257000 RES-0001 selec-w TEN-0001 t-esubm 6 t-sme 6 t-oth-eea 0 t-no-eea 0 tenders 6 CON-0001 LOT-0001 TEN-0001 257000 not-known TPA-0001 LOT-0001 AUG-2026-0001 CON-0001 2026-07-29+02:00 2026-08-26+02:00 AUG-2026-0001 TEN-0001 Actuación cofinanciada por la Unión Europea con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 60% del gasto elegible en el marco del Programa Galicia Feder 20212027. ERDF_2021 La actuación se encuadra dentro del programa en el Objetivo político OP2 “Una Europa más verde, baja en carbono en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible”; Prioridad de inversión P2A “Transición verde”; Objetivo específico 2.5 “El fomento del acceso al agua y de una gestión hídrica sostenible”; Línea de actuación 2.5.03 “Inversiones en materia de saneamiento y depuración necesarias para el cumplimiento de las Directivas en materia de aguas”; Ámbito de intervención 066 “Recogida y tratamiento de aguas residuales de acuerdo con los criterios de eficiencia energética”; Operación “Mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en la ría de Arousa. Aglomeración de Vilagarcía de Arousa ” TPA-0001 ORG-0003 29 https://augasdegalicia.xunta.gal https://contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216 ORG-0001 Augas de Galicia Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9 Santiago de Compostela (A Coruña) 15781 ES111 ESP Q1500378C +34 981957401 +34 981957403 contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal ORG-0002 Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) Calle Raxeira 52, 2ª planta Santiago de Compostela 15781 ES111 ESP - +34 881995481 +34 881995485 tacgal@xunta.gal large ORG-0003 Idom Consulting Engineering Architecture, S.A. Avenida de Lugo, 151-153 Santiago de Compostela 15703 ES111 ESP A48283964 +34 629210951 idomsantiago@idom.com false https://op.europa.eu ORG-0000 Publications Office of the European Union Luxembourg 2417 LU000 LUX PUBL +352 29291 ted@publications.europa.eu 00599478-2026167/20262026-08-31+02:00 2.3 eforms-sdk-1.14 85c8bdd4-1d54-47f7-bf6e-5e3cabd7917b b5f64241-7c17-4e24-bfc5-03337032e958 2026-08-28Z 10:29:23Z 01 2026-08-31Z 32014L0024 can-standard SPA https://contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216 body-pl-ra gen-pub ORG-0001 ted-esen ORG-0000 Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público open 858264-2025 false AUG-2026-0001 Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Vilagarcía de Arousa. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) – obra con referencia de expediente AUG-2025-0136 y clave del documento técnico OH.336.1197. Actuación cofinanciada por la Unión Europea con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) El presente contrato de servicio tiene la consideración legal de complementario del contrato de obra referido en su título, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 de la LCSP. La necesidad de este contrato de servicio trae causa de la existencia del contrato de obra al que se refiere, teniendo el contrato de servicio una relación de dependencia respecto del contrato de obra y cuyo objeto se considera necesario para la adecuada realización de la prestación comprendida en el contrato de obra. El servicio objeto de este contrato accesorio al contrato principal de obra abarca los trabajos definidos al detalle en el pliego de prescripciones técnicas, entre los que se incluyen los necesarios relacionados con la liquidación del contrato de obra en los términos expresados en dicho pliego. Para el cumplimiento de los objetivos pretendidos con los trabajos y actividades incluidas en la prestación objeto de este contrato de servicio directamente vinculado al contrato de obra, se realizarán las tareas, entre otras previstas, de control cuantitativo (mediciones, topografía de detalle) y cualitativo (comprobación y verificación de equipos para su aprobación por la dirección facultativa de obra, vigilancia continua de ejecución a pie de obra), así como de apoyo y asistencia técnica, si fuese el caso, en el proceso de elaboración de documentos técnicos justificativos que resulten necesarios dentro del marco normativo (proyectos modificados, documentos técnicos a nivel “as built” y demás que correspondan). services Adjudicación del contrato: se acordó el 29.07.2026 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en aplicación de estos se seleccionaron las mejores ofertas como resultado de la valoración global de las proposiciones admitidas. Publicación del anuncio de licitación: DOUE S247/23.12.2025 y en el perfil de contratante 24.12.2025. 