See the notice on TED website
1. Buyer
1.1.
Buyer
Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium
2. Procedure
2.1.
Procedure
Title: Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat
Description: Vállalkozási szerződés keretében a Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezési feladatainak megvalósítása. (PST: K.057.02). Mennyiség: A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezése 28,8 km hosszban. Az I. szakasz, az alföldi oldalon Csátalja közelében az 51. sz. főúttól kiindulva új nyomvonalon, egybefüggően 19,5 km hosszban 2x1 sávos országos közút főúti (távlatban 2x2 sávos autóúttá fejleszthető) kiépítéssel épül Újmohácsig. Az 51. sz. főút kinduló pontjában és Sárhát közelében körforgalmú csomópont épül. Újmohácsnál 4 ágú szintbeni csomópont épül 2x2 sávos osztottpályás kialakítással. A szakasz tartalmaz 3 db közúti hidat, 1 db hatnyílású műtárgyat 28,1 + 35,4 + 3x45,4 + 33,1 m-es támaszközzel, 2 db kéttámaszú műtárgyat 12,79 m-es és 35,52 m-es támaszközzel valamint kerékpárút levezetését az új Duna-hídról. A II. szakaszon az országos közút részeként a Duna folyamot keresztezve 2 db ártéri híd és 1 db mederhíd épül. összesen 756 m felszerkezet hosszal, az alábbiak szerint: Ártéri híd I.: támaszköze: 231 m, Ártéri híd II.: támaszköze: 252 m, Mederhíd: támaszköze: 271 m. A hidak szerkezeti rendszere kéttámaszú, alsópályás acél ívhidak, zárt szekrény keresztmetszetű merevítőtartókkal és ívekkel, ortotróp acél pályalemezzel és kétoldali, hálós elrendezésű felfüggesztéssel. A teljes szerkezeti magasság 2,75 méter. Az ívek egymás felé döntött kialakításúak. A két ívet X-rácsozású keresztkötés rendszer kapcsolja össze. A Duna-híd is 2x2 sávos osztott pályás keresztmetszettel kerül megépítésre kerékpárút átvezetéssel. A III. szakaszon, a II. szakasz ártéri hídjához csatlakozva egybefüggően 8,5 km hosszban 2x2 sávos osztott pályás országos közút (főút) épül az M6 autópályáig. Ezen belül a főút a III/1. szakaszon a Dunától 2,7 km hosszban, a jelenleg meglévő önkormányzati út nyomvonalán, annak pályaszerkezetének elbontásával 2x2 sávos osztott pályás kialakítással, 2 db új turbó körforgalommal kerül kiépítésre az 56. és 57 sz. főutak meglévő körforgalmi csomópontjáig. Ezen szakaszon létesül 1 db iparvágányok és közút feletti műtárgy, a jobb pályán 24,60 + 25,0 + 27,0 + 25,0 + 25,0 + 18,20 + 16,80 m-es, a bal pályán 19,60 + 20,0 + 20,0 + 27,0 + 20,0 + 20,0 + 18,20 + 16,8 m-es támaszközökkel, 1 db iparvágány feletti háromnyílású műtárgy 16,36 + 18,7 + 16,36 m-es támaszközökkel, 1 db iparterületi út feletti kéttámaszú műtárgy 32,90 m-es támaszközzel, és 1 db 3,9 m széles kerékpáros aluljáró keretelem. Szintén a III. szakaszon belül, III/2. szakaszként a jelenleg meglévő 2x1 sávos 57. sz. főút 2x2 sávos osztott pályás főúttá épül át 5,8 km hosszban az 56-57. sz. főutak körforgalmi csomópontjától az M6 autópályáig, továbbá az 56. és 57 sz. főutak meglévő körforgalmi csomópontja 2 sávos turbó körforgalommá épül át. Ezen szakaszon létesül még 3 db új turbó körforgalom, 3 db kéttámaszú műtárgy 9,91 m-es, 9,80 m-es és 10,89 m-es támaszközzel, valamint 1 db kéttámaszú kerékpáros műtárgy 11,40 m-es támaszközzel. A megvalósítás során beavatkozás történik a körforgalmakhoz csatlakozó országos és önkormányzati utakon, kerékpárutak építésére valamint közműkiváltásokra, és építésre, párhuzamos mezőgazdasági út építésére is sor kerül. A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A jelen közbeszerzés eljárás tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Procedure identifier: 529b8264-9a6a-4383-bb26-3a24c9c39b9b
Internal identifier: EKR001069312023
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
2.1.4.
