694128-2022 - AuftragsänderungDeutschland-Frankfurt am Main: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
OJ S 241/2022 14/12/2022
Bekanntmachung einer Änderung
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1.
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 7
Ort: Frankfurt Main
NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 60486
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Leschuk, Veronika
E-Mail: veronika.leschuk@deutschebahn.com
Telefon: +49 5112861644
Fax: +49 6926521083
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Abschnitt II: Gegenstand

II.1.
Umfang der Beschaffung
II.1.1.
Bezeichnung des Auftrags
HHBH Abschnitt 4 Planungsleistungen BIM Langenwedel - Uelzen
Referenznummer der Bekanntmachung: 19FEI42451
II.1.2.
CPV-Code Hauptteil
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.1.3.
Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2.
Beschreibung
II.2.1.
Bezeichnung des Auftrags
Teilprojekt 1 Soltau Ost - Uelzen (Lph 1/2 inkl. BAst)
Los-Nr.: 1
II.2.2.
Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen, 71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen, 71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung
II.2.3.
Erfüllungsort
NUTS-Code: DE929 Region Hannover
Hauptort der Ausführung: Hannover
II.2.4.
Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags
BIM Planungen für Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke
BIM-Tragwerksplanung
BIM-Planung Technische Ausrüstung
BIM-Planung Technische Streckenausrüstung
Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung
Schall und Erschütterung
Umweltverträglichkeitsprüfung und faunistische Planungsraumanalyse
Landschaftspflegerischer Begleitplan
FFH-Verträglichkeitsstudie
Fachbeitrag zum Artenschutz
planungsbegleitende Vermessung
Erstellung BAst
Anfrage für Leistungsphase 1 und 2 als übertragene Leistung, optional die Leistungsphasen 3/4 und 6/7
II.2.5)
Zuschlagskriterien (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? nein)
Kostenkriterium - Name: Honorar nach Bietergesprächen / Gewichtung: 100
II.2.11)
Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Optionale Leistungen Leistungsphase 3/4 und 6/7
II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)
Zusätzliche Angaben
Angebotswertung erfolgt zu 100% nach dem Wertungskriterium "Honorar nach abgeschlossenen Bietergesprächen".
II.2)
Beschreibung
II.2.1)
Bezeichnung des Auftrags:
Teilprojekt 2 Langwedel - Soltau Ost (Lph 1/2 inkl. BAst)
Los-Nr.: 2
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000
71322500
71327000
II.2.3)
Erfüllungsort
NUTS-Code: DE92
Hauptort der Ausführung:
Hannover
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:
BIM Planungen für Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke
BIM-Tragwerksplanung
BIM-Planung Technische Ausrüstung
BIM-Planung Technische Streckenausrüstung
Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung
Schall und Erschütterung
Umweltverträglichkeitsprüfung und faunistische Planungsraumanalyse
Landschaftspflegerischer Begleitplan
FFH-Verträglichkeitsstudie
Fachbeitrag zum Artenschutz
planungsbegleitende Vermessung
Erstellung BAst
Koordinierungsaufwand
Anfrage für Leistungsphase 1 und 2 als übertragene Leistung, optional die Leistungsphasen 3/4 und 6/7
II.2.7.
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 1
II.2.13.
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 19FEI42451
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:
Teilprojekt 1 Soltau Ost - Uelzen (Lph 1/2 inkl. BAst)
V.2.
Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1.
Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe
01/06/2021
V.2.2.
Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3.
Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: AFRY Deutschland GmbH
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE300 Berlin
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4.
Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert der Beschaffung: 3 941 993,01 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3.
Zusätzliche Angaben
VI.4.
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1.
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland
VI.4.3.
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
VI.5.
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
09/12/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1.
Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1.
CPV-Code Hauptteil
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
VII.1.2.
Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen, 71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen, 71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung
VII.1.3.
Erfüllungsort
NUTS-Code: DE929 Region Hannover
Hauptort der Ausführung: Hannover
VII.1.4.
Beschreibung der Beschaffung
BIM Planungen für Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke
BIM-Tragwerksplanung
BIM-Planung Technische Ausrüstung
BIM-Planung Technische Streckenausrüstung
Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung
Schall und Erschütterung
Umweltverträglichkeitsprüfung und faunistische Planungsraumanalyse
Landschaftspflegerischer Begleitplan
FFH-Verträglichkeitsstudie
Fachbeitrag zum Artenschutz
planungsbegleitende Vermessung
Erstellung BAst
Anfrage für Leistungsphase 1 und 2 als übertragene Leistung, optional die Leistungsphasen 3/4 und 6/7
VII.1.5.
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 1
VII.1.6.
Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 3 941 993,01 EUR
VII.1.7.
Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: AFRY Deutschland GmbH
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE300 Berlin
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2.
Angaben zu den Änderungen
VII.2.1.
Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):
Die im Nachtragsangebot NT07 des AN beschriebenen Leistungen (Aufbereitung und Aktualisierung von vorhandenen Bestandsplänen zu KBW-, SÜ und EÜ-Bauwerken sowie die Erstellung und Ergänzung qualifizierter Bestandspläne mit den Daten des Aufmaßes) sind erforderlich, um die teilweise mangelhafte sowie auch nicht vorhandene Bestandsdatenlage aufzubreiten und so die notwendige Grundlage für die erfolgreiche Erstellung der Vorplanung zu gewährleisten.
VII.2.2.
Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:
Die Ergänzung und Erstellung qualifizierter Bestandsdatenpläne ist für die erfolgreiche Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung erforderlich. Zur Wahrung der Termintreue ist die Vergabe dieser Leistung an den Auftragnehmer erfrderlich, andernfalls drohen erhebliche Verzüge in der Ausführung sowie Mehrkosten durch angezeigte Behinderungen des Auftragnehmers.Die zu erstellenden Bestandspläne sind grundlegend für die Erstellung des BIM-Modells der betroffenen Bauwerk und somit auch für die Fertigstellung der vollständigen Planung in der Leistungsphase 2. Bei erneuter Ausschreibung der Leistung würde sich ein erheblicher Verzug des Fertigstellungsstermins inkl. zusammenhängender Mehrkosten durch den AN Planung ergeben
VII.2.3.
Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 746 200,76 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 865 620,76 EUR