Festlegung der langfristigen Massnahmen ist. Die übrigen Übergangsmassnahmen, welche nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind, werden im Zeitraum 2028 bis 2029 umgesetzt. Zusätzlich werden Massnahmen zum Schutz vor Steinschlag ausgeführt beziehungsweise sind bis etwa 2030 geplant, die auch nicht welche nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind.
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Schweiz
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Gemeinde Bourg-Saint-Pierre Nationalstrasse Klasse 3. (N21) Abschnitt (.12) Les Toules (Km 34.240 bis Km 39.490) N21.12 (km 34.420 bis km 39.490) Baustellenperimeter der vier Bauwerken, sowie ASTRA Infrastrukturfiliale in Thun, Büros in Visp oder Zentrale in Ittigen (Sitzungen).
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2027
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2027
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 1
Weitere Informationen zur Verlängerung: Beschreibung der Verlängerung: Die Anfangs- und Enddaten sind provisorisch. Die Terminangaben können in Abhängigkeit des Projektverlaufs / Kreditgenehmigung von den Angaben abweichen und berechtigen nicht zu Mehrforderungen. Eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Eignungskriteriums: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung des Eignungskriteriums: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.
Kriterium: Relevante Bildungs- und Berufsqualifikationen
Beschreibung des Eignungskriteriums: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: ZK1 PREIS [40%]
Beschreibung: Bewertungskriterien: Angebotspreis gemäss Angebotsunterlagen (ohne MWST, inklusive Rabatt).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ZK2 BAUZEIT [15%]
Beschreibung: Bewertungskriterien: - Dauer der Arbeiten bis zur Abnahme des Bauwerks und zur Verkehrsfreigabe der Verkehrsfläche; - Beschreibung und Angabe der verfügbaren Reserven in Tagen; - Beschreibung der vorgesehenen Beschleunigungsmassnahmen mit Angabe des Zeitgewinns in Tagen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ZK3 QUALITÄT / PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS [15%]
Beschreibung: ZK3.1 Technische Bericht [10%] Bewertungskriterien: - Analyse der aus Sicht des Anbieters auszuführenden Leistungen; - Organisation und Organigramm des Anbieters; - Organisation der Baustelleneinrichtungen, incl. Zufahrten und des detaillierte Installationsplans; - Liste der eingesetzten Maschinen und Geräte; - Beurteilung / Analyse der Verkehrsführung; - Angaben / Analyse zum Bauablauf; - Beurteilung / Kommentar zur Umsetzung eines Notfallkonzepts. ZK3.2 QM-Konzept und Risikoanalyse [5%] Bewertungskriterien: - Vorgesehenes Qualitätsmanagement bezogen auf das Projekt; - Beschreibung und Beurteilung der bestehenden Risiken.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ZK4 QUALITÄT DES ANBIETERS [15%]
Beschreibung: Bewertungskriterien: Die Bewertung der Schlüsselperson (*) erfolgt auf der Grundlage eines Referenzobjekts (max. 2 A4-Seiten) und berücksichtigt dessen Vergleichbarkeit mit der im vorliegenden Ausschreibungsverfahren zu vergebende Aufgabe (Komplexität und Fachbereich). Zusätzlich werden die allgemeine Berufserfahrung, die Aus- und Weiterbildung, die Erfahrung, die fachlichen und führungsspezifischen Kompetenzen sowie die im eingereichten Lebenslauf angegebenen Funktionen innerhalb des Unternehmens berücksichtigt (Lebenslauf von maximal 2 A4-Seiten). (*) Als Schlüsselperson gilt:Bauführer (mit Funktion als Verantwortlicher der Baustellenführung und Hauptansprechpartner des Bauherrn sowie der örtlichen Bauleitung).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ZK5 QUALITÄT UND PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN [15%]
Beschreibung: Dieses ZK dient der Beurteilung der Qualität des Bauprogramms hinsichtlich der Planung, Organisation und Priorisierung der für die Fertigstellung der Arbeiten erforderlichen Tätigkeiten. Dabei sind die technischen und logistischen Randbedingungen der Ausführung zu berücksichtigen, insbesondere die Verkehrsführung während der Bauarbeiten Bewertungskriterien: - Beschreibung der Leistungsvorgaben hinsichtlich Personal- und Maschineneinsatz (z. B. Personalbestand, Anzahl und Grösse der Teams, Teamzusammensetzung, Arbeitszyklen, Leistungen der Hauptarbeiten usw.); - Optimierung der Termine: Definition, Vorgehensweise, Schichtarbeit, Anpassung des Bauablaufs usw.; - Erläuterung des Bauablaufs gemäss Terminprogramm (Phasen und Teilphasen), kritischer Terminpfad der Arbeiten, Identifikation der Beschaffungs- und Herstellungsfristen sowie Berücksichtigung arbeitsfreier Zeiten; - Identifikation der wichtigsten technischen und organisatorischen Meilensteine sowie Einhaltung der vertraglich festgelegten Meilensteine.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: Simap.ch
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Nicht zulässig
Begründung, warum eine elektronische Einreichung nicht möglich ist: Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate nicht allgemein verfügbar
Beschreibung: Vollständiges Dossier in Papierform (zweifach) und elektronisch auf Datenträger ( 1 USB-Stick, (inkl. SIA-Schnittstelle)) in verschlossenem Umschlag mit Angabe der offiziellen Projektbezeichnung sowie Vermerk «Nicht öffnen - Offertunterlagen - N21.12 MP-190074 - NEB Les Toules court terme - Assainissement et renforcement de 4 ponts/demi-ponts (ID 12132)». Bei Einreichung auf
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch, Französisch, Italienisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde
Frist für den Eingang der Angebote: 20/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 180 Tage
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Bundesverwaltungsgericht
Informationen über die Überprüfungsfristen: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun
Registrierungsnummer: d3df6aed-895a-4331-ac98-f345939ef2ff
Postanschrift: Uttigenstrasse 54
Stadt: Thoune
Postleitzahl: 3600
Land, Gliederung (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Land: Schweiz
Telefon: +41584682400
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht
Registrierungsnummer: BVGER
Postanschrift: Postfach
Stadt: St. Gallen
Postleitzahl: 9023
Land, Gliederung (NUTS): St. Gallen (CH055)
Land: Schweiz
Telefon: +41584652626
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Simap.ch
Registrierungsnummer: CH001
Postanschrift: Holzikofenweg 36
Stadt: Bern
Postleitzahl: 3003
Land, Gliederung (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Land: Schweiz
Telefon: +41584646388
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 861ff36c-3f6b-48e7-a72c-c46e29a8c65c - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 24/09/2026 02:25:54 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch, Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 663322-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 186/2026
Datum der Veröffentlichung: 25/09/2026