16 https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG ORG-0001 Spl euralille Tour Lilleurope 19è - 11 Parvis de Rotterdam 59 Euralille 59777 FRE11 FRA 37822478600020 Madame Estelle DAVID 0320125470 e.david@spl-euralille.fr www.justice.gouv.fr ORG-0002 Tribunal judiciaire de Lille 13 avenue du peuple Belge 13 avenue du peuple Belge 59 LILLE 59800 FRE11 FRA 17590111500709 03 20 78 33 33 03 20 78 50 00 tj1-lille@justice.fr 00386706-2026107/20262026-06-05+02:00 2.3 eforms-sdk-1.13 1c9b24cb-11fe-4fed-bf67-02c97ee960f6 15396bcd-44cf-4a91-bd4a-2f471eb29d64 2026-06-03+02:00 17:35:49+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp body-pl-la hc-am ORG-0001 epo-procurement-document 2 2 open false ED/KF - 26-419 Missions d'OPC Urbain sur les opérations aménagées par la SPL EURALILLE Le présent accord-cadre à bons de commande est alloti : - Lot 1 : Concorde / Oliveaux - Lot 2 : Euralille à la Deûle/Porte de Valenciennes/Saint-Sauveur/Pépinière/Haute Borne. L'accord-cadre a pour objet de confier au titulaire la réalisation de Missions d'OPC Urbain sur les opérations de la SPL EURALILLE. - La coordination à charge de l'aménageur pour la construction des bâtiments sous maîtrises d'ouvrage diverses, la coordination des concessionnaires, - La gestion des emprises de chantier et des espaces communs, - L'accompagnement de maitre d'ouvrage et de la maitrise d'œuvre pour le pilotage des ouvrages de voiries et de réseaux divers et des travaux nécessaires au fonctionnement commun des différentes ZAC sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur (gestion de site). Ce qui implique, en termes de mission : - Pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et à une répartition appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade de travaux. services Le DCE est gratuit et à télécharger sur le site Achat Public - En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique au 08 92 23 21 20 ou par mail à support@achatpublic.com 0.00 71310000 71240000 71311000 FRE11 FRA LOT-0001 not-allowed no-eu-funds false allowed DCE-AC OPCU non-restricted-document https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG epo-procurement-document none performance no not-allowed not-allowed poi-exa 40 price Le pouvoir adjudicateur attribuera l'accord-cadre au candidat qui aura remis l'offre économiquement la plus avantageuse à l'issue d'un classement selon les critères suivants pondérés :  Critère Prix 40 points Le prix des prestations sera apprécié au regard du montant résultant du DQE du lot concerné. La note maximale sera attribuée au mieux disant. Les autres notes seront attribuées au prorata selon la règle suivante : N = (P1/P)*40 où N : Note attribuée au candidat pour la mission notée ; P1 : Prix du moins-disant, P : Prix de l’offre poi-exa 60 quality  Critère Valeur technique (cf. art. 4.2 du RC) 60 points o Compréhension du contexte et des enjeux………………………………………………. 10 points o Pertinence de l’organisation et des moyens humains ………………………………………………. 25 points o Pertinence de la méthodologie de réalisation des missions 20 points o Critère environnemental 5 points ORG-0001 ORG-0001 https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG ORG-0001 ORG-0001 120 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false allowed true 2026-07-06+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-26+02:00 12:00:00+02:00 2026-07-06+02:00 14:00:00+02:00 false 1 buyer-categories fa-wo-rc none Lot 1 Lot 1 : CONCORDE / OLIVEAUX Mission d’OPC Urbain dans les périmètres des opérations d’aménagement portées par la SPL Euralille. Lot 1 : CONCORDE / OLIVEAUX Les missions confiées au prestataire ont pour objet : - La coordination dans le temps et dans l’espace de l’ensemble des maîtrises d’ouvrages, concessionnaires, opérateurs divers, intervenant sur le périmètre des opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille ; - La « gestion de site » correspondant à la gestion des emprises de chantier et des espaces communs des opérations concernées. Une part importante des opérations sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille étant ouverte au public, une attention toute particulière de la part de l’OPC Urbain est attendue concernant la bonne continuité des cheminements piétons et cycles, l’encombrement des espaces ouverts au public et la bonne tenue générale de l’ensemble des chantier (toutes maîtrises d’ouvrage confondues) ; - L’accompagnement de la SPL Euralille et de la maitrise d’œuvre pour l’ordonnancement, la planification et la coordination des ouvrages de voiries, de réseaux divers et