See the notice on TED website
1. Buyer
1.1.
Buyer
Official name: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Procedure
2.1.
Procedure
Title: Kivitelezés EU.KM.2021-2025. (DA. régió 27. VÚNY.)
Description: Nyertes Ajánlattevő feladata az „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” tárgyú, KB-2021/0000838/003/00 azonosító számú keretmegállapodás alapján vállalkozási szerződések keretében – 6 (hat) részajánlati körben – összesen 32610,00 méter beavatkozási hosszon burkolatfelújítást magában foglaló kivitelezési munkák elvégzése az ajánlattételi felhívást (a továbbiakban: felhívás) kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: egyéb közbeszerzési dokumentumok) részét képező műszaki leírásban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően. 1. közbeszerzési rész: 4252 j. Sarkad-Országhatár összekötő út 4+120-7+482 kilométerszelvény közötti szakasz burkolatfelújítása 2. közbeszerzési rész: 4432 j. Békéscsaba-Makó összekötő út 27+450-29+130 kilométerszelvény közötti szakasz burkolatfelújítása 3. közbeszerzési rész: 4432 j. Békéscsaba-Makó összekötő út 34+332-35+524 kilométerszelvény közötti szakasz burkolatfelújítása 4. közbeszerzési rész: 4421 j. Tótkomlós-Hódmezővásárhely összekötő út 12+683-25+600 kilométerszelvény közötti szakasz burkolatfelújítása 5. közbeszerzési rész: 5422 j. Balástya-Forráskút összekötő út 4+230-10+619 kilométerszelvény közötti szakasz burkolatfelújítása 6. közbeszerzési rész: 4403 j. Fábiánsebestyén-Eperjes-Gádoros összekötő út 0+005-7+100 kilométerszelvény közötti szakasz burkolatfelújítása
Procedure identifier: 1e38a54d-b466-48ad-a089-eea493145f6d
Internal identifier: EKR001480322025
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233140 Roadworks
2.1.4.
General information
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Title: 4432 j. összekötő út 27+450-29+130 kmsz
Description: Nyertes Ajánlattevő feladata az „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” tárgyú, KB-2021/0000838/003/00 azonosító számú keretmegállapodás alapján vállalkozási szerződés keretében a 4432 j. Békéscsaba-Makó összekötő út 27+450-29+130 kilométerszelvényei között – 1680,00 méter beavatkozási hosszon – burkolatfelújítást magában foglaló kivitelezési munkák elvégzése az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően. Az építési beruházás NEM engedélyköteles. Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki leírás és az árazandó költségvetés tartalmazza. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít. Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt a felhívást, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az EKR-en keresztül bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján jelen ajánlati rész esetében minden olyan ajánlatot érvénytelenné nyilvánít, mely az 1. sz. értékelési szempontra tett megajánlás vonatkozásában 373.197.324,- forintot meghaladó összegű nettó ajánlati árat tartalmaz!
Internal identifier: EKR001480322025/2
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233140 Roadworks
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Békés (HU332)
Country: Hungary
5.1.3.
Estimated duration
Duration: 68 Days
5.1.6.
General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Kiegészítés a felhívás II.2.3) pontjához: A teljesítés fő helyszíne: a 4432 j. Békéscsaba-Makó összekötő út 27+450-29+130 kilométerszelvények közötti szakasza. A felhívás II.2.7) pontjában írt teljesítési határidő: 60 naptári nap a munkaterület átadásától számítva. Ajánlatkérő az 1. számú értékelési szempont körében a következőt értékeli: Nettó ajánlati ár (nettó Ft). Ajánlatkérő a 3. számú értékelési szempont körében a következőket értékeli: A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereken túl a teljesítésbe bevont, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel (vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel) rendelkező útépítési szakembernek a végzettség, illetve képzettség megszerzését követően közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és / vagy főépítésvezetőként és / vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (minimum: 0 hónap, maximum: 36 hónap). Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. számú értékelési szempontra kizárólag olyan szakember mutatható be, aki a keretmegállapodás megkötésére irányuló (KM1) közbeszerzési eljárásban NEM került bemutatásra az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében! Ugyanazon szakember több közbeszerzési részben is bemutatható. Az előírttal egyenértékűként bemutatott jogosultság vagy végzettség, illetve képzettség egyenértékűségét Ajánlattevőnek igazolnia kell. További részletek és a pontozás módszere az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Nyertes Ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 370.000.000, - Ft / év és legalább 100.000.000, - Ft / káresemény limitű építési-szerelési (C.A.R. vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti kivitelezési munkákra. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) köteles a biztosítási kötvény és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül. A biztosítási kötvényből és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak: - a szerződő neve / címe, - a biztosított neve / címe, - kötvényszám, - kockázatviselés kezdete, - kockázatviselés vége, - biztosított tevékenység, - kártérítési limit évente, - kártérítési limit káronként, - a kivitelezési feladatnak a felhívás II.2.4) pontja szerinti megnevezése, - díjrendezettség időpontja. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát, hogy az előírt biztosítással nyertessége esetén rendelkezni fog. Több közbeszerzési részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb mértékű biztosítással rendelkezni. Ajánlatkérő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő, a szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet az alábbi személyi körbe tartozik: a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik, vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy nem tartozik a fentiekben írt tilalom hatálya alá és nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozót, szállítót vagy kapacitást biztosító szervezetet.
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: A kifizetés a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. Támogatás intenzitása: 100,000000%. Az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint (Ft vagy HUF). Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz. Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget nem haladja meg, Ajánlatkérő (Megrendelő) a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. Ebben az esetben 100%-os műszaki teljesítés esetén egy (1) darab végszámla állítható ki. Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget meghaladja, DE a teljesítési határidő nem haladja meg a hat hónapot, úgy kettő (2) darab részszámla és egy (1) darab végszámla benyújtására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 25-25-50%-a mértékében, legalább 25-50%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Folytatás a BT-76 pontban
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: BT-70 pont folytatása: Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget meghaladja, DE a nettó 1.000.000.000, - Ft (egymilliárd forint) összeget nem éri el ÉS a teljesítési határidő a hat hónapot meghaladja, úgy három (3) darab részszámla és egy (1) darab végszámla benyújtására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 25-25-25-25%-a mértékében, legalább 25-50-75%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Amennyiben vállalkozói díj a nettó 1.000.000.000, - Ft (egymilliárd forint) összeget eléri vagy meghaladja ÉS a teljesítési határidő a hat hónapot meghaladja, úgy öt (5) darab részszámla és egy (1) darab végszámla kiállítására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 15-15-20-20-20-10%-a mértékében, legalább 15-30-50-70-90%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Minden számlához csatolni kell a teljesítésigazolást és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Ajánlatkérő elektronikus számla benyújtására lehetőséget biztosít. A vállalkozói díjat Ajánlatkérő (Megrendelő) a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) által megjelölt pénzforgalmi számlára történő átutalással teljesíti, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés során Ajánlatkérő (Megrendelő) a vállalkozói díjat – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A. §-ának vonatkozó rendelkezései szerint teljesíti. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésének e) vagy f) pontja szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, Ajánlatkérő (Megrendelő) a h) pont szerint jár el. Ajánlatkérő (Megrendelő) felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő (Megrendelő) fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) uniós utófinanszírozás esetén a Kbt. 135. § (8) bekezdése és a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 260. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, szállítói finanszírozás esetén a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleget / szállítói előleget igényelhet. Az előleg összegével a rész-, illetve végszámlában kell elszámolni a számla értékével arányos összegek szerint, Ajánlatkérő (Megrendelő) azonban lehetőséget biztosít Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) számára, hogy a felvett előleggel csak a rész- vagy csak a végszámlában is elszámolhasson. Ajánlatkérő hazai finanszírozás esetén is 30% mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a fentiek szerinti uniós utófinanszírozásra vonatkozó szabályok szerint. Az előleg legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kerül kifizetésre. Részletek a szerződéstervezetben.
