1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Dienststelle für Nationalstrassenbau / Service de la construction des routes nationales
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Baulos L10075, SL Baupiste Pfyn-Finges
Beschreibung: Der Auftrag umfasst den Bau der Baupiste A9 in Pfyn auf einer Länge von rund 5,5 km nördlich der zukünftigen Autobahntrasse. Diese provisorische Strasse gewährleistet den Zugang zu den A9-Baustellen, die lokale Erschliessung sowie den Erhalt der Veloroute Nr. 1. Die Arbeiten beinhalten das Abtragen und Lagern des Oberbodens, die Erdarbeiten, den Aufbau der Fahrbahn, die Entwässerung, die Anpassung der unterirdischen Leitungen inkl. Trinkwasser nach Milieren, den Einbau von Leitplanken, die Markierung und Signalisation. Zur Sicherstellung des Süd-Nord-Abflusses einer Suone während der Arbeiten an der A9-Deckelbauweise wird beim Querprofil B-1700 eine Dienstbrücke erstellt. Gesamtmenge an Aushubmaterial und Bitumen Oberboden / Unterboden: Abtrag und Zwischenlager: 10'500 m3 Aushub / Abtrag: 52'000 m3 Aufschüttung / Damm: 89'000 m3 Vom Bauherrn bereitgestelltes Schüttmaterial: 37'000 m3 Kiessand (Fundationsschichten): 20'000 m3 Bituminöse Beläge: 7'800 t
Kennung des Verfahrens: 0ab2a1f7-8e60-4c30-8e4a-e3057cef33ba
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Sonstige Anforderungen Der Auftraggeber vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieter, welche die Beachtung der Bestimmungen über den Arbeitnehmerschutz, die Arbeitsbedingungen und die Gleichstellung von Frau und Mann garantieren. Der Anbieter erbringt mit der Unterschrift der Selbstdeklaration betreffend Verbot der Vergabe öffentlicher Aufträge gemäss Artikel 29c der Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine vom 4. März 2022 den Nachweis der Teilnahmebedingungen. Die SIMAP-Publikation ist massgebend im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Ausschreibungsunterlagen. Die Rangfolge der Dokumente ist im vorgesehenen Vertrag festgelegt.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: Baulos L10075, SL Baupiste Pfyn-Finges
Beschreibung: Der Auftrag umfasst den Bau der Baupiste A9 in Pfyn auf einer Länge von rund 5,5 km nördlich der zukünftigen Autobahntrasse. Diese provisorische Strasse gewährleistet den Zugang zu den A9-Baustellen, die lokale Erschliessung sowie den Erhalt der Veloroute Nr. 1. Die Arbeiten beinhalten das Abtragen und Lagern des Oberbodens, die Erdarbeiten, den Aufbau der Fahrbahn, die Entwässerung, die Anpassung der unterirdischen Leitungen inkl. Trinkwasser nach Milieren, den Einbau von Leitplanken, die Markierung und Signalisation. Zur Sicherstellung des Süd-Nord-Abflusses einer Suone während der Arbeiten an der A9-Deckelbauweise wird beim Querprofil B-1700 eine Dienstbrücke erstellt. Gesamtmenge an Aushubmaterial und Bitumen Oberboden / Unterboden: Abtrag und Zwischenlager: 10'500 m3 Aushub / Abtrag: 52'000 m3 Aufschüttung / Damm: 89'000 m3 Vom Bauherrn bereitgestelltes Schüttmaterial: 37'000 m3 Kiessand (Fundationsschichten): 20'000 m3 Bituminöse Beläge: 7'800 t
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45233110 Bauarbeiten für Autobahnen
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Wallis
Postleitzahl: Pfynwald
Land, Gliederung (NUTS): Valais / Wallis (CH012)
Land: Schweiz
Zusätzliche Informationen: Gemeinden Siders, Salgesch, Leuk
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 13/03/2026
Enddatum der Laufzeit: 30/04/2028
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 1
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Eignungskriteriums: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung des Eignungskriteriums: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.