352436.17 71311100 ES114 ESP LOT-0001 eu-funds per-exa 41 price Oferta económica per-exa 20 quality Análisis del documento técnico de la obra per-exa 15 quality Metodología para la ejecución de los trabajos de control de materiales, equipos y unidades de obra per-exa 10 quality Metodología para la ejecución de los trabajos de elaboración de los informes de inspección de la obra y/o implantación de los programas de seguimiento y control establecidos para la obra per-exa 10 quality Medidas para el impulso demográfico per-exa 4 quality Metodología para la ejecución de los trabajos de dirección y seguimiento ambiental, incluida la elaboración de los informes de inspección y/o implantación de los programas de seguimiento y control ambiental ORG-0001 Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo: se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el recurrente, el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP, pudiendo ser objeto de dicho recurso las decisiones mencionadas en dicho precepto y el plazo para interponerlo será de 30 días, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio o seis meses desde la fecha de formalización del contrato, en los términos expresados en el artículo 50.2, de la LCSP. De interponerse este recurso, que tiene carácter potestativo, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia tiene sede en Santiago de Compostela. Los formularios normalizados a emplear en el procedimiento de impugnación ante el tribunal están accesibles en la página web del propio tribunal https://tacgal.xunta.gal en el enlace para la presentación por medios electrónicos de los procedimientos de los que es competente este tribunal en https://tacgal.xunta.gal/procedementos.html, o en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, empleando el formulario correspondiente con el código del procedimiento “FA900ARecurso especial en materia de contratación”, disponible en el enlace https://sede. xunta.gal/detalleprocedemento?codtram=FA900A año=2018&&numpub=1&lang=gl. De no interponerse dicho recurso especial, podrán impugnar directamente dichas decisiones mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela. ORG-0001 ORG-0002 true false none none AUG-2026-0001 Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Vilagarcía de Arousa. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) – obra con referencia de expediente AUG-2025-0136 y clave del documento técnico OH.336.1197. Actuación cofinanciada por la Unión Europea con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) El presente contrato de servicio tiene la consideración legal de complementario del contrato de obra referido en su título, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 de la LCSP. La necesidad de este contrato de servicio trae causa de la existencia del contrato de obra al que se refiere, teniendo el contrato de servicio una relación de dependencia respecto del contrato de obra y cuyo objeto se considera necesario para la adecuada realización de la prestación comprendida en el contrato de obra. El servicio objeto de este contrato accesorio al contrato principal de obra abarca los trabajos definidos al detalle en el pliego de prescripciones técnicas, entre los que se incluyen los necesarios relacionados con la liquidación del contrato de obra en los términos expresados en dicho pliego. Para el cumplimiento de los objetivos pretendidos con los trabajos y actividades incluidas en la prestación objeto de este contrato de servicio directamente vinculado al contrato de obra, se realizarán las tareas, entre otras previstas, de control cuantitativo (mediciones, topografía de detalle) y cualitativo (comprobación y verificación de equipos para su aprobación por la dirección facultativa de obra, vigilancia continua de ejecución a pie de obra), así como de apoyo y asistencia técnica, si fuese el caso, en el proceso de elaboración de documentos técnicos justificativos que resulten necesarios dentro del marco normativo (proyectos modificados, documentos técnicos a nivel “as built” y demás que correspondan). services Valor estimado del contrato 352.436,17 €. Comprende: presupuesto base de licitación (295.298,25 €) y eventual/es prórroga/s contractual/es ordinaria/s hasta un plazo máximo de 6 meses (57.137,92 €). Criterios de selección: solvencia (condiciones mínimas de solvencia) y declaración de compromiso de adscripción de medios personales en el cuadro de características del contrato. Solvencia en términos de condiciones mínimas de solvencia: - Solvencia económica y financiera, se acreditará mediante el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio económico dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividad del empresario y de finalización para la presentación de las ofertas por un importe igual o superior a 265.768,43 euros y según los requisitos mínimos y la documentación requerida para acreditarla en los términos expresados en el pliego de cláusulas administrativas particulares. -Solvencia técnica y profesional, se acreditará mediante la relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los 3 últimos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 221.473,69 euros y según los requisitos mínimos y la documentación requerida para acreditarla en los términos expresados en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 352436.17 71311100 ES114 ESP 33 2000-01-01Z