198236-2024 - Result
Spain – Construction work for water projects – Ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Arona-Este del Proyecto Constructivo de los colectores e impulsiones asociadas a EDAR Montaña Reverón
OJ S 67/2024 04/04/2024
Contract or concession award notice – standard regime - Change notice
Works
1. Buyer
1.1.
Buyer
Official name: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
Email: contratacion@acuaes.com
Legal type of the buyer: Public undertaking
Activity of the contracting authority: General public services
2. Procedure
2.1.
Procedure
Title: Ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Arona-Este del Proyecto Constructivo de los colectores e impulsiones asociadas a EDAR Montaña Reverón
Description: Ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Arona-Este del Proyecto Constructivo de los colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón (T.M. de Arona. Tenerife) Clave oficial: 12.338-0513/2111. Expediente ACE/102.02-03/22/OBRA/01
Procedure identifier: a013ba63-aaa3-414b-9a85-041fa3e9b06f
Previous notice: 00164699-2022
Internal identifier: ACE/102.02-03/22/OBRA/01
Type of procedure: Open
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects
2.1.4.
General information
Additional information: En fecha 21 de julio de 2022 el Consejo de Administración ha aprobado la adjudicación del contrato de Ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Arona-Este del Proyecto Constructivo de los colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón (T.M. de Arona. Tenerife) Clave oficial: 12.338-0513/2111. Expediente ACE/102.02-03/22/OBRA/01, a la licitadora UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. (70%) - HIDROTEC AGUAS, S.L. (30%), de acuerdo con la oferta presentada por un importe de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (41.536.757,79€), I.V.A. excluido, con un plazo de garantía de CUATRO (4) AÑOS, y un plazo de ejecución de VEINTICINCO (25) MESES. El anuncio de adjudicación en DOUE fue publicado el 2 de agosto de 2022 (2022/S 147-419619). El contrato ha sido formalizado en fecha 26 de agosto de 2022.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Title: Ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Arona-Este del Proyecto Constructivo de los colectores e impulsiones asociadas a EDAR Montaña Reverón
Description: Ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Arona-Este del Proyecto Constructivo de los colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón (T.M. de Arona. Tenerife) Clave oficial: 12.338-0513/2111. Expediente ACE/102.02-03/22/OBRA/01
Internal identifier: ACE/102.02-03/22/OBRA/01
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Tenerife (ES709)
Country: Spain
Additional information: Aprobación de la modificación nº1 del contrato ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Arona-Este del Proyecto Constructivo de los colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón (T.M. de Arona. Tenerife) ACE/102.02-03/22/OBRA/01, que supone: Un incremento de precio en un importe líquido de SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (720.510,64€) IGIC excluido, equivalente a un 1.73% del presupuesto líquido vigente, situando el nuevo presupuesto final estimado en 42.257.268,43 € (IGIC excluido). Una ampliación de plazo de plazo de NUEVE (9) meses, fijando la nueva fecha para la finalización de la fase de obra el 17 de febrero de 2025 y el fin de la fase de Puesta en Marcha el 17 de agosto de 2025.
5.1.6.
General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
Additional information: el anuncio de adjudicación fue publicado con fecha 2 de agosto de 2022. 2022/S 147-419619
5.1.10.
Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Description: CRITERIOS JUICIO VALOR
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 45
Criterion: 
Type: Cost
Description: APLICACIÓN DE FÓRMULAS.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 55
5.1.15.
Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Information about review deadlines: Recurso especial en materia de contratación, en los términos del artículo 44 de la LCSP,
Organisation providing more information on the review procedures: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
6. Results
Value of all contracts awarded in this notice: 41 536 757,79 EUR
6.1.
Result lot identifier: LOT-0000
Winner selection status: At least one winner was chosen.
6.1.2.
Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
Official name: HIDROTEC AGUAS, S.L.
Tender: 
Tender identifier: 486203-2022
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 41 536 757,79 EUR
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: ACE/102.02-03/22/OBRA/01
Title: Ejecución de obras y puesta marcha/pruebas de funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Arona-Este del Proyecto Constructivo de los colectores e impulsiones asociadas a la EDAR Montaña Reverón
Date of the conclusion of the contract: 26/08/2022
6.1.4.
Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 17
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 5
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Official name: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
Registration number: A50736784
Postal address: AGUSTIN DE BETANCOURT 25, 4ª
Town: MADRID
Postcode: 28003
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Contact point: Dpto Contratacion
Email: contratacion@acuaes.com
Telephone: +34 915986270
Fax: +34 915350502
Internet address: www.acuaes.com
Roles of this organisation: 
Buyer
8.1.
ORG-0002
Official name: ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
Size of the economic operator: Micro, small, or medium
Registration number: A73998346
Town: Madrid
Postcode: 28020
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: contratacion@aschinfraestructuras.com
Telephone: 919199059
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Official name: HIDROTEC AGUAS, S.L.
Size of the economic operator: Micro, small, or medium
Registration number: B38353601
Town: Santa Cruz de Tenerife
Postcode: 30593
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: hidrotec@hidrotecaguas.com
Telephone: 968316312
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Official name: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Registration number: TRIB001
Postal address: AVENIDA GENERAL PERÓN 38,8ªPLANTA
Town: MADRID
Postcode: 28020
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: tribunal_recursos.contratos@minhap.es
Telephone: 91 34 914 46
Roles of this organisation: 
Review organisation
8.1.
ORG-0005
Official name: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Registration number: TRIB
Town: MADRID
Postcode: 28020
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: tribunal_recursos.contratos@minhap.es
Telephone: 913491446
Roles of this organisation: 
Organisation providing more information on the review procedures
10. Change
Version of the previous notice to be changed: 193891-2024
Main reason for change: Information updated
Description: esta actuación y contrato se encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020.
Notice information
Notice identifier/version: 88910c23-656d-4688-90db-80cbcc012017  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 03/04/2024 11:38:50 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Spanish
Notice publication number: 198236-2024
OJ S issue number: 67/2024
Publication date: 04/04/2024