5.1.15.
Techniques
Framework agreement:
Framework agreement, with reopening of competition
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
5.1.
Lot: LOT-0003
Title: 4432 j. összekötő út 34+332-35+524 kmsz
Description: Nyertes Ajánlattevő feladata az „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” tárgyú, KB-2021/0000838/003/00 azonosító számú keretmegállapodás alapján vállalkozási szerződés keretében a 4432 j. Békéscsaba-Makó összekötő út 34+332-35+524 kilométerszelvényei között – 1192,00 méter beavatkozási hosszon – burkolatfelújítást magában foglaló kivitelezési munkák elvégzése az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően. Az építési beruházás NEM engedélyköteles. Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki leírás és az árazandó költségvetés tartalmazza. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít. Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt a felhívást, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az EKR-en keresztül bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján jelen ajánlati rész esetében minden olyan ajánlatot érvénytelenné nyilvánít, mely az 1. sz. értékelési szempontra tett megajánlás vonatkozásában 431.223.132,- forintot meghaladó összegű nettó ajánlati árat tartalmaz!
Internal identifier: EKR001480322025/3
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233140 Roadworks
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Békés (HU332)
Country: Hungary
5.1.3.
Estimated duration
Duration: 68 Days
5.1.6.
General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Kiegészítés a felhívás II.2.3) pontjához: A teljesítés fő helyszíne: a 4432 j. Békéscsaba-Makó összekötő út 34+332-35+524 kilométerszelvények közötti szakasza. A felhívás II.2.7) pontjában írt teljesítési határidő: 60 naptári nap a munkaterület átadásától számítva. Ajánlatkérő az 1. számú értékelési szempont körében a következőt értékeli: Nettó ajánlati ár (nettó Ft). Ajánlatkérő a 3. számú értékelési szempont körében a következőket értékeli: A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereken túl a teljesítésbe bevont, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel (vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel) rendelkező útépítési szakembernek a végzettség, illetve képzettség megszerzését követően közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és / vagy főépítésvezetőként és / vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (minimum: 0 hónap, maximum: 36 hónap). Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. számú értékelési szempontra kizárólag olyan szakember mutatható be, aki a keretmegállapodás megkötésére irányuló (KM1) közbeszerzési eljárásban NEM került bemutatásra az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében! Ugyanazon szakember több közbeszerzési részben is bemutatható. Az előírttal egyenértékűként bemutatott jogosultság vagy végzettség, illetve képzettség egyenértékűségét Ajánlattevőnek igazolnia kell. További részletek és a pontozás módszere az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Nyertes Ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 430.000.000, - Ft / év és legalább 100.000.000, - Ft / káresemény limitű építési-szerelési (C.A.R. vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti kivitelezési munkákra. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) köteles a biztosítási kötvény és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül. A biztosítási kötvényből és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak: - a szerződő neve / címe, - a biztosított neve / címe, - kötvényszám, - kockázatviselés kezdete, - kockázatviselés vége, - biztosított tevékenység, - kártérítési limit évente, - kártérítési limit káronként, - a kivitelezési feladatnak a felhívás II.2.4) pontja szerinti megnevezése, - díjrendezettség időpontja. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát, hogy az előírt biztosítással nyertessége esetén rendelkezni fog. Több közbeszerzési részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb mértékű biztosítással rendelkezni. Ajánlatkérő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő, a szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet az alábbi személyi körbe tartozik: a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik, vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy nem tartozik a fentiekben írt tilalom hatálya alá és nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozót, szállítót vagy kapacitást biztosító szervezetet.
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: A kifizetés a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. Támogatás intenzitása: 100,000000%. Az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint (Ft vagy HUF). Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz. Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget nem haladja meg, Ajánlatkérő (Megrendelő) a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. Ebben az esetben 100%-os műszaki teljesítés esetén egy (1) darab végszámla állítható ki. Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget meghaladja, DE a teljesítési határidő nem haladja meg a hat hónapot, úgy kettő (2) darab részszámla és egy (1) darab végszámla benyújtására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 25-25-50%-a mértékében, legalább 25-50%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Folytatás a BT-76 pontban
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: BT-70 pont folytatása: Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget meghaladja, DE a nettó 1.000.000.000, - Ft (egymilliárd forint) összeget nem éri el ÉS a teljesítési határidő a hat hónapot meghaladja, úgy három (3) darab részszámla és egy (1) darab végszámla benyújtására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 25-25-25-25%-a mértékében, legalább 25-50-75%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Amennyiben vállalkozói díj a nettó 1.000.000.000, - Ft (egymilliárd forint) összeget eléri vagy meghaladja ÉS a teljesítési határidő a hat hónapot meghaladja, úgy öt (5) darab részszámla és egy (1) darab végszámla kiállítására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 15-15-20-20-20-10%-a mértékében, legalább 15-30-50-70-90%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Minden számlához csatolni kell a teljesítésigazolást és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Ajánlatkérő elektronikus számla benyújtására lehetőséget biztosít. A vállalkozói díjat Ajánlatkérő (Megrendelő) a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) által megjelölt pénzforgalmi számlára történő átutalással teljesíti, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés során Ajánlatkérő (Megrendelő) a vállalkozói díjat – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A. §-ának vonatkozó rendelkezései szerint teljesíti. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésének e) vagy f) pontja szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, Ajánlatkérő (Megrendelő) a h) pont szerint jár el. Ajánlatkérő (Megrendelő) felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő (Megrendelő) fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) uniós utófinanszírozás esetén a Kbt. 135. § (8) bekezdése és a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 260. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, szállítói finanszírozás esetén a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleget / szállítói előleget igényelhet. Az előleg összegével a rész-, illetve végszámlában kell elszámolni a számla értékével arányos összegek szerint, Ajánlatkérő (Megrendelő) azonban lehetőséget biztosít Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) számára, hogy a felvett előleggel csak a rész- vagy csak a végszámlában is elszámolhasson. Ajánlatkérő hazai finanszírozás esetén is 30% mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a fentiek szerinti uniós utófinanszírozásra vonatkozó szabályok szerint. Az előleg legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kerül kifizetésre. Részletek a szerződéstervezetben.