General information
Additional information: Karakterkorlátra tekintettel folytatása a BT-201 mezőnek: Felek rögzítik, hogy jelen 2. számú szerződésmódosítás létrejöttének napjától (utolsóként cégszerűen aláíró Szerződő Fél aláírásának napja) számított 3 munkanapon belül Vállalkozó köteles az 1. számú szerződésmódosítást követően nála lévő, elszámolásba nem állított Előleg összegéből (133.211.295.490,- Ft) a 2026. június 22. napjával elszámolásra kerülő teljesítés (nettó 29.558.261.508,- Ft) és hátralévő Vállalkozói Díj (nettó 225.263.498.781,- Ft) 20%-ának (nettó 45.052.699.756,- Ft) levonása mellett keletkezett Előlegrészletet, azaz 58.600.334.226,- Ft-ot Megrendelő részére visszafizetni. Megrendelő vállalja, hogy a 2026. június 22. napjával elszámolásra kerülő teljesítés Teljesítésigazolását a 2. számú szerződésmódosítás létrejöttének napjától (utolsóként cégszerűen aláíró Szerződő Fél aláírásának napja) számított 2 munkanapon belül kiadja. A Vállalkozó az Előleg elszámolása körében vállalja, hogy a jelen 2. számú szerződésmódosítás létrejöttét követően a Teljesítésigazolások és a részszámlák szerinti Vállalkozói Díjrészlet fizetendő összegét – az eredeti szerződéses rendelkezések által előírt arányhoz képest nagyobb arányban – legalább 30%-kal csökkenti mindaddig, amíg az el nem számolt Előleg aktuális összege azt lehetővé teszi. Tekintettel arra a körülményre, hogy a felfüggesztéssel nem érintett projektelemek vonatkozásában a teljesítés folytatódott, Felek a felfüggesztéssel nem érintett projektelemek tekintetében a felfüggesztés napja és a jelen 2. számú szerződésmódosítás hatálybalépésének napja szerinti hónap utolsó napja közötti teljesítést a Felek a havi elszámolási rend szerint számolják el, amely alapján az első igazolt teljesítés napja a jelen 2. számú szerződésmódosítás hatályba lépése szerinti hónap utolsó napja lesz. Felek kijelentik, hogy a jelen 1. számú módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt konjunktív szerződésmódosítási feltételeknek az alábbiak szerint. ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre A Pénzügyminisztériumnak a Korm. határozatban foglaltak teljesítése érdekében elvégzett vizsgálatának eredményeként, a kiadások ESA szemléletű elszámolása tárgyában kelt levele a Megrendelő viszonylatában a Szerződés megkötését követő időszakban beállt olyan objektív körülménynek minősül, amely a Megrendelőtől függetlenül következett be, vagyis olyan külső kényszerítő körülmény, amely nem a Megrendelő beszerzési igényének megváltozásából ered. Ebből fakadóan a Szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről a Szerződés megkötésekor a Megrendelőnek nem volt tudomása, és arra a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében nem számíthatott. Tekintettel arra, hogy a Korm. határozat 4. pontja a Korm. határozatban foglalt követelmények érvényesítését a megkötött Szerződés módosítása révén írja elő, valamint arra, hogy a módosítandó tartalom a Szerződés egyéb részeivel szoros összefüggésben értelmezhető, a Szerződés módosítása a Megrendelő számára szükséges. cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét Az 2. számú módosítás következtében a beszerzés tárgya szerinti építési beruházás nem kerül mással helyettesítésre, vagyis a beszerzés fajtája nem változik meg, a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, az továbbra is építési beruházás. A jelen 2. számú módosításban rögzített változás kizárólag a Vállalkozói Díj kifizetésének módja tekintetében változik azzal, hogy a mérföldköves teljesítést váltja fel a műszaki előrehaladáson alapuló havi elszámolás, amely egyebekben illeszkedik a Szerződés megkötésekori feltételrendszeréhez. Ez azonban nem jelenti a Szerződésre irányadó pénzügyi elszámolás rendjének lényeges megváltozását, mert a vállalkozói díj összege változatlan marad, a Szerződés átalánydíjasból nem válik tételes elszámolásúvá. cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át Az 2. számú módosítás keretében kezelni kívánt elszámolási módra vonatkozó rendelkezés módosítása nem jár az ellenérték növekedésével.
