509981-2023CON-0000Es ist eine zusätzliche Leistung notwendig. Es wird das elektrische Anklemmen und Verkabeln der Umluftkühlgeräte mit dem bauseits zur Verfügung gestellten Stromanschluss und der Thermostate. Die Umluftkühlgeräte und die zugehörigen Thermostate wurden bereits angeboten und im Zuge der Beauftragung geliefert und montiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass die Verkabelungs- und Anklemmarbeiten durch die vom Bauherrn beauftragte Elektrofirma ausgeführt werden. Die Elektrofirma lehnte aber aus Gewährleistungsgründen die Ausführung ab. Um die Geräte in funktionierenden Zustand zu versetzen, ist das Anklemmen und das Verkabeln der Umluftkühlgeräte durch den Auftragnehmer auszuführen.add-wssEs ist eine zusätzliche Leistung notwendig. Es wird das elektrische Anklemmen und Verkabeln der Umluftkühlgeräte mit dem bauseits zur Verfügung gestellten Stromanschluss und der Thermostate notwendig. Die Umluftkühlgeräte und die zugehörigen Thermostate wurden bereits angeboten und im Zuge der Beauftragung geliefert und montiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass die Verkabelungs- und Anklemmarbeiten durch die vom Bauherrn beauftragte Elektrofirma ausgeführt werden. Die Elektrofirma lehnte aber aus Gewährleistungsgründen die Ausführung ab. Um die Geräte in funktionierenden Zustand zu versetzen, ist das Anklemmen und das Verkabeln der Umluftkühlgeräte durch den Auftragnehmer auszuführen. Dies ist technisch erforderlich, um den Werkerfolg zu erreichen und den weiteren Bauablauf nicht zu stören. Diese zusätzlichen Arbeiten waren notwendig, um die geplanten Leistungen ordnungsgemäß auszuführen und den terminlichen Ablauf der nachfolgenden Gewerke nicht zu belasten. Im Hinblick auf die Inbetriebnahme der Schule ist dies der wirtschaftlichste Weg. Bei den zu erbringenden Leistungen durch die Entscheidung und Umsetzung der Inbetriebnahme der Schule handelt es sich um solche, die ursprünglich nicht im Leistungsverzeichnis vorgesehen waren. Die Erbringung der Zusatzleistung muss entweder zu längeren Verzögerungen in der Nutzung der Hauptleistung und/oder zu komplexen technischen Anpassungsnotwendigkeiten und/oder zu laufenden Überwachungserfordernissen und/oder Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistung stehen, führen (Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 4. Auflage 2020, § 132 GWB Rn. 49). Ein weiterer Auftragnehmer auf der Baustelle hätte weitere Aufenthaltsräume für das Personal benötigt. Gleichzeitig wäre dadurch ein erhöhter Koordinierungs- und Überwachungsaufwand auf der Baustelle für den Auftraggeber entstanden. Dadurch wären Bauzeitverzögerungen auch in anderen Gewerken entstanden, die wiederum zu Anpassungswünschen bei den Vertragsfristen von anderen Auftragnehmern geführt hätten. Daneben hätten Ersatzansprüchen von Auftragnehmern in anderen Gewerken zum Ausgleich von Materialpreissteigerungen während des Verzögerungszeitraumes gedroht. Hierdurch wären erhebliche Mehrkosten bei dem Auftraggeber entstanden. Diese hätten - zusammen mit den Kosten für den gesteigerten Koordinierungs- und Überwachungsaufwand - zu Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistungen gestanden hätten, geführt. Folglich wäre ein Wechsel des Auftragnehmers mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden gewesen. Somit steht eine Neuausschreibung auch nicht im Verhältnis zur Höhe der auszuschreibenden Leistung. Technisch gesehen, ist die Ausführung der Leistung aufgrund von Gewährleistungsgründen durch die ausführende Firma notwendig. Die eigentliche Elektrofirma hat aus Gewährleistungsgründen den Anschluss abgelehnt. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aufgrund von den Gewährleistungsgründen technisch nicht möglich und ist somit mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Zur Anwendbarkeit der Ausnahme nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB muss zusätzlich die Voraussetzung, der Preiserhöhung um nicht mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages, erfüllt sein. Der Preis wurde durch die Zusatzleistungen auch nicht um mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages erhöht. Der ursprüngliche Auftragswert belief sich auf 2.021.878,14 EUR (brutto). Die Summe des Nachtrages beläuft sich auf 9.302,06 EUR (brutto).RES-0000TEN-0000CON-0000LOT-0000TEN-0000true9302.06TPA-0000LOT-0000NGH_EU_33/23_3CON-00002023-07-21+02:002023-08-14+02:00NGH_4020_Hei_36TEN-0000TPA-0000ORG-000038https://www.opbacher.at/ORG-0000Opbacher Installationen GmbHKarl-Mauracher Weg 34Fügen6263AT335AUTFN 299609 binfo@opbacher.athttps://www.lk-starnberg.de/ORG-0001Landratsamt StarnbergStrandbadstraße 2Team 12.21Starnberg82319DE21LDEU11711450175+49 815114877985ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.deORG-0002Vergabekammer Südbayern, Regierung von OberbayernMünchen80538DE212DEU09-0318006-60+49 8921762411vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.deORG-0003Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Bonn53119DEA22DEU0204:994-DOEVD-83+49228996100noreply.esender_hub@bescha.bund.de00615935-2026172/20262026-09-07+02:002.3eforms-sdk-1.14eforms-sdk-1.142b788247-5c47-4fcd-94c6-ea079c36b16cfe1b77d2-bfc6-4aea-984b-59d47607241e2026-09-03+02:0010:43:59.911262979+02:00012026-09-07+02:0032014L0024can-modifDEUORG-0001ted-esenORG-0003vob-a-euNGH_EU_33/23Neubau Gymnasium Herrsching - Heizung/KälteDer Landkreis Starnberg benötigt für den Neubau des Gymnasiums Herrsching die TGA Heizung inkl. Kältetechnik (ohne Isolierung). Es ist eine zusätzliche Leistung notwendig. Es wird das elektrische Anklemmen und Verkabeln der Umluftkühlgeräte mit dem bauseits zur Verfügung gestellten Stromanschluss und der Thermostate. Die Umluftkühlgeräte und die zugehörigen Thermostate wurden bereits angeboten und im Zuge der Beauftragung geliefert und montiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass die Verkabelungs- und Anklemmarbeiten durch die vom Bauherrn beauftragte Elektrofirma ausgeführt werden. Die Elektrofirma lehnte aber aus Gewährleistungsgründen die Ausführung ab. Um die Geräte in funktionierenden Zustand zu versetzen, ist das Anklemmen und das Verkabeln der Umluftkühlgeräte durch den Auftragnehmer auszuführen.works45315000Herrsching am Ammersee82211DE21LDEULOT-0000falseunused-idunused-idunused-idperformanceORG-0002NGH_EU_33/23Neubau Gymnasium Herrsching - Heizung/KälteDer Landkreis Starnberg benötigt für den Neubau des Gymnasiums Herrsching die TGA Heizung inkl. Kältetechnik (ohne Isolierung). Es ist eine zusätzliche Leistung notwendig. Es wird das elektrische Anklemmen und Verkabeln der Umluftkühlgeräte mit dem bauseits zur Verfügung gestellten Stromanschluss und der Thermostate. Die Umluftkühlgeräte und die zugehörigen Thermostate wurden bereits angeboten und im Zuge der Beauftragung geliefert und montiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass die Verkabelungs- und Anklemmarbeiten durch die vom Bauherrn beauftragte Elektrofirma ausgeführt werden. Die Elektrofirma lehnte aber aus Gewährleistungsgründen die Ausführung ab. Um die Geräte in funktionierenden Zustand zu versetzen, ist das Anklemmen und das Verkabeln der Umluftkühlgeräte durch den Auftragnehmer auszuführen.worksnone45315000Herrsching am Ammersee82211DE21LDEU2000-01-01+01:00