17 https://www.enercity.de/impressum ORG-0001 enercity Netz GmbH Auf der Papenburg 18 Hannover 30459 DE929 DEU DE 250980382 0151 29629118 lutz.schirrmeister.ext@enercity.de http://www.enercity.de ORG-0002 enercity AG Glockseeplatz 1 Hannover 30169 DE929 DEU DE264179230 Einkauf +49 151 29629118 lutz.schirrmeister.ext@enercity.de ORG-0003 Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen Auf der Hude 2 Lüneburg 21399 DE935 DEU t:04131153308 +49 413115-3308 +49 413115-2943 vergabekammer@mv.niedersachsen.de ORG-0004Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Bonn53119DEA22DEU0204:994-DOEVD-83+49228996100noreply.esender_hub@bescha.bund.de 00357462-202699/20262026-05-26+02:00 2.3 eforms-sdk-1.13 eforms-sdk-1.13 9bcf0e78-a53e-4c4c-9ce4-e8425485318f d6bb3715-2d97-4314-a609-57e86790ce3c 2026-05-22+02:00 10:56:29+02:00 01 2026-05-22+02:00 32014L0025 cn-standard DEU gas-heat ORG-0001 ted-esenORG-0004 false false no-eu-funds true Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der vorläufigen Netto-Auftragssumme nach § 17 VOB/B; Mängelhaftungsbürgschaft 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme für die Gewährleistungsfrist. Selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines in der EU zugelassenen Kreditinstituts oder Versicherers. Bürgschaftsmuster siehe Ausschreibungsunterlagen. sektvo DEU SomeTenderDocID1 non-restricted-document exg-natl-bre-nat-law exg-crim-part exg-crim-terror exg-crim-laund exg-crim-fraud exg-crim-corrpt exg-crim-traffick exg-pmt-bre-tax exg-pmt-bre-ssc epo-notice epo-procurement-document ORG-0001 gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB ORG-0002 ORG-0003 DEU open https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YM0MSRN false false 2026_000000051408 Erweiterung Umspannwerk Leinhausen - Tief- und Rohbauarbeiten Vergabe der Tief- und Rohbauarbeiten für die Erweiterung des 110-kV-Umspannwerks Leinhausen der enercity Netz GmbH am Standort Leinhäuser Weg 11, 30419 Hannover. Der Leistungsumfang umfasst insbesondere die Erstellung der Baugrube einschließlich Spundwandverbau, Wasserhaltung und Erdarbeiten, die Errichtung der wasserundurchlässigen Wanne sowie den erweiterten Rohbau einschließlich Innen- und Außenwände, Decken, Treppen, Bewehrung, Stahlbau, Mauerwerk und Trafofundamente. Die Bauleistungen werden auf einem in Betrieb befindlichen Umspannwerksgelände ausgeführt; die Ausführung ist mit dem laufenden Anlagenbetrieb zu koordinieren. Weitere Details ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen. works #Bekanntmachungs-ID: CXP4YM0MSRN# 45000000 45232220 45112500 Leinhäuser Weg 11 Hannover 30419 DE929 DEU LOT-0001 slc-suit-reg-trade Existenznachweis / Registereinträge: Aktuelle Anmeldungs- bzw. Eintragungsbescheinigung zum Nachweis der ordnungsgemäßen Gewerbeanmeldung/-ummeldung bzw. Eintragung in das Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Herkunftslandes; andernfalls vergleichbarer Nachweis für die Existenz und den Gegenstand des Unternehmens des Bieters bzw. jedes Mitglieds einer Bietergemeinschaft. Nachweis: Aktueller Auszug aus dem Handelsregister oder Gewerbeanmeldung oder vergleichbarer Nachweis (bei Bietergemeinschaften: für jedes Mitglied gesondert vorzulegen). Rechtsgrundlage: § 45 SektVO i. V. m. Anlage A_06 Eigenerklärung zur Eignung. slc-stand-to-spec Spezifischer Jahresumsatz im Tätigkeitsbereich der Ausschreibung (Rohbau / Ingenieurbau): Der durchschnittliche Jahresumsatz der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre (2023, 2024, 2025) muss mindestens 10,0 Mio. EUR netto (ohne gesetzliche Umsatzsteuer) betragen. Davon müssen mindestens 7,0 Mio. EUR netto pro Jahr durchschnittlich auf Leistungen des Rohbaus / Ingenieurbaus entfallen. Nachweis durch Eigenerklärung (Anlage A_06, Ziff. 3.2.1) mit Auflistung der Gesamtumsätze sowie der spezifischen Umsätze Rohbau/Ingenieurbau je Geschäftsjahr. Der Auftraggeber behält sich vor, ergänzende Belege zu fordern. Bei Bietergemeinschaften werden die Umsätze der Mitglieder gemeinsam betrachtet und dürfen addiert werden; eine gesonderte Aufstellung je Mitglied ist beizufügen. Erbringt ein Mitglied den Hauptteil der Leistung, kann verlangt werden, dass gerade dieses Mitglied entsprechende Umsätze nachweist. slc-stand-ins Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung: Der Bieter weist im Auftragsfall zur Zuschlagserteilung den Bestand einer Betriebshaftpflichtversicherung bei einem in der Europäischen Union zugelassenen Versicherer mit folgenden Mindestdeckungssummen je Schadensfall nach: - Personenschäden: mind. 10,0 Mio. EUR - Sachschäden: mind. 10,0 Mio. EUR - Vermögensschäden: mind. 10,0 Mio. EUR Die Deckung ist je Versicherungsjahr zweifach maximiert. Die Versicherung ist für die gesamte Vertragsdauer einschließlich der Gewährleistungsfristen aufrechtzuerhalten. Sofern eine entsprechende Versicherung im Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch nicht in der geforderten Höhe besteht, ist eine verbindliche Eigenerklärung des Bieters bzw. eine Bestätigung des Versicherers über die Bereitschaft zum Abschluss/zur Aufstockung im Auftragsfall vorzulegen. Bei Bietergemeinschaften ist die Versicherung in der geforderten Höhe für die Bietergemeinschaft insgesamt nachzuweisen. Es muss eine gemeinsame Versicherung bestehen, die eine Deckung für alle Mitglieder umfasst und die Haftung vollständig abdeckt. Der Nachweis ist spätestens zum Zeitpunkt der vorgesehenen Auftragserteilung vorzulegen. Nachweis durch Eigenerklärung (Anlage A_06, Ziff. 3.2.3); Versicherungsbestätigung im Auftragsfall. slc-abil-ref-work 2 Referenzen Spezialtiefbau (Baugrube + Bodenmanagement) 1. Mindestens 1 Referenzprojekt aus dem Bereich Spezialtiefbau / Baugrubenverbau mit rückverankerten oder ausgesteiften Spundwänden: - Auftragswert mindestens 1,5 Mio. EUR netto (ohne USt.), - Einbringverfahren erschütterungsarm oder gleichwertig, - Ausführung nach DIN EN 12063, EAB, DIN 4150-3 sowie VOB/C DIN 18303 / DIN 18300. 2. Mindestens 1 Referenzprojekt mit Leistungen des Bodenmanagements mit belastetem Boden, einschließlich: - getrennter Bodenführung, - Wiedereinbaukonzept, - Massenlogistik, - Bodenmanagement nach BBodSchV (n. F.) und EBV; Anzeige/Dokumentation gem. §§ 6-8 BBodSchV; Probenahme/Beprobung gemäß Vollzugshilfe LABO vom 10.08.2023 oder gleichwertig. slc-abil-ref-work 2 Referenzen Massivbau (Industriebau + WU-Beton) 3. Mindestens 1 Referenzprojekt Technik-, Industrie- oder Energiegebäude in Stahlbetonbauweise mit Bausumme größer 3,0 Mio. EUR netto. 4. Mindestens 1 Referenzprojekt mit Leistungen der flüssigkeitsdichten Konstruktion (WU-Beton) gemäß DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton", Ausgabe 12/2017. Anzugeben sind jeweils: Auftraggeber (Bezeichnung/Firmierung/Adresse), Branche, Ausführungszeitraum, Auftragswert netto, Kurzbeschreibung mit Darlegung der o. g. Mindestanforderungen, Ansprechpartner (Name, Telefon, E-Mail). Berücksichtigt werden nur die in der Eigenerklärung (Anlage A_06, Ziff. 3.3) ordnungsgemäß eingetragenen Referenzen. Der Auftraggeber behält sich vor, die Referenzen stichprobenartig zu überprüfen. Die Vorlage des geforderten Ansprechpartners je Referenz ist Ausschlusskriterium. slc-abil-qual-inst Fachspezifische Zertifizierungen und Eigenerklärungen: Der Bieter weist den Bestand der nachfolgend aufgeführten fachspezifischen Zertifikate / Nachweise durch Vorlage entsprechender Bescheinigungen unabhängiger Stellen oder gleichwertiger Nachweise nach. Bei Bietergemeinschaften sind die Nachweise für jedes Mitglied vorzulegen, das die jeweilige Leistung erbringt. 1. Stahlbau: - Zertifizierung nach DIN EN 1090, mindestens Ausführungsklasse EXC2, oder gleichwertig. - Vorlage eines gültigen Schweißzertifikats nach DIN EN 1090-2 EXC2. - Eigenerklärung, dass eine qualifizierte Schweißaufsicht vorgehalten wird. - Bei Einsatz eines Nachunternehmers ist für diesen eine entsprechende Verpflichtungserklärung beizufügen. 2. AwSV-Fachkunde (Trafowannen): - Bestätigung des Einsatzes eines zertifizierten Fachbetriebs nach § 62 WHG i. V. m. § 45 AwSV. 3. Kanalbau: - Gültiges Zertifikat der Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, mindestens für die einschlägige Beurteilungsgruppe (z. B. AK1 - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen), oder gleichwertiger Qualifikationsnachweis für Leerrohre und Tiefbau für Stromtrassen. 4. Leitungstiefbau: - Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 381 (Leitungstiefbau) oder gleichwertiger Qualifikationsnachweis. 