242/2023

1.1.

Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Gmina Uniejów

2.1.

Verfahren

Titel: Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Uniejów

Beschreibung: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Uniejów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu: a) instalacji fotowoltaicznych b) instalacji solarnych c) instalacji solarnych i fotowoltaicznych łącznie Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 201 instalacji fotowoltaicznych oraz 49 instalacji solarnych. Szczegółowe informacje m. in. dot. lokalizacji poszczególnych instalacji zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ. Wszystkie lokalizacje znajdują się na terenie Gminy Uniejów. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie nie mniej niż 85 % przedmiotu zamówienia. 3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ 4. Standardowy zakres dostawy i montażu w zakresie instalacji fotowoltaicznych obejmuje: Wykonanie wizji lokalnej wszystkich obiektów Opracowanie przez osobę uprawnioną indywidualnych projektów i schematów elektrycznych wykonania instalacji. Dostawa i montaż instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych sporządzoną przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Wykonanie i zamocowanie okablowania DC łączących moduły fotowoltaiczne z inwenterem gwarantującego izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV. Instalację inwentera 1 – fazowego lub 3 – fazowego – w zależności od rodzaju instalacji Wykonanie ekspertyzy technicznej dachów Montaż wyłączników ppoż. (tam gdzie montaż wymagany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami) Badania nośności gruntu, w przypadkach gdzie panele montowane mają być na gruncie. Tam gdzie jest to konieczne do wykonania instalacji fotowoltaicznej, wymianę zabezpieczeń topikowych na zabezpieczenia nadprądowe automatyczne (niedozwolone jest stosowanie zabezpieczeń automatycznych topikowych) Wykonanie instalacji z pełną optymalizacją dla wskazanych użytkowników końcowych Zabezpieczenie instalacji po stronie DC między innymi poprzez ograniczniki przepięć (możliwość wykorzystania ochronnika wbudowanego w falownik) Zabezpieczenie instalacji po stronie AC między innymi poprzez ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy, zabezpieczenie różnicowoprądowe (w koniecznych przypadkach koszty związane z prawidłowym zabezpieczeniem różnicowoprądowym pokrywa wykonawca) Skuteczne zgłoszenie do OSD w imieniu Użytkownika Uzgodnienie wszystkich projektów instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5 kWp z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Uruchomienie instalacji po wpięciu do sieci elektroenergetycznej OSD. Uzupełnienie ubytków ścian, stropów, wypraw, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów i wykonanych pracach montażowych Przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej: a) projekty oraz schematy elektrycznych instalacji fotowoltaicznej b) instrukcję użytkowania instalacji fotowoltaicznej c) protokoły pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej d) deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa dla modułów fotowoltaicznych oraz falownika, atesty zgodności na wbudowane materiały e) karty techniczne zamontowanych urządzeń f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń g) protokół przeszkolenia użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania Standardowy zakres dostawy i montażu w zakresie instalacji kolektorów słonecznych obejmuje wykonanie: - montażu kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów połączeniowych, przeznaczonych do danego rodzaju kolektora, należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektorów, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 25 stopni do 60 stopni oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od – 45 stopni do +45 stopni; - demontażu istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu), - montażu nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u. - montażu i izolacji rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u. - montażu grupy pompowej - montażu czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku - podłączeniu istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u. - przepłukaniu płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej - napełnieniu, odpowietrzeniu i odpowiednim wyregulowaniu przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instalacji producenta kolektorów słonecznych - wykończeniu co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były roboty budowlane - zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki - wykonawca ma obowiązek przeszkolić użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń (...) opis skrócony ze względu limit znaków 6000

Kennung des Verfahrens: c87003ba-54b4-4483-b909-b3ac0c8d3e15

2.1.1.

Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2.1.2.

Erfüllungsort

Postanschrift: Błogosławionego Bogumiła 13

Stadt: Uniejów

Postleitzahl: 99-210

Land, Gliederung (NUTS): Sieradzki (PL714)

Land: Polen

2.1.4.

Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o aneks do umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji na 15.12.2023 r. Wykonawca wskazał, iż na początkowym etapie realizacji w kilku lokalizacjach stwierdzono brak możliwości realizacji w zakresie jaki wskazywał audyt, który był częścią dokumentacji postępowania. W kilku przypadkach zaistniała niewystarczająca moc przyłączeniowa do obiektów. W kilku lokalizacjach nastąpiła zamiana miejsca montażu paneli z takich powodów jak duże zacienienie, nieodpowiednia konstrukcja dachu czy wcześniej zagospodarowana połać dachowa. Wykonawca wskazał, iż zmiany te powodują duże problemy na etapie montażu instalacji; zmieniają się często systemy zamocowań, a także moce inwerterów fotowoltaicznych i konieczne jest zamawianie tych urządzeń o innej mocy. Wykonawca wskazał, iż podobne problemy dotyczą instalacji solarnych. Wykonawca podniósł również fakt utrudnionego kontaktu z właścicielem obiektów, na których montowane są instalacje, spowodowane m. in. wyjazdami. Wykonawca wskazał, iż powyższe problemy powodują opóźnienie prac projektowych jak i wykonawczych. Zgodnie z § 20 ust. 2 umowy 272.24.2023 z dnia 07.11.2023 r. „Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy.” Zgodnie z § 14 ust. 5 umowy 272.24.2023 z dnia 07.11.2023 r. „W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących obowiązujący „Harmonogram rzeczowo-finansowy”, strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać Zamawiającemu do akceptacji uaktualniony harmonogram w ciągu 7 ( słownie: siedmiu) dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiający może wstrzymać płatność faktur (bez odszkodowania i odsetek) do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.” Zgodnie z § 20 ust. 6 pkt 1), 3), 8) i 9) umowy 272.24.2023 z dnia 07.11.2023 r. „6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub prac zamiennych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; (…) 3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania prac przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. (…) 8) konieczności wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonywanych na jej podstawie prac w innym zakresie niż pierwotnie zakładany, jeżeli stałoby się to konieczne w celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia lub zwiększyłoby efektywność wykonywanych instalacji. 9) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (wydłużenia) terminu realizacji umowy w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu od Instytucji Zarządzającej.” Mając na uwadze powyższe istnieje podstawa do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy na 15.12.2023 r. Jednocześnie ze względu na konieczność rozliczenia dofinansowania zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, nie ma możliwości, aby bez utraty tego dofinansowania roboty zostały rozliczone w styczniu 2024 r., a tym samym aby dotychczas określony termin płatności faktury mógł być zachowany. Termin płatności faktury został skrócony do 14 dni. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp: „Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: (…) 4) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.” Zgodnie z art. 455 ust. 2. ustawy Pzp: „2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.” Zamawiający działając z należytą starannością na etapie wszczynania postępowania nie mógł przewidzieć, iż w dniu 24.11.2023 r. zawarty zostanie aneks wydłużający okres realizacji projektu do 31.12.2023 r., w związku z czym będzie miał możliwość wydłużenia terminu na realizację prac przez wykonawcę, ale jednocześnie zmuszony będzie do skrócenia terminu płatności. Zmiana umowy powoduje zmianę warunków płatności na korzyść Wykonawcy (skrócenie terminu płatności), ale nie powoduje wzrostu jego wynagrodzenia. Mając na uwadze z art. 455 ust. 1 pkt 4) oraz art. 455 ust. 2. ustawy Pzp dopuszczalne jest dokonanie przedmiotowej zmiany umowy. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na 15.12.2023 r. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, na konieczność zwiększenia tempa prac przez Wykonawcę ze względu na zagrożenie dotyczące terminowości realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych -

5.1.

