1. Buyer
1.1.
Buyer
Official name: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Legal type of the buyer: Public undertaking
Activity of the contracting authority: General public services
2. Procedure
2.1.
Procedure
Title: Concurso de Proyectos PE+DO. CGB-24354
Description: Concurso de proyectos para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la posterior dirección de obra de las obras de Rehabilitación integral del edificio antiguos juzgados Rambla Egara en Terrassa. Clave: CGB-24354
Procedure identifier: 416a86ed-fad3-4308-b035-8d95c5fc5e87
Internal identifier: PE+DO. CGB-24354
Type of procedure: Open
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Additional classification (cpv): 71541000 Construction project management services
2.1.2.
Place of performance
Town: Terrassa
Country subdivision (NUTS): Barcelona (ES511)
Country: Spain
2.1.4.
General information
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
2.1.6.
Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Procurement Document
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Title: Concurso de Proyectos PE+DO. CGB-24354
Description: Concurso de proyectos para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la posterior dirección de obra de las obras de Rehabilitación integral del edificio antiguos juzgados Rambla Egara en Terrassa. Clave: CGB-24354
Internal identifier: PE+DO. CGB-24354
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Additional classification (cpv): 71541000 Construction project management services
5.1.2.
Place of performance
Town: Terrassa
Country subdivision (NUTS): Barcelona (ES511)
Country: Spain
5.1.6.
General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
Additional information: De acuerdo con la decisión del Jurado Infraestructures.cat iniciará un procedimiento negociado sin publicidad con el ganador del concurso de proyectos, para la adjudicación de la contratación conjunta de los servicios de redacción del proyecto y la posterior Dirección de obra, de de acuerdo con el artículo 168 d) de la LCSP. El valor estimado del contrato licitado mediante dicho procedimiento negociado sin publicidad es de 801.885,44 euros y un plazo de ejecución de 12 meses para la redacción de proyectos y estudios. Plazo de ejecución de la dirección de obra será el inicialmente previsto para la ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto aprobado.
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteria: Procurement Document
5.1.10.
Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Criterios valoración de la propuesta gráfica – Concurso Arquitectura: Criterios de adjudicación cuya evaluación depende de un juicio de valor (hasta 90 puntos) 1. Con relación a la funcionalidad de la propuesta de 0 - 20 puntos 2. Con relación a la propuesta de intervención en el edificio existente de 0 - 20 puntos 3. Con relación a la calidad arquitectónica de la propuesta de 0 - 20 puntos 4. Con relación a la sostenibilidad y eficiencia energética de la propuesta de 0 - 20 puntos 5. Con relación a la economía de la propuesta de 0 - 10 puntos
5.1.11.
Procurement documents
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of the design contest regime:
The decision of the jury is binding on the buyer: yes
Members of the jury: Los nombres del jurado se publican en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Concurso de Proyectos. La designación de los miembros del Jurado por parte del Colegio de Arquitectos de Catalunya se publicará en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública con una antelación mínima de 7 días a la fecha de constitución del Jurado.
Prize:
Value of the prize: 3 000,00 EUR
Place receiving the prize: 5
Additional information: Los 5 licitadores mejor clasificados, recibirán una compensación económica de 3.000,00 euros (más IVA o sujeto a IRPF según el caso). Esta compensación se abonará una vez la adjudicación sea firme. El importe del premio de la propuesta ganadora del concurso de proyectos tendrá carácter de pago a cuenta de los honorarios de la contratación posterior de los servicios de redacción de los proyectos básico y ejecutivo y la posterior dirección de obra.
Any service contract following the contest will be awarded to one of the winners of the contest
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Spanish, Catalan
Variants: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 08/06/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Information about review deadlines: Esta licitación es susceptible de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con lo que establece el artículo 44 y siguientes de la LCSP y el Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y se aprueba su organización y funcionamiento. Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes y debe presentarse, con carácter general, en el plazo de 15 días hábiles computados de acuerdo con el artículo 50 de la LCSP –o en los plazos de treinta días o seis meses previstos en ese mismo precepto por supuestos específicos.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Organisation providing offline access to the procurement documents: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Organisation providing more information on the review procedures: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Organisation receiving requests to participate: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Official name: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Registration number: A-59.377.135
Postal address: Calle dels Vergós, 36-42
Town: Barcelona
Postcode: 08017
Country subdivision (NUTS): Barcelona (ES511)
Country: Spain
Contact point: Àngels Torras
Telephone: +34 934444444
Roles of this organisation:
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents
Organisation receiving requests to participate
8.1.
ORG-0002
Official name: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Postal address: Carrer del Foc, 57
Town: Barcelona
Postcode: 08038
Country subdivision (NUTS): Barcelona (ES511)
Country: Spain
Telephone: +34 938842038
Roles of this organisation:
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures
8.1.
ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Telephone: +352 29291
Roles of this organisation:
TED eSender
Notice identifier/version: cdff6f19-f8fe-467b-b0a4-9ae9e7c13083 - 01
Form type: Competition
Notice type: Design contest notice
Notice subtype: 23
Notice dispatch date: 06/05/2026 11:27:53 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Spanish
Notice publication number: 312232-2026
OJ S issue number: 88/2026
Publication date: 07/05/2026