5. Betontechnologie / WU-Beton: - Eigenerklärung zur Einhaltung der DIN EN 206 i. V. m. DIN 1045-2:2023-08 und DIN 1045-3:2023-08. - Eigenerklärung zur Einhaltung der DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton", Ausgabe 12/2017; ÜK projektbezogen (i. d. R. ÜK 2). - Nachweis Betonüberwachungsklasse ÜK 2. Die geforderten Zertifikate sind als Kopie mit dem Angebot einzureichen und müssen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültig sein. slc-abil-staff-qual Bildungs- und Berufsqualifikationen des einzusetzenden Fachpersonals: Der Bieter hat die fachliche Qualifikation des für die Auftragsausführung vorgesehenen Schlüsselpersonals durch Vorlage personenbezogener Angaben (Name, Funktion, einschlägige Aus- und Weiterbildungen, Berufserfahrung, persönliche Referenzen) auf einer gesonderten Anlage zum Angebot nachzuweisen. Die Angaben sind durch geeignete Nachweise (z. B. Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate) zu belegen. Die Anforderungen müssen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe erfüllt sein und während der gesamten Auftragsdurchführung fortbestehen. A) Fachpersonal Baugrube / Spezialtiefbau: 1. Bauleiter Spezialtiefbau: - einschlägige Qualifikation, - mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Spezialtiefbau. 2. Verantwortliche Fachperson Bodenschutz / Bodenmanagement: - mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Bodenschutz und Bodenmanagement. 3. Polier Spezialtiefbau: - einschlägige Qualifikation, - mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Spezialtiefbau, - Angabe persönlicher Referenzen. B) Fachpersonal Rohbau: 4. Bauleiter Rohbau: - einschlägige Qualifikation, - mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im erweiterten Rohbau, - Angabe persönlicher Referenzen. 5. Polier Rohbau: - einschlägige Qualifikation, - mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im erweiterten Rohbau, - Angabe persönlicher Referenzen. false false not-allowed no-eu-funds nyk not-allowed true Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der vorläufigen Netto-Auftragssumme nach § 17 VOB/B; Mängelhaftungsbürgschaft 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme für die Gewährleistungsfrist. Selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines in der EU zugelassenen Kreditinstituts oder Versicherers. Bürgschaftsmuster siehe Ausschreibungsunterlagen. DEU SomeTenderDocID1 non-restricted-document https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YM0MSRN/documents Vergütung nach angebotenen Einheitspreisen auf Basis prüfbarer Aufmaße. Zahlungen erfolgen nach Leistungsstand gemäß VOB/B und Bauvertrag. Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der vorläufigen Netto-Auftragssumme; Mängelhaftungsbürgschaft 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme für die Gewährleistungsfrist. Vorauszahlung nicht vorgesehen; im Bedarfsfall nur Zug-um-Zug gegen Bürgschaft in voller Höhe. Bürgschaften als selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines in der EU zugelassenen Kreditinstituts oder Versicherers. Details siehe Ausschreibungsunterlagen. false late-all Eine Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen erfolgt nach Maßgabe des § 51 SektVO. Die Nachforderung steht im Ermessen des Auftraggebers; ein Anspruch des Bieters auf Nachforderung besteht nicht. Unternehmensbezogene Unterlagen (insbesondere Eignungserklärungen, Nachweise zur wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit) können bei fehlender oder unvollständiger Vorlage innerhalb einer vom Auftraggeber zu setzenden angemessenen Frist von in der Regel 7 Kalendertagen nachgereicht werden. Geht die Unterlage nicht oder nicht fristgerecht ein, wird das Angebot ausgeschlossen. Leistungsbezogene und wertungsrelevante Unterlagen (insbesondere das Angebotsblatt mit Preisangaben, Unterlagen zur Bewertung der Zuschlagskriterien wie das Bauzeit-Konzept sowie technische Spezifikationen) sind von der Nachforderung ausgeschlossen. Fehlende oder unvollständige Angaben in diesen Bereichen führen zum Ausschluss des Angebots vom weiteren Verfahren. none epo-notice no not-allowed required performance Die Bauleistung wird auf Grundlage der VOB/B und VOB/C in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung erbracht. Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Bedingungen einzuhalten: Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich Mindestlohn (NTVergG, MiLoG); Geheimhaltung der ihm zur Verfügung gestellten KRITIS-relevanten Unterlagen; Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für Arbeiten auf einem in Betrieb befindlichen Umspannwerksgelände; Nachweis und Aufrechterhaltung einer angemessenen Betriebshaftpflichtversicherung; Einhaltung der Russland-Sanktionen gemäß VO (EU) Nr. 833/2014; Schnittstellenkoordination mit parallel laufenden Gewerken. Der Vertragsschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der erforderlichen Baugenehmigung. Detailregelungen ergeben sich aus dem Bauvertrag und den weiteren Ausschreibungsunterlagen. false per-exa 80.0 price Angebotspreis Bewertet wird der vom Bieter angebotene Gesamtpreis (Netto-Angebotssumme) gemäß Angebotsblatt. Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält die volle Punktzahl; höhere Angebotspreise werden im Verhältnis zum günstigsten Angebot linear bewertet (lineare Preisinterpolation). Maßgeblich sind die Einheitspreise des Bieters multipliziert mit den im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Mengen, abzüglich gewährter Nachlässe. Details zur Bewertungsmethodik ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen. per-exa 20.0 quality Zeitmanagement / Bauzeit-Konzept Bewertet wird das vom Bieter mit dem Angebot einzureichende Bauzeit- und Ablaufkonzept. Bewertungsdimensionen sind: (a) Plausibilität der Bauablaufplanung im Verhältnis zum Rahmenterminplan der Auftraggeberin, (b) Puffer- und Risikomanagement bei kritischen Schnittstellen (Baugrube/Sohlplatte, WU-Wanne, Trafofundamente), (c) Belastbarkeit der Terminzusagen einschließlich der Verbindlichkeit von Zwischenterminen und Meilensteinen. Die Bewertung erfolgt durch ein interdisziplinäres Bewertungsteam der Auftraggeberin nach einem Punkteschema. Details zur Bewertungsmethodik ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen. ORG-0001 https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YM0MSRN ORG-0001 90 gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB ORG-0002 ORG-0003 DEU true true false required false https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YM0MSRN 2026-07-06+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-22+02:00 23:59:59+02:00 false none none 2026_000000051408 Erweiterung Umspannwerk Leinhausen - Tief- und Rohbauarbeiten Art der Beschaffung: Bauleistung gemäß § 1 SektVO - Tief- und Rohbauarbeiten als Gesamtvergabe für die Erweiterung des 110-kV-Umspannwerks Leinhausen der enercity Netz GmbH am Standort Leinhäuser Weg 11, 30419 Hannover. Umfang der Leistung: Der Auftrag umfasst im Wesentlichen die Erstellung der Baugrube einschließlich Spundwandverbau (rückverankert oder ausgesteift, erschütterungsarm), Wasserhaltung und Erdarbeiten; die Errichtung der wasserundurchlässigen Wanne (WU-Bauwerk gemäß DAfStb-Richtlinie); den erweiterten Rohbau einschließlich Trafofundamenten, Innen- und Außenwänden, Stützen, Decken, Treppen, Bewehrung, Stahlbau und Mauerwerk; den Rohbau der Grundleitungen einschließlich Pumpen und Zubehör; sowie die Schlussdokumentation einschließlich Revisionsunterlagen. Anforderungen: Die Bauleistungen werden auf einem in Betrieb befindlichen Umspannwerksgelände der enercity Netz GmbH erbracht. Die Ausführung ist mit dem laufenden Anlagenbetrieb zu koordinieren; beengte Platzverhältnisse und parallel laufende Gewerke erfordern eine aktive Schnittstellenkoordination durch den Auftragnehmer. Die Anlagen der Auftraggeberin sind Teil der kritischen Infrastruktur; entsprechende Sicherheits- und Vertraulichkeitsanforderungen sind vom Auftragnehmer einzuhalten. Das Vorhaben liegt im kampfmittelgefährdeten Gebiet des Großraums Hannover. Die Vergabe erfolgt als Gesamtvergabe der Gewerke Baugrube (Spezialtiefbau) und Erweiterter Rohbau. Eine Aufteilung in Lose ist aus technischen, bauzeitlichen und haftungsbezogenen Gründen nicht vorgesehen. Vertragsgrundlage: Die Ausführung erfolgt auf Grundlage der VOB/B in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung, unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der einschlägigen DIN- und EN-Normen. Weitere Details ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen. works false none 45000000 45232220 45112500 Leinhäuser Weg 11 Hannover 30419 DE929 DEU UNKNOWN 0