16 https://ec.europa.eu/jrc/ ORG-0001 Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC) Via Enrico Fermi 2749 JRC.R - Operations and Support Management Ispra (VA) I-21027 ITC41 ITA COM +32 2 299 11 11 jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu http://curia.europa.eu ORG-0002 LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale Rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg L-2925 LU000 LUX CURIA +352 4303-1 GC.Registry@curia.europa.eu https://commission.europa.eu/ ORG-0003 Commissione europea Mondrian (CDMA), Rue du Champ de Mars 21 Brussels B-1050 BE100 BEL EUCOM +32 2 299 11 11 jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu 00331649-202693/20262026-05-15+02:00 2.3 eforms-sdk-1.14 c02ebac8-9521-40e9-97c0-0446078d34d9 c7cf8cf5-f36b-401d-acc2-ac7aa744c27e 2026-05-13+02:00 14:57:30+02:00 01 32024R2509 cn-standard ITA eu-ins-bod-ag gen-pub ORG-0001 ted-esen ORG-0003 epo-procurement-document Per l'elenco completo dei motivi di esclusione, consultare i documenti di gara. open false EC-JRC/IPR/2026/OP/0342 Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA) Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti. works In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni. true 3500000 45330000 Si invita a consultare i documenti di gara. anyw-cou ITA LOT-0001 eu-funds default-text non-restricted-document ITA official https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/c7cf8cf5-f36b-401d-acc2-ac7aa744c27e-CN?#anchorDocuments epo-procurement-document none no allowed not-allowed per-exa 50 quality Si invita a consultare i documenti di gara. per-exa 50 price Si invita a consultare i documenti di gara. https://webgate.ec.europa.eu/digit/opsys/esubmission?cftUuid=c7cf8cf5-f36b-401d-acc2-ac7aa744c27e 6 ORG-0001 ORG-0002 BUL CES DAN DEU ELL ENG SPA EST FIN FRA GLE HRV HUN ITA LIT LAV MLT NLD POL POR RON SLK SLV SWE true true Funding and Tenders Portal required false https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/c7cf8cf5-f36b-401d-acc2-ac7aa744c27e-CN?#anchorDocuments 2026-06-29+02:00 16:00:59+02:00 2026-06-19+02:00 23:59:59+02:00 131081-2026 2026-06-30+02:00 10:00:00+02:00 false 1 fa-wo-rc none EC-JRC/IPR/2026/OP/0342 Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA) Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti. works 3500000 45330000 44115200 44410000 45231223 50700000 44160000 44600000 50500000 Si invita a consultare i documenti di gara. anyw-cou ITA 48 1 Il contratto quadro è concluso per un periodo iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabile 1 (uno) volte. Si prega di consultare il progetto di contratto quadro nei documenti di gara.