Kriterium: Relevante Bildungs- und Berufsqualifikationen
Beschreibung des Eignungskriteriums: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: ZK 1 Preis
Beschreibung: Angebotspreis 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln 20%
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ZK 2 Qualität
Beschreibung: Qualität der Leistung: Übereinstimmung mit Gegenstand des Auftrags, Anwendung der Regeln der Baukunst, angebotene Materialeigenschaften, Vorbehalte 100%
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ZK 3 Technische Lösung und Organisation
Beschreibung: Technische Lösung : Chancen und Risikoanalyse des Auftrages mit Massnahmen zum Umgang damit und Wahl geeigneter Bauverfahren -> Installations- und Ausführungskonzept, QM-Konzept, SiGe-Bau (Bsp.) sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept 60% / Organisation der Baustelle, des Anbieters, Qualifikation des Schlüsselpersonals 40%
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ZK 4 Bauablauf und Termine
Beschreibung: Bauprogramm, Einhaltung vorgegebene Termine, Plausibilität der Leistungsannahmen, Sollbauzeittabellen (nur UT), Arbeitszyklen (Zweckmässigkeit der Abläufe), Ressourcen (Inventar, Personal) 100%
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: Simap.ch
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Nicht zulässig
Begründung, warum eine elektronische Einreichung nicht möglich ist: Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate nicht allgemein verfügbar
Beschreibung: Die Angebote müssen bis 30.01.2026, (Datum Poststempel), vollständig ausgefüllt, unterzeichnet und versehen mit der Aufschrift: „<strong>Angebot A9 Baulos L10075 SL Baupiste Pfyn-Finges – NICHT öffnen</strong>“ per Einschreiben (R) an die Dienststelle für Nationalstrassenbau, Kantonsstrasse 275, 3902 Glis, SWITZERLAND, zugestellt sein. Zusätzlich übermittelt der Anbieter den Beleg für d
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Auf Abschlagszahlungen für Bauaufträge tätigt der Auftraggeber einen Rückbehalt in % des Leistungswertes gemäss Art. 150 der Norm SIA 118. Der Auftragnehmer leistet vor Auszahlung des Rückbehaltes (Art. 152) Sicherheit für die Haftung wegen Mängeln in Form einer Solidarbürgschaft gemäss Art. 181 SIA 118 und Art. 496 OR. Die Solidarbürgschaft (einer Bank oder Versicherung) ist für die Dauer der Rügefrist gemäss Art. 9 des vorgesehenen Werkvertrags zu leisten.
Frist für den Eingang der Angebote: 30/01/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 360 Tage
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Bundesverwaltungsgericht
Informationen über die Überprüfungsfristen: Rechtsmittelbelehrung Diese Verfügung kann innert 20Tagen nach ihrer Veröffentlichung mittels Beschwerde bei der öffentlich-rechtlichen Abteilung des Kantonsgerichtes in Sitten angefochten werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Dienststelle für Nationalstrassenbau / Service de la construction des routes nationales
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Dienststelle für Nationalstrassenbau / Service de la construction des routes nationales
Registrierungsnummer: 56dfe0c8-a1d7-47f9-ba1c-e6c8b111a7d8
Postanschrift: Kantonsstrasse 275
Stadt: Glis
Postleitzahl: 3902
Land, Gliederung (NUTS): Valais / Wallis (CH012)
Land: Schweiz
Telefon: +41276069700
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht
Registrierungsnummer: BVGER
Postanschrift: Postfach
Stadt: St. Gallen
Postleitzahl: 9023
Land, Gliederung (NUTS): St. Gallen (CH055)
Land: Schweiz
Telefon: +41584652626
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Simap.ch
Registrierungsnummer: CH001
Postanschrift: Holzikofenweg 36
Stadt: Bern
Postleitzahl: 3003
Land, Gliederung (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Land: Schweiz
Telefon: +41584646388
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: de868ec2-6516-4d5f-bac9-0b378a59151c - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 12/12/2025 02:26:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch, Französisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 829525-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 241/2025
Datum der Veröffentlichung: 15/12/2025