Los: LOT-0001

Beschreibung: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Uniejów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu: a) instalacji fotowoltaicznych b) instalacji solarnych c) instalacji solarnych i fotowoltaicznych łącznie Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 201 instalacji fotowoltaicznych oraz 49 instalacji solarnych. Szczegółowe informacje m. in. dot. lokalizacji poszczególnych instalacji zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ. Wszystkie lokalizacje znajdują się na terenie Gminy Uniejów. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie nie mniej niż 85 % przedmiotu zamówienia. 3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy; minimalny okres rękojmi na przedmiot zamówienia 60 miesięcy. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego zakończenia robót, termin gwarancji i rękojmi biegnie równocześnie. Powyższy zapis nie dotyczy modułów fotowoltaicznych, dla których gwarancja producenta wynosi minimum 12 lat, przy czym gwarancja mocy po 25 latach min. 82 % oraz inwenterów dla których gwarancja musi wynosić co najmniej 15 lat. Czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji nie może być dłuższy niż 48 godzin. Przez czas reakcji rozumie się czas od momentu zgłoszenia awarii pocztą elektroniczna lub sms (w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji) do momentu rozpoczęcia usuwania zgłoszonej awarii. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

Interne Kennung: ZP.271.24.2023 EL

5.1.16.

Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Informationen über die Überprüfungsfristen: 38.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 38.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 38.3 W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 38.3.1 niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 38.3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 38.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 38.5 Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 38.6 Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 38.7 Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne: 38.7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 38.7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 38.7.1 SWZ. 38.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 38.9 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 38.7 i 38.8 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 38.10 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 38.10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 38.10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 38.11 Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 38.12 Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 38.13 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza

Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird: Gmina Uniejów

Organisation, die die Zahlung ausführt: Gmina Uniejów

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gmina Uniejów

Beschaffungsdienstleister: Krajowa Izba Odwoławcza

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 6 487 659,00 PLN

6.1.

Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001

6.1.2.

Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: F.H.U. Instal Sp. z o. o.

Unterauftragnehmer:

Offizielle Bezeichnung: F.H.U.INSTAL Bogdan Wieczorek

Angebot:

Kennung des Angebots: oferta nr 1 złożona przez F.H.U. INSTAL Sp. z o. o., ul. Dąbska 64, 99-210 Uniejów

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 6 487 659,00 PLN

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Rangfolge des Angebots: 1

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 718208-2023

Titel: umowa na dostawę wraz z montażem w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Uniejów”

Datum der Auswahl des Gewinners: 31/10/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 07/11/2023

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gmina Uniejów

7.1.

Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 718208-2023

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Überprüfungsklauseln oder Optionen.

