16 http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ ORG-0001 Région Ile de France 2 rue Simone Veil Seine Saint Denis Saint Ouen sur Seine 93400 FR106 FRA 23750007900312 Samir BEN MARZOUK 0183653700 s.ben-marzouk@idf-constructiondurable.fr ORG-0003 Ile de France Construction Durable 8 boulevard Victor Hugo Saint Ouen sur Seine Saint ouen sur seine 93400 FR106 FRA 56213066600075 0183653700 s.ben-marzouk@idf-constructiondurable.fr https://montreuil.tribunal-administratif.fr/ ORG-0002 Tribunal Administratif de Montreuil 7 rue Catherine Puig Montreuil 93100 FR106 FRA 13000686900015 00619650-2026174/20262026-09-09+02:00 2.3 eforms-sdk-1.13 8089fb54-21eb-44bf-af17-d7f1e7565035 961df56a-f135-44ac-9734-c9b6e64ea33b 2026-09-08+02:00 13:36:06+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA ra education ORG-0001 serv-prov ORG-0003 epo-sub-espd open false 2600573 Marché de travaux de désamiantage et d’embellissement des zones traitées dans le cadre de la rénovation thermique du lycée Gérard de Nerval à Luzarches (95) Travaux de désamiantage et d’embellissement des zones traitées dans le cadre de la rénovation thermique du lycée Gérard de Nerval à Luzarches (95) works Avant la remise des plis, la faculté pour les candidats de poser des questions sur la présente consultation leur est ouverte jusqu'à 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres : il leur sera répondu au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Les opérateurs économiques groupés peuvent se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement doit indiquer la répartition des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Durant l'exécution du marché, le mandataire d'un groupement conjoint est obligatoirement solidaire de chacun des membres pour les obligations contractuelles à l'égard de la Région. Une avance est prévue conformément aux dispositions des articles R. 2191-3 à R. 2191-12 du Code de la commande publique et dans les conditions définies à l'article 23 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance le modèle de garantie à première demande (GAPD) est annexé à l'acte d'engagement du présent marché. La garantie demandée en contrepartie du versement de l'avance couvrira la totalité de celle-ci. Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande. Une retenue de garantie sera appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie. La retenue de garantie de 5,00 % (3 % pour le PME) sera appliquée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du titulaire. Cette garantie à première demande ne peut pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire. Visite obligatoire : La réalisation d’une visite du site est obligatoire pour remettre une offre. Les conditions de participation à cette visite sont précisées au règlement de consultation. 45000000 45262660 Lycée Gérard de Nerval - Place de l'Europe Luzarches 95270 FR108 FRA LOT-0001 not-allowed no-eu-funds not-allowed FRA 2600573 non-restricted-document https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=940739&orgAcronyme=t5y epo-procurement-document none performance no allowed not-allowed true price Prix total des travaux Prix total des travaux (Pondération : 50) (Le détail des sous-critères est énoncé au règlement de consultation) quality Valeur technique et environnementale Valeur technique et environnementale (Pondération : 40) (Le détail des sous-critères est énoncé au règlement de consultation) quality Planning de réalisation et optimisation du calendrier d'éxecution Planning de réalisation et optimisation du calendrier d’exécution (pondération : 10) (Le détail des sous-critères est énoncé au règlement de consultation) ORG-0003 https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=940739&orgAcronyme=t5y 8 Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : Référé précontractuel prévu aux articles L. 5511 à L. 55112 et R.5511 à R.5516 du Code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.55113 à L. 55123 et R.5517 à 55110 du CJA et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 5517 du CJA, après la signature du contrat. Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. ORG-0002 ORG-0002 FRA true true required true 2026-10-09+02:00 17:00:00+02:00 false none none 2600573 Marché de travaux de désamiantage et d’embellissement des zones traitées dans le cadre de la rénovation thermique du lycée Gérard de Nerval à Luzarches (95) Travaux de désamiantage et d'embellissement des zones traitées dans le cadre de la rénovation thermique du lycée Gérard de Nerval à Luzarches (95) works Durée d'exécution : Le délai d'exécution est de quatorze (14) mois à compter de la notification du marché. La date prévisionnelle de commencement des travaux est prévue le 15/12/2026. true 45000000 45262660 Place de l'Europe Luzarches 95270 FR108 FRA 2026-12-15+02:00 14 Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables.