14456585.91 RES-0001 selec-w TEN-0001 tenders 16 CON-0001 LOT-0001 TEN-0001 true 14456585.91 not-known TPA-0001 LOT-0001 TEN-0001 CON-0001 2025-08-28+02:00 2025-10-06+02:00 ORG-0001 2025000224 TEN-0001 TPA-0001 ORG-0003 29 https://www.asturias.es/ ORG-0001 Consejeria de Educación Plaza de España, 5 Servicio de Contratación Oviedo 33007 ES120 ESP S3333001J 985108661 servicio.contratacion@asturias.org https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/tribunal%20administrativo%20central%20de%20recursos%20contractuales.aspx ORG-0002 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Avenida General Perón, 38, planta 8 Madrid 28020 ES300 ESP TACRC 913491451 tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es sme ORG-0003 UTE Sardalla Española S.A. - Construcciones Serrot S.A (UTE Grandiella) Polígono Espíritu Santo, Parcela 1-3 Oviedo 33010 ES120 ESP U22964209 985781000 sardesa@sardesa.com false https://op.europa.eu ORG-0000 Publications Office of the European Union Luxembourg 2417 LU000 LUX PUBL +352 29291 ted@publications.europa.eu 00656100-2025192/20252025-10-07+02:00 2.3 eforms-sdk-1.13 83c780bd-2f87-4719-b5c2-796758d35bd6 ce4ef750-3ea5-4432-b090-d18ee0c2f8f9 2025-10-06Z 07:42:20Z 01 32014L0024 can-standard SPA https://licita.asturias.es/ ra education ORG-0001 ted-esen ORG-0000 La adjudicación del contrato se efectuará mediante procedimiento abierto (artículo 131 de la LCSP), determinándose la mejor oferta conforme a varios criterios de adjudicación explicitados en la cláusula 13.1 del pliego, todos ellos, basados en la relación calidad-precio y susceptibles de valoración automática según establecen los artículos 145.1 y 146.2 de la LCSP. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores (artículo 156 LCSP). open 331718-2025 false CONP/2025/2656 Obras de construcción de Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés) Es objeto del presente contrato de OBRAS la construcción de un Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés) de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución redactado por los arquitectos Eduardo Fernández Fernández, Andrés Diego Llaca y Jeremías Sampedro Rodríguez en febrero de 2024 y visado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos con fecha 15 de julio de 2024 y aprobado por Resolución de la Consejería de Educación de 19 de julio de 2024, que define con precisión el objeto del contrato a través del conjunto de características técnicas y determinaciones para la correcta ejecución de las obras, conteniendo el conjunto de documentación exigida legalmente y conforme el cual se ejecuta la obra. works 14082498.42 45214310 Avilés ES120 ESP LOT-0001 no-eu-funds poi-exa 60 price Oferta económica Oferta económica poi-exa 25 quality Ampliación del plazo de garantía Propuesta de ampliación del plazo de garantía, formulada en términos de incremento del plazo mínimo de garantía, en meses adicionales, hasta un máximo de 60 meses. poi-exa 15 quality Compromiso de aportación de documentación Compromiso firmado de aportación de la documentación final de las obras en una herramienta BIM ORG-0001 El presente contrato está sujeto a regulación armonizada, siendo susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la LCSP ORG-0002 ORG-0002 false 202324-2025 false none none CONP/2025/2656 Obras de construcción de Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés) Es objeto del presente contrato de OBRAS la construcción de un Centro Específico de Formación Profesional en La Grandiella (Avilés) de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución redactado por los arquitectos Eduardo Fernández Fernández, Andrés Diego Llaca y Jeremías Sampedro Rodríguez en febrero de 2024 y visado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos con fecha 15 de julio de 2024 y aprobado por Resolución de la Consejería de Educación de 19 de julio de 2024, que define con precisión el objeto del contrato a través del conjunto de características técnicas y determinaciones para la correcta ejecución de las obras, conteniendo el conjunto de documentación exigida legalmente y conforme el cual se ejecuta la obra. works 45214310 Avilés ES120 ESP 22 2000-01-01Z