5.1.15.
Techniques
Framework agreement:
Framework agreement, with reopening of competition
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
5.1.
Lot: LOT-0004
Title: 4421 j. összekötő út 12+683-25+600 kmsz
Description: Nyertes Ajánlattevő feladata az „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” tárgyú, KB-2021/0000838/003/00 azonosító számú keretmegállapodás alapján vállalkozási szerződés keretében a 4421 j. Tótkomlós-Hódmezővásárhely összekötő út 12+683-25+600 kilométerszelvényei között – 12887,00 méter beavatkozási hosszon – burkolatfelújítást magában foglaló kivitelezési munkák elvégzése az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően. Az építési beruházás NEM engedélyköteles. Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki leírás és az árazandó költségvetés tartalmazza. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít. Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt a felhívást, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az EKR-en keresztül bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján jelen ajánlati rész esetében minden olyan ajánlatot érvénytelenné nyilvánít, mely az 1. sz. értékelési szempontra tett megajánlás vonatkozásában 1.950.387.702,- forintot meghaladó összegű nettó ajánlati árat tartalmaz!
Internal identifier: EKR001480322025/4
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233140 Roadworks
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Csongrád-Csanád (HU333)
Country: Hungary
5.1.3.
Estimated duration
Duration: 120 Days
5.1.6.
General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Kiegészítés a felhívás II.2.3) pontjához: A teljesítés fő helyszíne: a 4421 j. Tótkomlós-Hódmezővásárhely összekötő út 12+683-25+600 kilométerszelvények közötti szakasza. A felhívás II.2.7) pontjában írt teljesítési határidő: 120 naptári nap a munkaterület átadásától számítva. Ajánlatkérő az 1. számú értékelési szempont körében a következőt értékeli: Nettó ajánlati ár (nettó Ft). Ajánlatkérő a 3. számú értékelési szempont körében a következőket értékeli: A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereken túl a teljesítésbe bevont, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel (vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel) rendelkező útépítési szakembernek a végzettség, illetve képzettség megszerzését követően közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és / vagy főépítésvezetőként és / vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (minimum: 0 hónap, maximum: 36 hónap). Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. számú értékelési szempontra kizárólag olyan szakember mutatható be, aki a keretmegállapodás megkötésére irányuló (KM1) közbeszerzési eljárásban NEM került bemutatásra az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében! Ugyanazon szakember több közbeszerzési részben is bemutatható. Az előírttal egyenértékűként bemutatott jogosultság vagy végzettség, illetve képzettség egyenértékűségét Ajánlattevőnek igazolnia kell. További részletek és a pontozás módszere az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Nyertes Ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500.000.000, - Ft / év és legalább 100.000.000, - Ft / káresemény limitű építési-szerelési (C.A.R. vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti kivitelezési munkákra. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) köteles a biztosítási kötvény és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül. A biztosítási kötvényből és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak: - a szerződő neve / címe, - a biztosított neve / címe, - kötvényszám, - kockázatviselés kezdete, - kockázatviselés vége, - biztosított tevékenység, - kártérítési limit évente, - kártérítési limit káronként, - a kivitelezési feladatnak a felhívás II.2.4) pontja szerinti megnevezése, - díjrendezettség időpontja. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát, hogy az előírt biztosítással nyertessége esetén rendelkezni fog. Több közbeszerzési részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb mértékű biztosítással rendelkezni. Ajánlatkérő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő, a szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet az alábbi személyi körbe tartozik: a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik, vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy nem tartozik a fentiekben írt tilalom hatálya alá és nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozót, szállítót vagy kapacitást biztosító szervezetet.
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: A kifizetés a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. Támogatás intenzitása: 100,000000%. Az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint (Ft vagy HUF). Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz. Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget nem haladja meg, Ajánlatkérő (Megrendelő) a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. Ebben az esetben 100%-os műszaki teljesítés esetén egy (1) darab végszámla állítható ki. Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget meghaladja, DE a teljesítési határidő nem haladja meg a hat hónapot, úgy kettő (2) darab részszámla és egy (1) darab végszámla benyújtására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 25-25-50%-a mértékében, legalább 25-50%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Folytatás a BT-76 pontban
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: BT-70 pont folytatása: Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget meghaladja, DE a nettó 1.000.000.000, - Ft (egymilliárd forint) összeget nem éri el ÉS a teljesítési határidő a hat hónapot meghaladja, úgy három (3) darab részszámla és egy (1) darab végszámla benyújtására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 25-25-25-25%-a mértékében, legalább 25-50-75%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Amennyiben vállalkozói díj a nettó 1.000.000.000, - Ft (egymilliárd forint) összeget eléri vagy meghaladja ÉS a teljesítési határidő a hat hónapot meghaladja, úgy öt (5) darab részszámla és egy (1) darab végszámla kiállítására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 15-15-20-20-20-10%-a mértékében, legalább 15-30-50-70-90%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Minden számlához csatolni kell a teljesítésigazolást és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Ajánlatkérő elektronikus számla benyújtására lehetőséget biztosít. A vállalkozói díjat Ajánlatkérő (Megrendelő) a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) által megjelölt pénzforgalmi számlára történő átutalással teljesíti, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés során Ajánlatkérő (Megrendelő) a vállalkozói díjat – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A. §-ának vonatkozó rendelkezései szerint teljesíti. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésének e) vagy f) pontja szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, Ajánlatkérő (Megrendelő) a h) pont szerint jár el. Ajánlatkérő (Megrendelő) felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő (Megrendelő) fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) uniós utófinanszírozás esetén a Kbt. 135. § (8) bekezdése és a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 260. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, szállítói finanszírozás esetén a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleget / szállítói előleget igényelhet. Az előleg összegével a rész-, illetve végszámlában kell elszámolni a számla értékével arányos összegek szerint, Ajánlatkérő (Megrendelő) azonban lehetőséget biztosít Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) számára, hogy a felvett előleggel csak a rész- vagy csak a végszámlában is elszámolhasson. Ajánlatkérő hazai finanszírozás esetén is 30% mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a fentiek szerinti uniós utófinanszírozásra vonatkozó szabályok szerint. Az előleg legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kerül kifizetésre. Részletek a szerződéstervezetben.