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Title: Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat
Description: Vállalkozási szerződés keretében a Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezési feladatainak megvalósítása. (PST: K.057.02). Mennyiség: A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezése 28,8 km hosszban. Az I. szakasz, az alföldi oldalon Csátalja közelében az 51. sz. főúttól kiindulva új nyomvonalon, egybefüggően 19,5 km hosszban 2x1 sávos országos közút főúti (távlatban 2x2 sávos autóúttá fejleszthető) kiépítéssel épül Újmohácsig. Az 51. sz. főút kinduló pontjában és Sárhát közelében körforgalmú csomópont épül. Újmohácsnál 4 ágú szintbeni csomópont épül 2x2 sávos osztottpályás kialakítással. A szakasz tartalmaz 3 db közúti hidat, 1 db hatnyílású műtárgyat 28,1 + 35,4 + 3x45,4 + 33,1 m-es támaszközzel, 2 db kéttámaszú műtárgyat 12,79 m-es és 35,52 m-es támaszközzel valamint kerékpárút levezetését az új Duna-hídról. A II. szakaszon az országos közút részeként a Duna folyamot keresztezve 2 db ártéri híd és 1 db mederhíd épül. összesen 756 m felszerkezet hosszal, az alábbiak szerint: Ártéri híd I.: támaszköze: 231 m, Ártéri híd II.: támaszköze: 252 m, Mederhíd: támaszköze: 271 m. A hidak szerkezeti rendszere kéttámaszú, alsópályás acél ívhidak, zárt szekrény keresztmetszetű merevítőtartókkal és ívekkel, ortotróp acél pályalemezzel és kétoldali, hálós elrendezésű felfüggesztéssel. A teljes szerkezeti magasság 2,75 méter. Az ívek egymás felé döntött kialakításúak. A két ívet X-rácsozású keresztkötés rendszer kapcsolja össze. A Duna-híd is 2x2 sávos osztott pályás keresztmetszettel kerül megépítésre kerékpárút átvezetéssel. A III. szakaszon, a II. szakasz ártéri hídjához csatlakozva egybefüggően 8,5 km hosszban 2x2 sávos osztott pályás országos közút (főút) épül az M6 autópályáig. Ezen belül a főút a III/1. szakaszon a Dunától 2,7 km hosszban, a jelenleg meglévő önkormányzati út nyomvonalán, annak pályaszerkezetének elbontásával 2x2 sávos osztott pályás kialakítással, 2 db új turbó körforgalommal kerül kiépítésre az 56. és 57 sz. főutak meglévő körforgalmi csomópontjáig. Ezen szakaszon létesül 1 db iparvágányok és közút feletti műtárgy, a jobb pályán 24,60 + 25,0 + 27,0 + 25,0 + 25,0 + 18,20 + 16,80 m-es, a bal pályán 19,60 + 20,0 + 20,0 + 27,0 + 20,0 + 20,0 + 18,20 + 16,8 m-es támaszközökkel, 1 db iparvágány feletti háromnyílású műtárgy 16,36 + 18,7 + 16,36 m-es támaszközökkel, 1 db iparterületi út feletti kéttámaszú műtárgy 32,90 m-es támaszközzel, és 1 db 3,9 m széles kerékpáros aluljáró keretelem. Szintén a III. szakaszon belül, III/2. szakaszként a jelenleg meglévő 2x1 sávos 57. sz. főút 2x2 sávos osztott pályás főúttá épül át 5,8 km hosszban az 56-57. sz. főutak körforgalmi csomópontjától az M6 autópályáig, továbbá az 56. és 57 sz. főutak meglévő körforgalmi csomópontja 2 sávos turbó körforgalommá épül át. Ezen szakaszon létesül még 3 db új turbó körforgalom, 3 db kéttámaszú műtárgy 9,91 m-es, 9,80 m-es és 10,89 m-es támaszközzel, valamint 1 db kéttámaszú kerékpáros műtárgy 11,40 m-es támaszközzel. A megvalósítás során beavatkozás történik a körforgalmakhoz csatlakozó országos és önkormányzati utakon, kerékpárutak építésére valamint közműkiváltásokra, és építésre, párhuzamos mezőgazdasági út építésére is sor kerül. A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A jelen közbeszerzés eljárás tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Internal identifier: EKR001069312023/1
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works, 45221111 Road bridge construction work, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233120 Road construction works, 45233121 Main road construction works, 45233128 Roundabout construction work, 45233162 Cycle path construction work
5.1.2.
Place of performance
Town: Mohács
Postcode: 7700
Country subdivision (NUTS): Baranya (HU231)
Country: Hungary