Beschreibung: Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o aneks do umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji na 15.12.2023 r. Wykonawca wskazał, iż na początkowym etapie realizacji w kilku lokalizacjach stwierdzono brak możliwości realizacji w zakresie jaki wskazywał audyt, który był częścią dokumentacji postępowania. W kilku przypadkach zaistniała niewystarczająca moc przyłączeniowa do obiektów. W kilku lokalizacjach nastąpiła zamiana miejsca montażu paneli z takich powodów jak duże zacienienie, nieodpowiednia konstrukcja dachu czy wcześniej zagospodarowana połać dachowa. Wykonawca wskazał, iż zmiany te powodują duże problemy na etapie montażu instalacji; zmieniają się często systemy zamocowań, a także moce inwerterów fotowoltaicznych i konieczne jest zamawianie tych urządzeń o innej mocy. Wykonawca wskazał, iż podobne problemy dotyczą instalacji solarnych. Wykonawca podniósł również fakt utrudnionego kontaktu z właścicielem obiektów, na których montowane są instalacje, spowodowane m. in. wyjazdami. Wykonawca wskazał, iż powyższe problemy powodują opóźnienie prac projektowych jak i wykonawczych. Zgodnie z § 20 ust. 2 umowy 272.24.2023 z dnia 07.11.2023 r. „Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy.” Zgodnie z § 14 ust. 5 umowy 272.24.2023 z dnia 07.11.2023 r. „W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących obowiązujący „Harmonogram rzeczowo-finansowy”, strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać Zamawiającemu do akceptacji uaktualniony harmonogram w ciągu 7 ( słownie: siedmiu) dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiający może wstrzymać płatność faktur (bez odszkodowania i odsetek) do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.” Zgodnie z § 20 ust. 6 pkt 1), 3), 8) i 9) umowy 272.24.2023 z dnia 07.11.2023 r. „6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub prac zamiennych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; (…) 3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania prac przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. (…) 8) konieczności wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonywanych na jej podstawie prac w innym zakresie niż pierwotnie zakładany, jeżeli stałoby się to konieczne w celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia lub zwiększyłoby efektywność wykonywanych instalacji. 9) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (wydłużenia) terminu realizacji umowy w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu od Instytucji Zarządzającej.” Mając na uwadze powyższe istnieje podstawa do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy na 15.12.2023 r. Jednocześnie ze względu na konieczność rozliczenia dofinansowania zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, nie ma możliwości, aby bez utraty tego dofinansowania roboty zostały rozliczone w styczniu 2024 r., a tym samym aby dotychczas określony termin płatności faktury mógł być zachowany. Termin płatności faktury został skrócony do 14 dni. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp: „Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: (…) 4) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.” Zgodnie z art. 455 ust. 2. ustawy Pzp: „2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.” Zamawiający działając z należytą starannością na etapie wszczynania postępowania nie mógł przewidzieć, iż w dniu 24.11.2023 r. zawarty zostanie aneks wydłużający okres realizacji projektu do 31.12.2023 r., w związku z czym będzie miał możliwość wydłużenia terminu na realizację prac przez wykonawcę, ale jednocześnie zmuszony będzie do skrócenia terminu płatności. Zmiana umowy powoduje zmianę warunków płatności na korzyść Wykonawcy (skrócenie terminu płatności), ale nie powoduje wzrostu jego wynagrodzenia. Mając na uwadze z art. 455 ust. 1 pkt 4) oraz art. 455 ust. 2. ustawy Pzp dopuszczalne jest dokonanie przedmiotowej zmiany umowy. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na 15.12.2023 r. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, na konieczność zwiększenia tempa prac przez Wykonawcę ze względu na zagrożenie dotyczące terminowości realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie dotyczy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 228-718208 z dnia 27/11/2023

7.1.1.

Änderung

Beschreibung der Änderungen: Termin płatności został skrócony do 14 dni; Umowa została zawarta w dniu 07.11.2023 r. z F.H.U. Instal Sp. z o. o., ul. Dąbska 64, 99-210 Uniejów; NIP 8281418852

Abschnittskennung: CON-0001

8.1.

ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Gmina Uniejów

Registrierungsnummer: 8281356737

Postanschrift: ul. Błogosławionego Bogumiła 13

Stadt: Uniejów

Postleitzahl: 99-210

Land, Gliederung (NUTS): Sieradzki (PL714)

Land: Polen

E-Mail: urzad@uniejow.pl

Telefon: +48 632889740

Internetadresse: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird

Organisation, die die Zahlung ausführt

8.1.

ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza

Registrierungsnummer: 526-22-39-325

Postanschrift: ul. Postępu 17a

Stadt: Warszawa

Postleitzahl: 02-676

Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Land: Polen

E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Rollen dieser Organisation:

Beschaffungsdienstleister

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.

ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: F.H.U. Instal Sp. z o. o.

Registrierungsnummer: 8281418852

Postanschrift: ul. Dąbska 64

Stadt: Uniejów

Postleitzahl: 99-210

Land, Gliederung (NUTS): Sieradzki (PL714)

Land: Polen

E-Mail: bogddan@fhuinstal.pl

Telefon: +48 602759685

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.

ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: F.H.U.INSTAL Bogdan Wieczorek

Registrierungsnummer: 6681196644

Postanschrift: ul. Dąbska 64

Stadt: Uniejów

Postleitzahl: 99-210

Land, Gliederung (NUTS): Sieradzki (PL714)

Land: Polen

E-Mail: bogdan@fhuinstal.pl

Telefon: +48 602759685

Rollen dieser Organisation:

Unterauftragnehmer

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 82ad2633-a6bd-47dd-85bd-b902474a1674 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/12/2023 11:46:39 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 762183-2023

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 242/2023

Datum der Veröffentlichung: 15/12/2023