1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: TRANSAMO
Tätigkeit des Auftraggebers: Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Marché de travaux de Courants forts et courants faibles
Beschreibung: Le marché a pour objet de réaliser les études et les travaux relatifs à la réalisation des courants forts et courants faibles de l’extension du projet tramway de Caen la mer. Le marché comprend notamment : • La mise en œuvre des systèmes courants forts en ligne et courants faibles en ligne et au PCC sur l‘extension du tramway de Caen la mer de la station Bernières jusqu’aux terminus Saint-Contest – Athéna et jusqu’au terminus Pompidou. • La réalisation des adaptations et compléments sur les systèmes courants forts et courant faibles du réseau existant en vue de la dépose de la LAC existante entre les stations place de la Mare et Bernières. • La réalisation des modifications et compléments sur les systèmes courants forts et courants faibles des terminus : o Hérouville Saint Clair : ajout d’un quai et d’une voie Presqu’ile : ajout d’une arrière-gare et de voies de remisage en arrière-gare o • La modification de la sous-station Gare SNCF • La fourniture et la pose des différents câbles de fibre optique (RMS, ROC, SLT) et le raccordement du réseau RMS jusqu’au CEMT. • La mise à niveau du RMS, y compris sur le réseau existant • L’équipement des stations voyageurs, • L’équipement du parc relais Chemin Vert, • Les modifications des équipements centralisés de Logique Traction au CEMT • La modification de l’aménagement de la salle PCC.
Kennung des Verfahrens: 4f29dac0-069b-4c5b-9def-69bdaedceca3
Interne Kennung: E3.25
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234170 Bau von Unterwerken für Lokomotiven-Fahrstrom
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45232221 Umspann-Unterstation, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45311200 Elektroinstallationsarbeiten, 45314310 Verlegen von Kabeln, 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 45315600 Niederspannungsarbeiten
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Calvados
Land, Gliederung (NUTS): Calvados (FRD11)
Land: Frankreich
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Dieses Verfahren wird neu aufgelegt
Zusätzliche Informationen: Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. La procédure est décomposée en deux phases : • Une phase candidature-PHASE 1 - au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés ; • Une phase d’offre-PHASE 2 - au terme de laquelle l’attributaire du marché sera retenu
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe:
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Marché de travaux de Courants Forts et Courants Faibles
Beschreibung: Le marché a pour objet de réaliser les études et les travaux relatifs à la réalisation des courants forts et courants faibles de l'extension du projet tramway de Caen la mer. Le marché comprend notamment : • La mise en oeuvre des systèmes courants forts en ligne et courants faibles en ligne et au PCC sur l‘extension du tramway de Caen la mer de la station Bernières jusqu'aux terminus Saint-Contest - Athéna et jusqu'au terminus Pompidou. • La réalisation des adaptations et compléments sur les systèmes courants forts et courant faibles du réseau existant en vue de la dépose de la LAC existante entre les stations place de la Mare et Bernières. • La réalisation des modifications et compléments sur les systèmes courants forts et courants faibles des terminus : o Hérouville Saint Clair : ajout d'un quai et d'une voie Presqu'ile : ajout d'une arrière-gare et de voies de remisage en arrière-gare o • La modification de la sous-station Gare SNCF • La fourniture et la pose des différents câbles de fibre optique (RMS, ROC, SLT) et le raccordement du réseau RMS jusqu'au CEMT. • La mise à niveau du RMS, y compris sur le réseau existant • L'équipement des stations voyageurs, • L'équipement du parc relais Chemin Vert, • Les modifications des équipements centralisés de Logique Traction au CEMT • La modification de l'aménagement de la salle PCC.
Interne Kennung: E3.25
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234170 Bau von Unterwerken für Lokomotiven-Fahrstrom
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45232221 Umspann-Unterstation, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45311200 Elektroinstallationsarbeiten, 45314310 Verlegen von Kabeln, 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 45315600 Niederspannungsarbeiten
5.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Calvados (FRD11)
Land: Frankreich
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 34 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: La date indiquée dans la présente publication est la date de remise des CANDIDATURES. Les 34mois renseignés concernent le délai d'exécution. La durée du marché démarre à partir de la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.. Niveau minimum de capacité économique et financière (CA annuel minimal sur les trois derniers exercices) : - 14 500 000,00Euros Niveau minimum de capacité technique et professionnelle suivante selon nomenclature FNTP : • FNTP 632 - Postes de distribution • FNTP 633 - Alimentation BT et automatismes • FNTP 6413 - Réseaux souterrains électriques BT<1kV - CFMGTI3 dans les domaines Réseaux de communication (RC) Le candidat qui ne disposerait pas des qualifications FNTP ou qualifelec devra justifier de compétences équivalentes par tout moyen adéquat. L’Acheteur ne prévoit pas l’application de critères de sélection des candidatures. Il est précisé que l’ensemble des candidats ayant déposé une candidature conforme aux exigences ci-avant précisées, et présentant les capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes pour l’exécution du marché, seront admis à déposer une offre Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Mode de règlement: virement bancaire. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture.
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Zulässig
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 24/02/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: se référer aux pièces du marché
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Financement sur fonds propres
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: TRANSAMO
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: TRANSAMO
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: TRANSAMO
Registrierungsnummer: 39966390500061
Postanschrift: 3 allée de Grenelle - CS60273
Stadt: Issy les moulineaux cedex
Postleitzahl: 92442
Land, Gliederung (NUTS): Calvados (FRD11)
Land: Frankreich
Telefon: 0157759400
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Registrierungsnummer: 17140005400010
Postanschrift: 3 rue Arthur Leduc BP 25086
Stadt: Caen
Postleitzahl: 14050
Land, Gliederung (NUTS): Calvados (FRD11)
Land: Frankreich
Kontaktperson: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Telefon: 0231707272
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
10. Änderung
10.1.
Änderung
Abschnittskennung: PROCEDURE
Beschreibung der Änderungen: Les critères de candidatures sont supprimés.
Änderung der Auftragsunterlagen am: 06/02/2026
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0c9e0d66-376d-484d-b5b6-f5d1e00d0e63 - 02
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 17
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 06/02/2026 17:37:39 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 94702-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 28/2026
Datum der Veröffentlichung: 10/02/2026