Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“- rest de executat

Obiectul contractului prezentei achizitii publice este servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginti de santier autorizati în vederea asigurării execuţiei lucrărilor în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru proiectul: “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești – Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“, finanțat prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investiții 6.1 – Contractul de finanțare nr. 139/28.06.2017. Prestatorul va avea rolul şi atribuţiile Dirigintelui de Şantier, conform legislaţiei în domeniu (Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii) şi a caietului de sarcini nr. 910/13.01.2023. În vederea realizării unei oferte competitive se va consulta proiectul tehnic postat pe site-ul e-licitaţie.ro accesând următoarele link-uri : https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157515, conform anunţ de participare [CN1047859]/06.10.2022 si anunt de participare:[CN1046202]/19.08.2022-https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100154126.

Valoarea estimată a contractului este între: 1.554.988,21 lei fără TVA și 1.710.487,03 lei fără TVA unde valoarea minimă reprezină valoarea inițială a contractului iar valoarea maximă include suplimentarea de 10% a contractului.

Ofertantul va elabora oferta raportat la VALOAREA MINIMĂ a intervalului din Anunt de participare/Fisa de date, Sectiunea II.1.5 respectiv la valoarea de 1.554.988,21 lei fără TVA.

După caz, suplimentarea de 10% a contractului va opera conform clauzei 27.4. lit f) şi clauzei 27.5 din Proiectul de contract servicii, parte a documentaţiei de atribuire, respectiv:

„27.4. Clauze de modificare a contractului:

f) prelungirea duratei iniţiale de îndeplinire a prezentului contract peste termenele stabilite iniţial dacă pe parcursul prestarii serviciilor de supervizare se va impune prelungirea duratei de executie a lucrarilor (Lot 1: 12 luni/Lot2:17 luni) în oricare dintre urmatoarele situatii:

1) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor de supervizare cu durata /faza /etapa /evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractelor de execuție lucrări;

2) intârzierea în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor;

3) aparitia unor reglementări/dispoziții legale ulterior semnarii contractelor de execuție lucrări;

4) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului;

5) aparitia riscurilor care pot produce întârzieri cu privire la termenul de depunere a rapoartelor, în special în ceea ce privește obținerea avizelor, permiselor, certificatelor și autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți, care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale în vigoare;

27.5. Modificarea contractului în baza clauzei 27.4. lit f) se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 iar valoarea cu care poate fi depasit Pretul Contractului nu va depasi 10% din Pretul iniţial al Contractului fara TVA, urmând ca aceste sume să fie platite conform modalitatii stipulate in contract.

NOTA:

Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanţii pot solicita clarificări: 18 zile.

Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet la toate solicitările de clarificări şi/sau informaţii suplimentare primite de la operatorii economici interesaţi: 10 zile.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://www.e-licitatie.ro).

Main site or place of performance: Județul Alba

Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“- rest de executat, conform caietului de sarcini nr. 910/13.01.2023.

Amplasamentul este situat în România, regiunea de dezvoltare Centru, județul Alba, municipiul Aiud si comunele: Rîmet, Ponor, Mogoș și Bucium, drumul judetean DJ107I, tronson km 0+000 – km 78+420, sectoare: Sector I - km 0+000 – km 3+350, Sector II - km 3+350 – km 24+540, Sector III – km 24+540 – km 43+510, Sector IV – km 43+510 – km 56+310 si Sector V – km 56+310 – km 78+420.

Pentru efectuarea proiectului, drumul judetean DJ 107I a fost impartit pe V sectoare, tinandu-se cont de impartirea administrativ teritoriala, conditii de teren, etc., astfel:

• Sector I: km.0+000-km.3+350;

• Sector II: km 3+350 – km 24+540;

• Sector III: km 24+540 – km 43+510;

• Sector IV: km 43+510 – km 56+310;

• Sector V: km 56+310 – km 78+420.

Proiectul de modernizare a drumului județean DJ 107I implică atât lucrări de intervenții la construcțiile existente, cât și lucrări de investiții noi.

Lucrările constau în modernizarea, consolidarea și reabilitarea drumului judetean DJ 107I și a lucrărilor de artă aferente.

Valoarea estimată a contractului este între: 1.554.988,21 lei fără TVA și 1.710.487,03 lei fără TVA unde valoarea minimă reprezină valoarea inițială a contractului iar valoarea maximă include suplimentarea de 10% a contractului.

Ofertantul va elabora oferta raportat la VALOAREA MINIMĂ a intervalului din Anunt de participare/Fisa de date, Sectiunea II.1.5 respectiv la valoarea de 1.554.988,21 lei fără TVA.

După caz, suplimentarea de 10% a contractului va opera conform clauzei 27.4. lit f) şi clauzei 27.5 din Proiectul de contract servicii, parte a documentaţiei de atribuire, respectiv:

„27.4. Clauze de modificare a contractului:

f) prelungirea duratei iniţiale de îndeplinire a prezentului contract peste termenele stabilite iniţial dacă pe parcursul prestarii serviciilor de supervizare se va impune prelungirea duratei de executie a lucrarilor (Lot 1: 12 luni/Lot2:17 luni) în oricare dintre urmatoarele situatii:

1) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor de supervizare cu durata /faza /etapa /evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractelor de execuție lucrări;

2) intârzierea în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor;

3) aparitia unor reglementări/dispoziții legale ulterior semnarii contractelor de execuție lucrări;

4) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului;

5) aparitia riscurilor care pot produce întârzieri cu privire la termenul de depunere a rapoartelor, în special în ceea ce privește obținerea avizelor, permiselor, certificatelor și autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți, care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale în vigoare;

27.5. Modificarea contractului în baza clauzei 27.4. lit f) se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 iar valoarea cu care poate fi depasit Pretul Contractului nu va depasi 10% din Pretul iniţial al Contractului fara TVA, urmând ca aceste sume să fie platite conform modalitatii stipulate in contract.

Price - Weighting: 90

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 6–Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investiții 6.1–Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare si terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Number of tenders received from SMEs: 6

Number of tenders received by electronic means: 6

a) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

b) Avand in vedere ca procedura de atribuire este ONLINE (fara etapa finala de licitatie electronica) în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorul de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

c) Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificări in legătură cu oferta prin SEAP. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa.

d) Clauzele de modificare -Amendamente- a contractului sunt prevazute in proiectul de contract, parte a Documentatiei de atribuire.

e) Menționăm că independent de criteriile de calificare și selecție stabilite de Autoritatea Contractanta și de cerințele prevăzute în caietul de sarcini și în documentele anexate, care fac parte din documentatia de atribuire, ofertantii au obligația de a respecta legislația in vigoare.

f) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică ce face obiectul prezentei proceduri se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante UAT Judetul Alba