5.1.15.
Techniques
Framework agreement:
Framework agreement, with reopening of competition
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
5.1.
Lot: LOT-0005
Title: 5422 j. összekötő út 4+230-10+619 kmsz
Description: Nyertes Ajánlattevő feladata az „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” tárgyú, KB-2021/0000838/003/00 azonosító számú keretmegállapodás alapján vállalkozási szerződés keretében az 5422 j. Balástya-Forráskút összekötő út 4+230-10+619 kilométerszelvényei között – 6396,00 méter beavatkozási hosszon – burkolatfelújítást magában foglaló kivitelezési munkák elvégzése az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően. Az építési beruházás NEM engedélyköteles. Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki leírás és az árazandó költségvetés tartalmazza. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít. Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt a felhívást, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az EKR-en keresztül bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján jelen ajánlati rész esetében minden olyan ajánlatot érvénytelenné nyilvánít, mely az 1. sz. értékelési szempontra tett megajánlás vonatkozásában 839.393.051,- forintot meghaladó összegű nettó ajánlati árat tartalmaz!
Internal identifier: EKR001480322025/5
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233140 Roadworks
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Csongrád-Csanád (HU333)
Country: Hungary
5.1.3.
Estimated duration
Duration: 90 Days
5.1.6.
General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Kiegészítés a felhívás II.2.3) pontjához: A teljesítés fő helyszíne: az 5422 j. Balástya-Forráskút összekötő út 4+230-10+619 kilométerszelvények közötti szakasza. A felhívás II.2.7) pontjában írt teljesítési határidő: 90 naptári nap a munkaterület átadásától számítva. Ajánlatkérő az 1. számú értékelési szempont körében a következőt értékeli: Nettó ajánlati ár (nettó Ft). Ajánlatkérő a 3. számú értékelési szempont körében a következőket értékeli: A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereken túl a teljesítésbe bevont, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel (vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel) rendelkező útépítési szakembernek a végzettség, illetve képzettség megszerzését követően közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és / vagy főépítésvezetőként és / vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (minimum: 0 hónap, maximum: 36 hónap). Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. számú értékelési szempontra kizárólag olyan szakember mutatható be, aki a keretmegállapodás megkötésére irányuló (KM1) közbeszerzési eljárásban NEM került bemutatásra az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében! Ugyanazon szakember több közbeszerzési részben is bemutatható. Az előírttal egyenértékűként bemutatott jogosultság vagy végzettség, illetve képzettség egyenértékűségét Ajánlattevőnek igazolnia kell. További részletek és a pontozás módszere az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Nyertes Ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500.000.000, - Ft / év és legalább 100.000.000, - Ft / káresemény limitű építési-szerelési (C.A.R. vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti kivitelezési munkákra. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) köteles a biztosítási kötvény és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül. A biztosítási kötvényből és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak: - a szerződő neve / címe, - a biztosított neve / címe, - kötvényszám, - kockázatviselés kezdete, - kockázatviselés vége, - biztosított tevékenység, - kártérítési limit évente, - kártérítési limit káronként, - a kivitelezési feladatnak a felhívás II.2.4) pontja szerinti megnevezése, - díjrendezettség időpontja. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát, hogy az előírt biztosítással nyertessége esetén rendelkezni fog. Több közbeszerzési részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb mértékű biztosítással rendelkezni. Ajánlatkérő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő, a szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet az alábbi személyi körbe tartozik: a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik, vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy nem tartozik a fentiekben írt tilalom hatálya alá és nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozót, szállítót vagy kapacitást biztosító szervezetet.
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: A kifizetés a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. Támogatás intenzitása: 100,000000%. Az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint (Ft vagy HUF). Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz. Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget nem haladja meg, Ajánlatkérő (Megrendelő) a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. Ebben az esetben 100%-os műszaki teljesítés esetén egy (1) darab végszámla állítható ki. Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget meghaladja, DE a teljesítési határidő nem haladja meg a hat hónapot, úgy kettő (2) darab részszámla és egy (1) darab végszámla benyújtására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 25-25-50%-a mértékében, legalább 25-50%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Folytatás a BT-76 pontban
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: BT-70 pont folytatása: Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget meghaladja, DE a nettó 1.000.000.000, - Ft (egymilliárd forint) összeget nem éri el ÉS a teljesítési határidő a hat hónapot meghaladja, úgy három (3) darab részszámla és egy (1) darab végszámla benyújtására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 25-25-25-25%-a mértékében, legalább 25-50-75%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Amennyiben vállalkozói díj a nettó 1.000.000.000, - Ft (egymilliárd forint) összeget eléri vagy meghaladja ÉS a teljesítési határidő a hat hónapot meghaladja, úgy öt (5) darab részszámla és egy (1) darab végszámla kiállítására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 15-15-20-20-20-10%-a mértékében, legalább 15-30-50-70-90%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Minden számlához csatolni kell a teljesítésigazolást és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Ajánlatkérő elektronikus számla benyújtására lehetőséget biztosít. A vállalkozói díjat Ajánlatkérő (Megrendelő) a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) által megjelölt pénzforgalmi számlára történő átutalással teljesíti, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés során Ajánlatkérő (Megrendelő) a vállalkozói díjat – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A. §-ának vonatkozó rendelkezései szerint teljesíti. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésének e) vagy f) pontja szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, Ajánlatkérő (Megrendelő) a h) pont szerint jár el. Ajánlatkérő (Megrendelő) felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő (Megrendelő) fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) uniós utófinanszírozás esetén a Kbt. 135. § (8) bekezdése és a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 260. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, szállítói finanszírozás esetén a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleget / szállítói előleget igényelhet. Az előleg összegével a rész-, illetve végszámlában kell elszámolni a számla értékével arányos összegek szerint, Ajánlatkérő (Megrendelő) azonban lehetőséget biztosít Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) számára, hogy a felvett előleggel csak a rész- vagy csak a végszámlában is elszámolhasson. Ajánlatkérő hazai finanszírozás esetén is 30% mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a fentiek szerinti uniós utófinanszírozásra vonatkozó szabályok szerint. Az előleg legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kerül kifizetésre. Részletek a szerződéstervezetben.
5.1.15.
Techniques
Framework agreement:
Framework agreement, with reopening of competition
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
5.1.