Additional information: Magyarország_7700_Mohács_A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti út
5.1.3.
Estimated duration
Duration: 50 Months
5.1.6.
General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: 1) Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelési módszer: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: - az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás, - a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletek az AD I. kötetében. 2) II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó. 3) II.2.5) Értékelési szempontok: Ár kritérium: 1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70 Minőségi kritérium: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése és/vagy országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) Súlyszám: 10 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) Súlyszám: 10 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezéséhez kapcsolódó híd kivitelezés során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy hídépítési felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) Súlyszám: 10
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: AF III.4.1) Alkalmassági követelmény(ek) pont folytatása: AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki a kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában AK „építésvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja. AK „főépítésvezető” alatt olyan szakembert ért, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja. AK „felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert ért, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el útépítési kivitelezés során. AK „hídépítési felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert ért, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el hídépítési kivitelezés során. AK „hídépítési építésvezető” alatt olyan szakembert érti, aki a hídépítési kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja. AK „országos közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat. AK „közútépítési projektek kivitelezése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását, burkolat megerősítését vagy korszerűsítését tartalmazó projekteket érti, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkákat tartalmazó projekteket. AK „híd kivitelezése” alatt az Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően megvalósított új híd építését vagy meglévő híd átépítését érti. Az átépítés annak jellegénél fogva azon tevékenységek összessége, amelyek megváltoztatják a meglévő híd teherbírását és/vagy geometriáját. AK „híd” alatt közút és/vagy vasút akadály feletti átvezetését biztosító, 2 méternél nagyobb szabad nyílású műtárgyat érti. Előírttal egyenértékűként bemutatott szakképzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Az M/2. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell az adott alkalmassági követelményben meghatározott kategóriájú, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti bejegyzett/nyilvántartásba vett jogosultsággal, melyre vonatkozóan ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - adott esetben - a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.
5.1.15.
Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
6. Results
Value of all contracts awarded in this notice: 294 961 013 549,00 HUF
6.1.
Result lot identifier: LOT-0001
6.1.2.
Information about winners
Winner:
Official name: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tender:
Tender identifier: EKR001069312023/0002
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 294 961 013 549,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information:
Identifier of the contract: 1
Title: Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat
Date on which the winner was chosen: 23/04/2024
Date of the conclusion of the contract: 21/06/2024
6.1.4.
Statistical information
Summary of the review requests the buyer received:
Number of complainants: 0
7. Modification
7.1.