des travaux nécessaires aux projets d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur. Ce qui implique, notamment : - Pour l’ordonnancement et la planification, d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et à une répartition appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d’harmoniser et anticiper dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants, singulièrement au stade des travaux. services true 600000 600000 71310000 71240000 71311000 Opération d'aménagement ANRU sur les territoires de Lille et de Loos Lille 59000 FRE11 FRA 2026-09-01+02:00 1 3 La durée de l’accord cadre est de 1 an à compter de sa notification. Le pouvoir adjudicateur pourra émettre des bons de commande pendant la durée de l’accord-cadre. L’accord-cadre pourra être reconduit 3 fois, sans que la durée totale de l’accord-cadre, périodes de reconduction comprises, ne puisse dépasser 4 ans. LOT-0002 not-allowed no-eu-funds false allowed FRA DCE-AC-OPCU non-restricted-document https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG epo-procurement-document none performance no not-allowed not-allowed poi-exa 40 price Le pouvoir adjudicateur attribuera l'accord-cadre au candidat qui aura remis l'offre économiquement la plus avantageuse à l'issue d'un classement selon les critères suivants pondérés :  Critère Prix 40 points Le prix des prestations sera apprécié au regard du montant résultant du DQE du lot concerné. La note maximale sera attribuée au mieux disant. Les autres notes seront attribuées au prorata selon la règle suivante : N = (P1/P)*40 où N : Note attribuée au candidat pour la mission notée ; P1 : Prix du moins-disant, P : Prix de l’offre poi-exa 60 quality Le pouvoir adjudicateur attribuera l'accord-cadre au candidat qui aura remis l'offre économiquement la plus avantageuse à l'issue d'un classement selon les critères suivants pondérés  Critère Valeur technique (cf. art. 4.2 du RC) 60 points o Compréhension du contexte et des enjeux………………………………………………. 10 points o Pertinence de l’organisation et des moyens humains ………………………………………………. 25 points o Pertinence de la méthodologie de réalisation des missions 20 points o Critère environnemental 5 points ORG-0001 ORG-0001 https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG ORG-0001 ORG-0001 120 ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false allowed true 2026-07-06+02:00 12:00:00+02:00 2026-06-26+02:00 12:00:00+02:00 2026-07-06+02:00 14:00:00+02:00 false 1 buyer-categories none fa-mix Lot 2 Lot 2 : EURALILLE A LA DEULE / PORTE DE VALENCIENNES / SAINT SAUVEUR / PEPINIERE / HAUTE BORNE Mission d’OPC Urbain dans les périmètres des opérations d’aménagement portées par la SPL Euralille. Lot 2 : EURALILLE A LA DEULE / PORTE DE VALENCIENNES / SAINT SAUVEUR / PEPINIERE / HAUTE BORNE Les missions confiées au prestataire ont pour objet : - La coordination dans le temps et dans l’espace de l’ensemble des maîtrises d’ouvrages, concessionnaires, opérateurs divers, intervenant sur le périmètre des opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille ; - La « gestion de site » correspondant à la gestion des emprises de chantier et des espaces communs des opérations concernées. Une part importante des opérations sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille étant ouverte au public, une attention toute particulière de la part de l’OPC Urbain est attendue concernant la bonne continuité des cheminements piétons et cycles, l’encombrement des espaces ouverts au public et la bonne tenue générale de l’ensemble des chantier (toutes maîtrises d’ouvrage confondues) ; - L’accompagnement de la SPL Euralille et de la maitrise d’œuvre pour l’ordonnancement, la planification et la coordination des ouvrages de voiries, de réseaux divers et des travaux nécessaires aux projets d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur. Ce qui implique, notamment : - Pour l’ordonnancement et la planification, d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et à une répartition appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d’harmoniser et anticiper dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants, singulièrement au stade des travaux. services 0 true 600000 71310000 71240000 71311100 FRE11 FRA 2026-09-01+02:00 1 3 La durée de l’accord cadre est de 1 an à compter de sa notification. Le pouvoir adjudicateur pourra émettre des bons de commande pendant la durée de l’accord-cadre. L’accord-cadre pourra être reconduit 3 fois, sans que la durée totale de l’accord-cadre, périodes de reconduction comprises, ne puisse dépasser 4 ans.