Lot: LOT-0006
Title: 4403 j. összekötő út 0+005-7+100 kmsz
Description: Nyertes Ajánlattevő feladata az „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” tárgyú, KB-2021/0000838/003/00 azonosító számú keretmegállapodás alapján vállalkozási szerződés keretében a 4403 j. Fábiánsebestyén-Eperjes-Gádoros összekötő út 0+005-7+100 kilométerszelvényei között – 7093,00 méter beavatkozási hosszon – burkolatfelújítást magában foglaló kivitelezési munkák elvégzése az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően. Az építési beruházás NEM engedélyköteles. Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki leírás és az árazandó költségvetés tartalmazza. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít. Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt a felhívást, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az EKR-en keresztül bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján jelen ajánlati rész esetében minden olyan ajánlatot érvénytelenné nyilvánít, mely az 1. sz. értékelési szempontra tett megajánlás vonatkozásában 668.255.553,- forintot meghaladó összegű nettó ajánlati árat tartalmaz!
Internal identifier: EKR001480322025/6
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233140 Roadworks
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Csongrád-Csanád (HU333)
Country: Hungary
5.1.3.
Estimated duration
Duration: 90 Days
5.1.6.
General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Kiegészítés a felhívás II.2.3) pontjához: A teljesítés fő helyszíne: a 4403 j. Fábiánsebestyén-Eperjes-Gádoros összekötő út 0+005-7+100 kilométerszelvények közötti szakasza. A felhívás II.2.7) pontjában írt teljesítési határidő: 90 naptári nap a munkaterület átadásától számítva. Ajánlatkérő az 1. számú értékelési szempont körében a következőt értékeli: Nettó ajánlati ár (nettó Ft). Ajánlatkérő a 3. számú értékelési szempont körében a következőket értékeli: A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereken túl a teljesítésbe bevont, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel (vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel) rendelkező útépítési szakembernek a végzettség, illetve képzettség megszerzését követően közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és / vagy főépítésvezetőként és / vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (minimum: 0 hónap, maximum: 36 hónap). Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. számú értékelési szempontra kizárólag olyan szakember mutatható be, aki a keretmegállapodás megkötésére irányuló (KM1) közbeszerzési eljárásban NEM került bemutatásra az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében! Ugyanazon szakember több közbeszerzési részben is bemutatható. Az előírttal egyenértékűként bemutatott jogosultság vagy végzettség, illetve képzettség egyenértékűségét Ajánlattevőnek igazolnia kell. További részletek és a pontozás módszere az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Nyertes Ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500.000.000, - Ft / év és legalább 100.000.000, - Ft / káresemény limitű építési-szerelési (C.A.R. vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti kivitelezési munkákra. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) köteles a biztosítási kötvény és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül. A biztosítási kötvényből és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak: - a szerződő neve / címe, - a biztosított neve / címe, - kötvényszám, - kockázatviselés kezdete, - kockázatviselés vége, - biztosított tevékenység, - kártérítési limit évente, - kártérítési limit káronként, - a kivitelezési feladatnak a felhívás II.2.4) pontja szerinti megnevezése, - díjrendezettség időpontja. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát, hogy az előírt biztosítással nyertessége esetén rendelkezni fog. Több közbeszerzési részben való nyertesség esetén elegendő a legmagasabb mértékű biztosítással rendelkezni. Ajánlatkérő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő, a szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet az alábbi személyi körbe tartozik: a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik, vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy nem tartozik a fentiekben írt tilalom hatálya alá és nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozót, szállítót vagy kapacitást biztosító szervezetet.
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: A kifizetés a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. Támogatás intenzitása: 100,000000%. Az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint (Ft vagy HUF). Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz. Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget nem haladja meg, Ajánlatkérő (Megrendelő) a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. Ebben az esetben 100%-os műszaki teljesítés esetén egy (1) darab végszámla állítható ki. Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget meghaladja, DE a teljesítési határidő nem haladja meg a hat hónapot, úgy kettő (2) darab részszámla és egy (1) darab végszámla benyújtására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 25-25-50%-a mértékében, legalább 25-50%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Folytatás a BT-76 pontban
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: BT-70 pont folytatása: Amennyiben a vállalkozói díj a nettó 50.000.000, - Ft (ötvenmillió forint) összeget meghaladja, DE a nettó 1.000.000.000, - Ft (egymilliárd forint) összeget nem éri el ÉS a teljesítési határidő a hat hónapot meghaladja, úgy három (3) darab részszámla és egy (1) darab végszámla benyújtására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 25-25-25-25%-a mértékében, legalább 25-50-75%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Amennyiben vállalkozói díj a nettó 1.000.000.000, - Ft (egymilliárd forint) összeget eléri vagy meghaladja ÉS a teljesítési határidő a hat hónapot meghaladja, úgy öt (5) darab részszámla és egy (1) darab végszámla kiállítására van lehetőség a nettó vállalkozói díj 15-15-20-20-20-10%-a mértékében, legalább 15-30-50-70-90%-os műszaki teljesítés esetén. A végszámla 100%-os műszaki teljesítés esetén állítható ki. Minden számlához csatolni kell a teljesítésigazolást és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Ajánlatkérő elektronikus számla benyújtására lehetőséget biztosít. A vállalkozói díjat Ajánlatkérő (Megrendelő) a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) által megjelölt pénzforgalmi számlára történő átutalással teljesíti, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés során Ajánlatkérő (Megrendelő) a vállalkozói díjat – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A. §-ának vonatkozó rendelkezései szerint teljesíti. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésének e) vagy f) pontja szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, Ajánlatkérő (Megrendelő) a h) pont szerint jár el. Ajánlatkérő (Megrendelő) felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő (Megrendelő) fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) uniós utófinanszírozás esetén a Kbt. 135. § (8) bekezdése és a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 260. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, szállítói finanszírozás esetén a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleget / szállítói előleget igényelhet. Az előleg összegével a rész-, illetve végszámlában kell elszámolni a számla értékével arányos összegek szerint, Ajánlatkérő (Megrendelő) azonban lehetőséget biztosít Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) számára, hogy a felvett előleggel csak a rész- vagy csak a végszámlában is elszámolhasson. Ajánlatkérő hazai finanszírozás esetén is 30% mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a fentiek szerinti uniós utófinanszírozásra vonatkozó szabályok szerint. Az előleg legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kerül kifizetésre. Részletek a szerződéstervezetben.
5.1.15.
Techniques
Framework agreement:
Framework agreement, with reopening of competition
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
6. Results
Value of all contracts awarded in this notice: 63 719 815 857,00 HUF
6.1.
Result lot identifier: LOT-0002
6.1.2.