Modification
Identifier of the previous contract award notice: 392279-2024
Identifier of the modified contract: 1
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.
Description: II.1. A Vállalkozói Díj kifizetésének módjára vonatkozó rendelkezések módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással A Kormány 2026. márciusi döntése értelmében a 2026. évi költségvetést nem terhelő megoldások megtalálása érdekében az 1. számú módosítás keretében a Szerződés a havi rendszerességű elszámolásról a mérföldköves teljesítésre tért át, amelyben három köztes mérföldkő került meghatározásra, amely mérföldkő keretében teljesítendő feladatokat az 1. számú módosítás 1. számú mellékletét képező feladatok alkotják. Megrendelő az egyes részteljesítési mérföldkövek szerinti Vállalkozói Díj legfeljebb 98 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosította Vállalkozó részére, amely azonban a lentiek szerint lezajlott vizsgálat alapján összességében hátrányosabb helyzetet eredményezett a költségvetésre nézve. Az 1. számú szerződésmódosítás keretében a mérföldkő alapú elszámolásra való áttéréssel az Első részteljesítési mérföldkő vonatkozásában 2026. április 1. napján 2.480.477.514, - Ft összegű Előleg került folyósításra. Felek rögzítik, hogy az 1. számú szerződésmódosítás szerinti Első Részteljesítési Mérföldkő szerződésszerűen 2026. május 30. napjával teljesült, a részteljesítési mérföldkő tekintetében felvett Előleggel a részteljesítési mérföldkő teljesítését követően kiállított számlában a Felek elszámoltak egymással. Felek rögzítik, hogy az 1. számú szerződésmódosítás keretében a mérföldkő alapú elszámolásra való áttéréssel a Második részteljesítési Mérföldkő vonatkozásában 2026. április 10. napján 94.324.808.543,- Ft összegű Előleg került folyósításra. 2026. május 9. napján új Kormány alakult, amely a korábbi kormányzati döntések felülvizsgálatával kezdte működését és e körbe vonta a Szerződés tárgyát képező beruházást is. A Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló 1194/2026. (VI. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Kormány vizsgálata kiterjed a Szerződés 1. számú módosításában foglalt módosított finanszírozási feltételek megalapozottságára is. Megrendelő a Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel 2026. június 18. napján kelt levelével a tárgyi Projekt egyes elkülöníthető részei további megvalósításának felfüggesztését rendelte el, ezáltal a Projekt Megrendelő által meghatározott, elkülöníthető részei 2026. június 22. napjával felfüggesztésre kerültek. Felek a felfüggesztés okán a felfüggesztésig – a Második Részteljesítési Mérföldkő feladataiból - elvégzett munkák felmérését a Mérnök bevonásával 2026. június 22. napjával elvégezték, amely felmérés alapján a felfüggesztés napjáig bezárólag a műszaki előrehaladásnak megfelelően nettó 29.558.261.508,- Ft összegű Vállalkozói Díj kerül igazolásra. Ennek eredményeként - figyelemmel a korábban igazolt teljesítésekre, ideértve az Első Részteljesítési Mérföldkő teljesülését is - a hátralévő Vállalkozói Díj nettó 225.263.498.781,- Ft. A Kormányhatározattal elrendelt vizsgálat során megállapításra került, hogy a korábbi kormányzati állásponttal szemben a mérföldkő alapú elszámolásra való áttérés nem eredményezte a kiadások ESA szemléletű elszámolásának olyan módosulását, hogy a teljesített kiadások elszámolása a mérföldkövekhez kötődjék. Az alkalmazott statisztikai elszámolási mód alapján a több éven átnyúló építési beruházásoknál a pénzforgalmilag teljesített előlegfizetések ESA kiadásnak minősülnek, ebből következően az 1. számú szerződésmódosítás összességében hátrányosabb helyzetet eredményez a költségvetésre nézve, mint az eredeti, havi felmérésen alapuló elszámolás. A Pénzügyminisztérium Államháztartásért és Gazdaságpolitikáért Felelős Államtitkára 2026. július 27. napján Megrendelőnek címzett levelében a fenti vizsgálat eredményére tekintettel kérte a Szerződés vonatkozásában a költségvetést terhelő mérföldkő alapú elszámolásról a műszaki előrehaladáson alapuló havi elszámolásra való áttérés érdekében a Szerződés módosítását, tekintettel arra, hogy a mérföldkő alapú elszámolás a költségvetésre nézve egyértelműen kedvezőtlen. Megállapítható tehát, hogy a Pénzügyminisztérium – Korm. határozatban foglaltak teljesítéséhez kapcsolódóan megküldött – levelében foglaltak alapján a közpénzek hatékony felhasználása és a felelős gazdálkodás követelményének teljesülése érdekében a Szerződés módosítása vált szükségessé. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak a Szerződés Vállalkozói Díj kifizetésének módjára vonatkozó rendelkezései módosításában, amellyel a Felek vissza kívánnak térni a havi, műszaki teljesítéssel arányos elszámolásra, a hátralevő Vállalkozói Díj legfeljebb 20 %-ának megfelelő mértékű Előleg biztosítása mellett, így a projekt felvett, de elszámolásba nem állított Előlegösszegét ezen elv szerint rendezik egymással. Felek rögzítik, hogy a 2026. június 22. napjával történt felmérés a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 2.3.3. pontja alapján kiállításra kerülő Teljesítésigazolás alapján kerül elszámolásra, amely a Vállalkozónál lévő, még elszámolással nem érintett Előleg összegéből kerül levonásra, tekintettel a Felek közti banki tranzakciók jelentős költségeinek megtakarítása céljából.
7.1.1.
Change
Description of modifications: A 2. számú szerződésmódosítás aláírásnak napja 2026.08.17. III.1. Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9. pontja szerinti rendelkezést - a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9.1. és 9.2. pontjaiban foglaltak változatlanul hagyása mellett - a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) alapján közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9.3. alpontja törlésre kerül. „9. Teljesítési határidők 9.1. Kötbérterhes Befejezési Határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 50 hónap. 9.2. A III/2. szakasz megépítésének kötbérterhes kivitelezési teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 21 hónap.” III.2. Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2. pontja szerinti rendelkezést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.2. A Vállalkozói Díj megfizetésére a 2. számú szerződésmódosítás hatályba lépésének napjától havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben meghatározottak szerint.” III.3. Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.5. pontja szerinti Előlegre vonatkozó rendelkezést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) alapján közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.5.1. pont és a 4.5.2. pont szerinti rendelkezései törlésre kerülnek a 4.5. Előleg pontban foglaltak alábbiak szerinti módosítása mellett. „4.5. Előleg A Megrendelő biztosítja a 2. számú szerződésmódosítás hatályba lépésekor hátralévő 225.263.498.781 Ft, azaz kétszázhuszonötmilliárd-kétszázhatvanhárommillió-négyszázkilencvennyolcezer-hétszáznyoclvanegy Ft összegű Vállalkozói Díj legfeljebb 20%-ának megfelelő mértékű, azaz 45.052.699.756,- Ft, azaz negyvenötmilliárd-ötvenkétmillió-hatszázkilencvenkilencezer-hétszázötvenhat forint összegű Előleg igénylésének lehetőségét a Vállalkozó részére a jogszabályok, a támogató, a kifizető szervezet, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Szerződéses Feltételek rendelkezései szerint.” III.4. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 8.15. pontját a havi rendszerű elszámolásra való áttéréssel összefüggésben a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják (változások félkövérrel dőlt betűvel kiemelve): „8.15. A havi elszámolású Projektek esetén a folyósított Előleggel való arányos elszámolási kötelezettség azt jelenti, hogy a Vállalkozó köteles - minden egyes, az Előleg folyósítását követő első Teljesítésigazolásától és az annak alapján kiállított részszámlától kezdődően – csökkenteni a Teljesítésigazolások és a részszámlák szerinti Vállalkozói Díjrészlet fizetendő összegét legalább 30%-kal mindaddig, amíg az el nem számolt Előleg összege azt lehetővé teszi, amennyiben Teljesítésigazolás és részszámla szerinti összeg 30%-nál kevesebb az elszámolandó Előleg összege, úgy a még elszámolandó Előleg összegével szükséges csökkenteni a Teljesítésigazolás és részszámla szerinti Vállalkozói Díjrészlet fizetendő összegét.” III.5. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek szerinti Értelmező rendelkezések pontjában foglalt Részhatáridő fogalmat, valamint a 8.20. pontját a havi rendszerű elszámolásra való áttéréssel összefüggésben az eredeti rendelkezéseknek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják (változások félkövérrel dőlt betűvel kiemelve): „„Részhatáridő” jelenti a Vállalkozási Szerződéses Megállapodásban az egyes Építési Szakaszokra, Mérföldkövekre vonatkozóan megállapított, Rész Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres befejezésére meghatározott Kötbérterhes Határidőt.” „8.20. Amennyiben a Szerződés a Befejezési Határidő előtt bármilyen jogcímen megszűnik, megszüntetésre vagy felbontásra kerül, teljesítése lehetetlenné válik, vagy a Vállalkozó a teljesítést megtagadja és a Megrendelő a lehetetlenné válás jogkövetkezményeinek alkalmazását választja, abban az esetben a Vállalkozó köteles - az ennek a tényét, valamint a Megrendelő, illetve az Előleget folyósító szervezet fizetési felszólítását tartalmazó nyilatkozat kézbesítését követő 15 napon belül - a Megrendelő, illetve az Előleget folyósító szervezet részére visszafizetni a Szerződés megszűnésének, megszüntetésének, felbontásának, a teljesítés lehetetlenné válásának vagy a Vállalkozó általi megtagadásának időpontjában a folyósított Előlegnek még levonásba nem helyezett teljes összegét. Abban az esetben, amennyiben a Szerződés megszűnése, megszüntetése, vagy felbontása, teljesítésének lehetetlenné válása, a teljesítés megtagadása a Vállalkozónak felróható okból történik, úgy a Vállalkozó az Előleg még levonásba nem helyezett részének megfelelő teljes összeg, mint tőkeösszeg után az Előleg folyósításától számított, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot is köteles a Megrendelő, illetve az Előleget folyósító szervezet részére megfizetni. Egyéb esetekben a tőkeösszeg után Vállalkozó a Ptk. 6:47. § (2) bekezdésben meghatározott mértékű kamat fizetésére köteles az Előleg folyósításától a jelen pontban foglalt megrendelői, illetve az Előleget folyósító szervezet nyilatkozata kézbesítését követő 15. napig, míg ezt követően a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli a Megrendelő, illetve az Előleget folyósító szervezet irányában.”
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium
Registration number: 15847397241
Postal address: Alkotmány Utca 5
Town: Budapest
Postcode: 1054
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Közbeszerzési Főosztály
Telephone: +36 14354833
Fax: +36 14368560
Roles of this organisation:
Buyer
8.1.
ORG-0002
Official name: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 24712626241
Postal address: Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5
Town: Budapest
Postcode: 1054
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Csoboth Zília
Telephone: +36 17807811
Fax: +36 17808719
Roles of this organisation:
Procurement service provider
Organisation providing additional information about the procurement procedure
8.1.
ORG-0003
Official name: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 28733232403
Postal address: Béke Utca 150.
Town: Tiszakécske
Postcode: 6060
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Country: Hungary
Telephone: +36 19201204
Fax: +36 19201404
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: 15329190241
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Roles of this organisation:
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures
8.1.
ORG-0004
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Telephone: +36 18828635
Roles of this organisation:
TED eSender
Notice information
Notice identifier/version: 697415e2-28fd-4ed6-b0f5-f4c1074656e9 - 02
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 28/09/2026 15:08:57 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 14/09/2026 15:19:18 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 668729-2026
OJ S issue number: 188/2026
Publication date: 29/09/2026