1. Buyer
1.1.
Buyer
Official name: Commune de Gleize
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: General public services
2. Procedure
2.1.
Procedure
Title: Exploitation et maintenance des installations CVC des bâtiments communaux
Description: L'exploitation et la maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation (CVC), production de froid, production et distribution d'eau chaude sanitaire et traitement d'eau des bâtiments communaux de la Ville de Gleizé. Les prestations comprennent notamment : - la maintenance préventive des installations, - la maintenance corrective, - les opérations de conduite des installations, - le suivi sanitaire et réglementaire des équipements, - l'assistance technique au maître d'ouvrage. Les prestations sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Procedure identifier: 446b6da9-c9fd-4741-8935-3a6722979c73
Internal identifier: 2026-04
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 50700000 Repair and maintenance services of building installations
Additional classification (cpv): 50700000 Repair and maintenance services of building installations
2.1.4.
General information
Additional information: Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
2.1.6.
Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Procurement Document
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Title: Exploitation et maintenance des installations CVC des bâtiments communaux
Description: L'exploitation et la maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation (CVC), production de froid, production et distribution d'eau chaude sanitaire et traitement d'eau des bâtiments communaux de la Ville de Gleizé. Les prestations comprennent notamment : - la maintenance préventive des installations, - la maintenance corrective, - les opérations de conduite des installations, - le suivi sanitaire et réglementaire des équipements, - l'assistance technique au maître d'ouvrage. Les prestations sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Internal identifier: S-PA-1814490
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 50700000 Repair and maintenance services of building installations
Additional classification (cpv): 50700000 Repair and maintenance services of building installations
5.1.3.
Estimated duration
Start date: 01/06/2026
Duration: 12 Months
5.1.4.
Renewal
Maximum renewals: 3
5.1.6.
General information
Reserved participation:
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteria: Procurement Document
5.1.10.
Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Qualité technique jugée selon les éléments fournis dans le cadre du mémoire technique
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 40
Criterion:
Type: Quality
Description: Délai d'exécution
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 10
Criterion:
Type: Cost
Description: Prix des prestations sur la base du montant global de la Dpgf
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 50
5.1.11.
Procurement documents
Ad hoc communication channel:
Name: AW Solutions
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: French
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Néant
Deadline for receipt of tenders: 22/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 90 Days
Information about public opening:
Opening date: 22/05/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no
5.1.15.
Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: Tribunal administratif de Lyon
Information about review deadlines: -Référé précontractuel, prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de Justice Administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat. -Référé contractuel, prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. -Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, assorti le cas échéant de conclusions indemnitaires et pouvant être exercé par tout requérant tiers dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le requérant peut éventuellement assortir ce recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat. Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours. -Recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat dans un délai de deux mois à compter de sa publicité. Le requérant peut éventuellement assortir ce recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat. -Recours en indemnisation si le requérant est lésé par le contrat ou sa passation, après avoir effectué une demande préalable auprès de la personne publique. Il dispose d'un délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où la créance sur la personne publique est née
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Official name: Avenue-Web Systèmes
Registration number: 750D072F-0C11-B55C-15B2611A191FFE6E
Town: Seyssinet-Pariset
Postcode: 38170
Country subdivision (NUTS): Isère (FRK24)
Country: France
Telephone: +33480041260
Roles of this organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Official name: Commune de Gleize
Registration number: 28724
Postal address: boite postale 309 Place de la Mairie
Town: Gleize
Postcode: 69400
Country subdivision (NUTS): Rhône (FRK26)
Country: France
Contact point: de LONGEVIALLE GHISLAIN
Telephone: 0474653730
Fax: 0474604669
Roles of this organisation:
Buyer
8.1.
ORG-0003
Official name: Tribunal administratif de Lyon
Registration number: 750D0750-C2D6-AC1D-787AD86EB646F729
Postal address: 184, rue Duguesclin
Town: Lyon
Postcode: 69433
Country subdivision (NUTS): Rhône (FRK26)
Country: France
Telephone: 0478141010
Fax: 0478141065
Roles of this organisation:
Review organisation
Notice identifier/version: 8512ab73-84ce-4e75-ad8b-b8b41cd1fc79 - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 29/04/2026 11:10:45 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: French
Notice publication number: 298586-2026
OJ S issue number: 84/2026
Publication date: 30/04/2026