Information about winners
Winner:
Official name: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tender:
Tender identifier: EKR001480322025/3861
Identifier of lot or group of lots: LOT-0002
Value of the tender: 314 538 279,00 HUF
Subcontracting: Not yet known
Contract information:
Identifier of the contract: KB-2025/1003063/001/00
Date on which the winner was chosen: 09/10/2025
Date of the conclusion of the contract: 17/10/2025
The contract is awarded within a framework agreement: yes
Information about European Union funds:
Name of EU-financed project or programme: European Regional Development Fund (ERDF) (2021/2027)
Identifier of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-BS1-2023-00005
Further details of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-BS1-2023-00005
6.1.4.
Statistical information
Summary of the review requests the buyer received:
Number of complainants: 0
6.1.
Result lot identifier: LOT-0003
6.1.2.
Information about winners
Winner:
Official name: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tender:
Tender identifier: EKR001480322025/3869
Identifier of lot or group of lots: LOT-0003
Value of the tender: 333 774 597,00 HUF
Subcontracting: Not yet known
Contract information:
Identifier of the contract: KB-2025/1003064/001/00
Date on which the winner was chosen: 09/10/2025
Date of the conclusion of the contract: 17/10/2025
The contract is awarded within a framework agreement: yes
Information about European Union funds:
Name of EU-financed project or programme: European Regional Development Fund (ERDF) (2021/2027)
Identifier of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-BS1-2023-00005
Further details of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-BS1-2023-00005
6.1.4.
Statistical information
Summary of the review requests the buyer received:
Number of complainants: 0
6.1.
Result lot identifier: LOT-0004
6.1.2.
Information about winners
Winner:
Official name: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tender:
Tender identifier: EKR001480322025/3877
Identifier of lot or group of lots: LOT-0004
Value of the tender: 1 580 721 234,00 HUF
Subcontracting: Not yet known
Contract information:
Identifier of the contract: KB-2025/1003065/001/00
Date on which the winner was chosen: 09/10/2025
Date of the conclusion of the contract: 17/10/2025
The contract is awarded within a framework agreement: yes
Information about European Union funds:
Name of EU-financed project or programme: European Regional Development Fund (ERDF) (2021/2027)
Identifier of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00005
Further details of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00005
6.1.4.
Statistical information
Summary of the review requests the buyer received:
Number of complainants: 0
6.1.
Result lot identifier: LOT-0005
6.1.2.
Information about winners
Winner:
Official name: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tender:
Tender identifier: EKR001480322025/3885
Identifier of lot or group of lots: LOT-0005
Value of the tender: 758 025 950,00 HUF
Subcontracting: Not yet known
Contract information:
Identifier of the contract: KB-2025/1003066/001/00
Date on which the winner was chosen: 09/10/2025
Date of the conclusion of the contract: 17/10/2025
The contract is awarded within a framework agreement: yes
Information about European Union funds:
Name of EU-financed project or programme: European Regional Development Fund (ERDF) (2021/2027)
Identifier of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00007
Further details of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00007
6.1.4.
Statistical information
Summary of the review requests the buyer received:
Number of complainants: 0
6.1.
Result lot identifier: LOT-0006
6.1.2.
Information about winners
Winner:
Official name: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tender:
Tender identifier: EKR001480322025/3893
Identifier of lot or group of lots: LOT-0006
Value of the tender: 534 593 521,00 HUF
Subcontracting: Not yet known
Contract information:
Identifier of the contract: KB-2025/1003067/001/00
Date on which the winner was chosen: 09/10/2025
Date of the conclusion of the contract: 17/10/2025
The contract is awarded within a framework agreement: yes
Information about European Union funds:
Name of EU-financed project or programme: European Regional Development Fund (ERDF) (2021/2027)
Identifier of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00007
Further details of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00007
6.1.4.
Statistical information
Summary of the review requests the buyer received:
Number of complainants: 0
7. Modification
7.1.
Modification
Identifier of the previous contract award notice: 493377-2026
Identifier of the modified contract: KB-2025/1003063/001/00
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.
Description: Jelen szerződésmódosításban a Felek az alapszerződés szerinti kivitelezési feladatok teljesítése során felmerült, a nyertes ajánlatban nevesített és a környezetterhelési érték értékelési szempont tekintetében 87.979,97 pontszámmal figyelembe vett beépítendő aszfalt előállítását végző gép 2026.04.28. napjától 2026.05.05. napjáig, azaz 8 napig fennálló, a rendeltetésszerű használaton és az ütemezett karbantartáson felül jelentkező előre nem látható meghibásodásból eredő leállást okozó határidőhosszabbítást rögzítik, amely akadályoztatás Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső körülmény. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 3.1. pontjának módosítására, az aszfaltkeverő gép műszaki meghibásodása okán, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően rögzítik az alábbi, az alapszerződésben található határidő módosításával összefüggő körülményt: “A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” A módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak az alábbiak szerint felelnek meg: ca) A módosítást olyan, a közbeszerzési eljárás előkészítése során, majd az alapszerződés megkötésekor előre nem látható körülmény tette szükségessé, amely a szerződéskötést követően merült fel. Az ajánlatban megajánlott (összesített CO érték segédtáblázatban feltüntetett) aszfalt előállítását végző gép tekintetében telepengedéllyel és pontforrás működési engedéllyel a Hódút Freeway Aszfaltkeverék Gyártó és Építő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) rendelkezik, aki az aszfalt alapanyag (termék) gyártója és eladója is (a továbbiakban: alapanyag eladó). Az ajánlat értékelése során, a műszaki-szakmai ajánlat részeként, az aszfaltkeverő gép elhelyezkedése került figyelembe vételre 5900 Orosháza, Gyártelep utca, hrsz.: 2436/6; GPS koordináta: 46.547362, 20.687696 adatokkal, 18,32 km szállítási távolsággal az aszfalt keverő gép és a súlypont (referencia pont) közötti organizációs távolság vonatkozásában. Az alapszerződés teljesítése során Vállalkozó az alapanyag eladótól a terméket adásvételi keretszerződés (a továbbiakban: keretszerződés) keretében szerzi be. Vállalkozó 2026.04.28. napján tájékoztatta a Megrendelőt az alapszerződés teljesítését akadályozó alapanyag gyártó gép műszaki meghibásodásáról, amely körülmény a Vállalkozó alapszerződés szerinti feladatainak határidőben történő teljesítését 2026.04.28. napjától 2026.05.05. napjáig akadályozta, és amely akadályozó körülmény Vállalkozó és az alapanyag eladó által előre nem látható, illetve Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső esemény volt. cb) A módosítás az alapszerződés általános jellegét nem változtatja meg, mivel a szerződés tárgya továbbra is változatlanul a 4432 j. Békéscsaba-Makó összekötő út 27+450-29+130 kilométerszelvény közötti szakasz burkolatfelújítást magában foglaló kivitelezési munkáinak elvégzésére irányul a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban és a terveknek megfelelően. A módosítás kizárólag határidőhosszabbításra irányul, amely a szerződés alapvető rendeltetését, funkcióját és célját nem érinti. cc) A jelen szerződésmódosítás az alapszerződésben meghatározott vállalkozói díj módosításával nem jár, így az ellenérték növekedése nem valósul meg, ezáltal a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában meghatározott feltételnek is. A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az alapszerződés 3.1. pontjában szereplő határidő módosítása a Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek. Szerződéskötés dátuma: 2025. október 17. Munkaterület átadás-átvétel dátuma: 2025. november 20. Munkaterület visszavételének dátuma (téli üzem okán): 2025. november 20. Munkaterület átadás-átvétel dátuma (téli üzem után): 2026. március 9. A szerződés módosításának dátuma: 2026. május 18. A szerződés módosítására annak időbeli hatálya alatt került sor. A szerződés módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
7.1.1.
Change
Description of modifications: Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 3.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): "3.1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 60 naptári napon belül elvégzi. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább két (2) munkanappal az átadást megelőzően értesíti Vállalkozót. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül adja át, amelynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni." Felek az alapszerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják (módosított rendelkezés): "3.1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 68 naptári napon belül elvégzi. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább két (2) munkanappal az átadást megelőzően értesíti Vállalkozót. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül adja át, amelynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni." A szerződés egyéb pontjai/rendelkezései nem módosulnak!
7.1.
Modification
Identifier of the previous contract award notice: 493377-2026
Identifier of the modified contract: KB-2025/1003064/001/00
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.
Description: Jelen szerződésmódosításban a Felek az alapszerződés szerinti kivitelezési feladatok teljesítése során felmerült, a nyertes ajánlatban nevesített és a környezetterhelési érték értékelési szempont tekintetében 51.013,17 pontszámmal figyelembe vett beépítendő aszfalt előállítását végző gép 2026.04.28. napjától 2026.05.05. napjáig, azaz 8 napig fennálló, a rendeltetésszerű használaton és az ütemezett karbantartáson felül jelentkező előre nem látható meghibásodásból eredő leállást okozó határidőhosszabbítást rögzítik, amely akadályoztatás Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső körülmény. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 3.1. pontjának módosítására, az aszfaltkeverő gép műszaki meghibásodása okán, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően rögzítik az alábbi, az alapszerződésben található határidő módosításával összefüggő körülményt: “A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” A módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak az alábbiak szerint felelnek meg: ca) A módosítást olyan, a közbeszerzési eljárás előkészítése során, majd az alapszerződés megkötésekor előre nem látható körülmény tette szükségessé, amely a szerződéskötést követően merült fel. Az ajánlatban megajánlott (összesített CO érték segédtáblázatban feltüntetett) aszfalt előállítását végző gép tekintetében telepengedéllyel és pontforrás működési engedéllyel a Hódút Freeway Aszfaltkeverék Gyártó és Építő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) rendelkezik, aki az aszfalt alapanyag (termék) gyártója és eladója is (a továbbiakban: alapanyag eladó). Az ajánlat értékelése során, a műszaki-szakmai ajánlat részeként, az aszfaltkeverő gép elhelyezkedése került figyelembe vételre 5900 Orosháza, Gyártelep utca, hrsz.: 2436/6; GPS koordináta: 46.547362, 20.687696 adatokkal, 14,75 km szállítási távolsággal az aszfalt keverő gép és a súlypont (referencia pont) közötti organizációs távolság vonatkozásában. Az alapszerződés teljesítése során Vállalkozó az alapanyag eladótól a terméket adásvételi keretszerződés (a továbbiakban: keretszerződés) keretében szerzi be. Vállalkozó 2026.04.28. napján tájékoztatta a Megrendelőt az alapszerződés teljesítését akadályozó alapanyag gyártó gép műszaki meghibásodásáról, amely körülmény a Vállalkozó alapszerződés szerinti feladatainak határidőben történő teljesítését 2026.04.28. napjától 2026.05.05. napjáig akadályozta, és amely akadályozó körülmény Vállalkozó és az alapanyag eladó által előre nem látható, illetve Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső esemény volt. cb) A módosítás az alapszerződés általános jellegét nem változtatja meg, mivel a szerződés tárgya továbbra is változatlanul a 4432 j. Békéscsaba-Makó összekötő út 34+332-35+524 kilométerszelvény közötti szakasz burkolatfelújítást magában foglaló kivitelezési munkáinak elvégzésére irányul a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban és a terveknek megfelelően. A módosítás kizárólag határidőhosszabbításra irányul, amely a szerződés alapvető rendeltetését, funkcióját és célját nem érinti. cc) A jelen szerződésmódosítás az alapszerződésben meghatározott vállalkozói díj módosításával nem jár, így az ellenérték növekedése nem valósul meg, ezáltal a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában meghatározott feltételnek is. A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az alapszerződés 3.1. pontjában szereplő határidő módosítása a Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek. Szerződéskötés dátuma: 2025. október 17. Munkaterület átadás-átvétel dátuma: 2025. november 20. Munkaterület visszavételének dátuma (téli üzem okán): 2025. november 20. Munkaterület átadás-átvétel dátuma (téli üzem után): 2026. március 16. A szerződés módosításának dátuma: 2026. május 26. A szerződés módosítására annak időbeli hatálya alatt került sor. A szerződés módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
7.1.1.
Change
Description of modifications: Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 3.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): "3.1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 60 naptári napon belül elvégzi. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább két (2) munkanappal az átadást megelőzően értesíti Vállalkozót. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül adja át, amelynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni." Felek az alapszerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják (módosított rendelkezés): "3.1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 68 naptári napon belül elvégzi. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább két (2) munkanappal az átadást megelőzően értesíti Vállalkozót. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül adja át, amelynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni." A szerződés egyéb pontjai/rendelkezései nem módosulnak!
7.1.
Modification
Identifier of the previous contract award notice: 493377-2026
Identifier of the modified contract: KB-2025/1003065/001/00
Reason for modification: Modifications that are not substantial.
