See the notice on TED website
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Starnberg
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Neubau Gymnasium Herrsching - Freianlagenplanung
Beschreibung: Fachplanung für die Objektplanungsleistung Freianlagen; Neubau eines 3-zügigen Gymnasiums und einer 3-fach Sporthalle mit Erweiterungsmöglichkeit um einen 4. Zug sowie Außensportflächen in Herrsching / Landkreis Starnberg; Zur Ausführung der Leistungsphasen 1-9 HOAI werden Freianlagenplanungsleistungen benötigt, um eine für die Bauaufgabe erforderliche Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erarbeiten und die Ausschreibung und Vergabe sowie die Objektüberwachung durchzuführen. Das Projekt sollte zudem als Forschungsvorhaben gefördert und durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) im Hinblick auf das Klima- und ressourcenschonende Bauen, insbesondere in Holzbauweise umgesetzt werden. Abstimmung der Nachbarvereinbarung, Erstellung von Unterlagen, Wahrnehmung von Ortsterminen und Überwachung der Bauleistung waren zusätzlich notwendig.
Kennung des Verfahrens: e96d70ed-230f-43c5-8419-5013859eb955
Interne Kennung: 121.6
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71420000 Landschaftsgestaltung
2.1.2.
Erfüllungsort
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Mühlfelder Str. 82211 Herrsching
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: Neubau Gymnasium Herrsching - Freianlagenplanung
Beschreibung: Fachplanung für die Objektplanungsleistung Freianlagen; Neubau eines 3-zügigen Gymnasiums und einer 3-fach Sporthalle mit Erweiterungsmöglichkeit um einen 4. Zug sowie Außensportflächen in Herrsching / Landkreis Starnberg; Zur Ausführung der Leistungsphasen 1-9 HOAI werden Freianlagenplanungsleistungen benötigt, um eine für die Bauaufgabe erforderliche Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erarbeiten und die Ausschreibung und Vergabe sowie die Objektüberwachung durchzuführen. Das Projekt sollte zudem als Forschungsvorhaben gefördert und durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) im Hinblick auf das Klima- und ressourcenschonende Bauen, insbesondere in Holzbauweise umgesetzt werden. Abstimmung der Nachbarvereinbarung, Erstellung von Unterlagen, Wahrnehmung von Ortsterminen und Überwachung der Bauleistung waren zusätzlich notwendig.
Interne Kennung: 121.6
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71420000 Landschaftsgestaltung
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Mühlfelder Str. 82211 Herrsching
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
6. Ergebnisse
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: ver.de Landschaftsarchitektur GbR
Angebot:
Kennung des Angebots: NGH_EU_02/18_1
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert des Angebots: 2 767,02 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: NGH_EU_02/18
Datum des Vertragsabschlusses: 16/10/2018
7. Änderung
7.1.
Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 137061-2019
Identifikator des geänderten Vertrags: NGH_EU_02/18
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: Die Änderungen waren erforderlich, um eine Abstimmung mit den Nachbarn zur Außengestaltung des Gymnasiums zu ermöglichen. Hierzu war die Erstellung von Unterlagen notwendig. Die Wahrnehmung von Ortsterminen (für z.B. Schnittmaßnahmen an Bestandsbäumen), die Dokumentation der Termine und die Überwachung der Bauleistung waren zusätzlich notwendig, um einen geregelten Bauablauf zu gewährleisten und die Teilinbetriebnahme der Schule zu ermöglichen. Bei den zu erbringenden Leistungen durch die Entscheidung und Umsetzung der Teilinbetriebnahme handelt es sich um solche, die ursprünglich nicht im Leistungsrahmen vorgesehen waren. Der zusätzliche Zeitaufwand wird als Besondere Leistung erfasst. Die Erbringung der Zusatzleistungen der Abstimmung der Nachbarvereinbarung mit dem Bauherren, der nötigen Erstellung von Unterlagen, der Wahrnehmung von Ortsterminen (für z.B. Schnittmaßnahmen an Bestandsbäumen), Dokumentation der Termine und Überwachung der Bauleistung vor Ort durch einen anderen Auftragnehmer muss entweder zu längeren Verzögerungen in der Nutzung der Hauptleistung und/oder zu komplexen technischen Anpassungsnotwendigkeiten und/oder zu laufenden Überwachungserfordernissen und/oder Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistung stehen, führen (Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 4. Auflage 2020, § 132 GWB Rn. 49). Ein weiterer Auftragnehmer auf der Baustelle hätte weitere Containerfläche für Container als Aufenthaltsräume für das Personal benötigt. Gleichzeitig wäre dadurch ein erhöhter Koordinierungs- und Überwachungsaufwand auf der Baustelle und zwischen Planern für den Auftraggeber entstanden. Dadurch wären Bauzeitverzögerungen auch in anderen Gewerken entstanden, die wiederum zu Anpassungswünschen bei den Vertragsfristen von anderen Auftragnehmern geführt hätten. Daneben hätten Ersatzansprüchen von Auftragnehmern in anderen Gewerken zum Ausgleich von Materialpreissteigerungen während des Verzögerungszeitraumes gedroht. Hierdurch wären erhebliche Mehrkosten bei dem Auftraggeber entstanden. Diese hätten - zusammen mit den Kosten für den gesteigerten Koordinierungs- und Überwachungsaufwand - zu Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistungen gestanden hätten, geführt. Zudem wäre ein Wechsel des Auftragnehmer zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr wirtschaftlich und würde (terminlich) zu weiteren Verzögerungen in der Nutzungsaufnahme führen. Folglich wäre ein Wechsel des Auftragnehmers mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden gewesen. Ein Wechsel macht zudem keinen Sinn, da bei einem Wechsel, die ausführenden Unternehmen warten müssten und es zu Verzögerungen kommen würde. Zudem wäre aus zeitlichen Gründen die Teilinbetriebnahme nicht möglich gewesen. Die beauftragten Planer sind mit dem Projekt schon betraut und es käme zu keinen Verzögerungen. Ein Wechsel des Auftragnehmers wäre zum jetzigen Zeitpunkt aus wirtschaftlichen und terminlichen Gründen nicht vertretbar. Zur Anwendbarkeit der Ausnahme nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB muss zusätzlich die Voraussetzung, der Preiserhöhung um nicht mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages, erfüllt sein. Der Preis wurde durch die Zusatzleistungen auch nicht um mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages erhöht. Der ursprüngliche Auftragswert belief sich auf 622.570,34 EUR (brutto). Die Summe des Nachtrages beläuft sich auf 2.767,02 EUR (brutto).
7.1.1.
Änderung
Beschreibung der Änderungen: Abstimmung der Nachbarvereinbarung mit dem Bauherren und der nötigen Erstellung von Unterlagen sind notwendig geworden. Wahrnehmung von Ortsterminen (für z.B. Schnittmaßnahmen an Bestandsbäumen) und Dokumentation der Termine fielen an. Zudem Überwachung der Bauleistung vor Ort waren zusätzlich notwendig.
8. Organisationen
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Starnberg
Registrierungsnummer: 11711450175
Abteilung: Team 12.21
Postanschrift: Strandbadstr. 2
Stadt: Starnberg
Postleitzahl: 82319
Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)
Land: Deutschland
Telefon: +49 8151 14877985
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: ver.de Landschaftsarchitektur GbR
Registrierungsnummer: DE212822814
Stadt: Freising
Postleitzahl: 85354
Land, Gliederung (NUTS): Freising (DE21B)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
Registrierungsnummer: 09-0318006-60
Stadt: München
Postleitzahl: 80538
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 716af2b7-8df8-4d79-9980-401441181cdc - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 20/11/2025 11:50:05 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 773849-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 225/2025
Datum der Veröffentlichung: 21/11/2025