Description: Jelen szerződésmódosításban Felek az érintett útszakasz végszelvényszámát kívánják megfelelően rögzíteni, tekintettel arra, hogy adminisztratív hiba következtében az alapszerződésben szereplő végszelvényszám nem a versenyújranyitási eljárás során kiadott és az alapszerződés mellékletét is képező műszaki leírásban szereplő tényleges, helyes szelvényszámnak megfelelően került rögzítésre. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés címsorának, továbbá a 2.1. és 2.4. pontjának módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor. Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelelően rögzítik az alábbi, az alapszerződésben található végszelvényszám módosításával összefüggő körülményeket: A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” Az alapszerződés módosításával összefüggésben a fenti jogszabályhely alapján megállapítható, hogy a kilométerszelvényszám módosítása nem tekinthető lényeges módosításnak, tekintettel az alábbi körülményekre: a) a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A versenyújranyitási eljárásban az ajánlattevők köre adott, az ajánlattevőknek ajánlatadási kötelezettségük van. A verseny újranyitási eljárás során kiadott műszaki leírás egyértelműen meghatározta a tényleges, helyes szelvényszámokat, mely alapján valamennyi ajánlattevő a helyes szelvényszámok szerinti műszaki teljesítési paraméterekre, azok teljeskörű ismeretében tettek ajánlatokat, vagyis a benyújtott szakmai ajánlat összhangban van a tényleges teljesítési elvárásokkal, körülményekkel. b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg c) a módosítás a szerződés tárgyát az alapszerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A módosítás csupán adminisztratív hiba kiküszöbölésére, illetve a szerződés, valamint a műszaki dokumentáció tartalma közötti összhang megteremtésére irányul. A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az alapszerződés címsorában, továbbá a 2.1. és 2.4. pontjában szereplő végszelvényszám módosítása a Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek. Szerződéskötés dátuma: 2025. október 17. Munkaterület átadás-átvétel dátuma: 2025. november 21. Munkaterület visszavételének dátuma (téli üzem okán): 2025. november 21. Munkaterület átadás-átvétel dátuma (téli üzem után): 2026. március 2. A szerződés módosításának dátuma: 2026. április 23. A szerződés módosítására annak időbeli hatálya alatt került sor. A szerződés módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bekezdése
7.1.1.
Change
Description of modifications: Felek rögzítik, hogy az alapszerződés címsorában (a Felek adatai feletti részben) jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „EGYEDI ÁTALÁNYDÍJAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” – 27. versenyújranyitás 4. rész: 4421 j. összekötő út 12+683-25+600 kmsz Szerződés száma: KB-2025/1003065/001/00; EKR azonosító szám: EKR001480322025 Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00005” Felek az alapszerződés fentiekben idézett címsorát a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „EGYEDI ÁTALÁNYDÍJAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” – 27. versenyújranyitás 4. rész: 4421 j. összekötő út 12+683-25+570 kmsz Szerződés száma: KB-2025/1003065/001/00; EKR azonosító szám: EKR001480322025 Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00005” Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 2.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „2.1. A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a 4421 j. Tótkomlós-Hódmezővásárhely összekötő út 12+683-25+600 kilométerszelvényei között – 12887,00 m.” Felek az alapszerződés fentiekben idézett 2.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „2.1. A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a 4421 j. Tótkomlós-Hódmezővásárhely összekötő út 12+683-25+570 kilométerszelvényei között – 12887,00 m.” Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 2.4. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „2.4. A teljesítés helye: a 4421 j. Tótkomlós-Hódmezővásárhely összekötő út 12+683-25+600 kilométerszelvények közötti szakasza NUTS kód: HU333 Csongrád-Csanád vármegye” Felek az alapszerződés fentiekben idézett 2.4. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „2.4. A teljesítés helye: a 4421 j. Tótkomlós-Hódmezővásárhely összekötő út 12+683-25+570 kilométerszelvények közötti szakasza NUTS kód: HU333 Csongrád-Csanád vármegye” A szerződés egyéb pontjai/rendelkezései nem módosulnak!
7.1.
Modification
Identifier of the previous contract award notice: 493377-2026
Identifier of the modified contract: KB-2025/1003066/001/00
Reason for modification: Modifications that are not substantial.
Description: Jelen szerződésmódosításban Felek az érintett útszakasz végszelvényszámát kívánják megfelelően rögzíteni, tekintettel arra, hogy adminisztratív hiba következtében az alapszerződésben szereplő végszelvényszám nem a versenyújranyitási eljárás során kiadott és az alapszerződés mellékletét is képező műszaki leírásban szereplő tényleges, helyes szelvényszámnak megfelelően került rögzítésre. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés címsorának, továbbá a 2.1. és 2.4. pontjának módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor. Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelelően rögzítik az alábbi, az alapszerződésben található végszelvényszám módosításával összefüggő körülményeket: A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” Az alapszerződés módosításával összefüggésben a fenti jogszabályhely alapján megállapítható, hogy a kilométerszelvényszám módosítása nem tekinthető lényeges módosításnak, tekintettel az alábbi körülményekre: a) a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A versenyújranyitási eljárásban az ajánlattevők köre adott, az ajánlattevőknek ajánlatadási kötelezettségük van. A verseny újranyitási eljárás során kiadott műszaki leírás egyértelműen meghatározta a tényleges, helyes szelvényszámokat, mely alapján valamennyi ajánlattevő a helyes szelvényszámok szerinti műszaki teljesítési paraméterekre, azok teljeskörű ismeretében tettek ajánlatokat, vagyis a benyújtott szakmai ajánlat összhangban van a tényleges teljesítési elvárásokkal, körülményekkel. b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg c) a módosítás a szerződés tárgyát az alapszerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A módosítás csupán adminisztratív hiba kiküszöbölésére, illetve a szerződés, valamint a műszaki dokumentáció tartalma közötti összhang megteremtésére irányul. A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az alapszerződés címsorában, továbbá a 2.1. és 2.4. pontjában szereplő végszelvényszám módosítása a Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek. Szerződéskötés dátuma: 2025. október 17. Munkaterület átadás-átvétel dátuma: 2025. november 21. Munkaterület visszavételének dátuma (téli üzem okán): 2025. november 21. Munkaterület átadás-átvétel dátuma (téli üzem után): 2026. március 2. A szerződés módosításának dátuma: 2026. április 23. A szerződés módosítására annak időbeli hatálya alatt került sor. A szerződés módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bekezdése
7.1.1.
Change
Description of modifications: Felek rögzítik, hogy az alapszerződés címsorában (a Felek adatai feletti részben) jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „EGYEDI ÁTALÁNYDÍJAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” – 27. versenyújranyitás 5. rész: 5422 j. összekötő út 4+230-10+619 kmsz Szerződés száma: KB-2025/1003066/001/00; EKR azonosító szám: EKR001480322025 Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00007” Felek az alapszerződés fentiekben idézett címsorát a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „EGYEDI ÁTALÁNYDÍJAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” – 27. versenyújranyitás 5. rész: 5422 j. összekötő út 4+230-10+638 kmsz Szerződés száma: KB-2025/1003066/001/00; EKR azonosító szám: EKR001480322025 Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00007” Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 2.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „2.1. A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében az 5422 j. Balástya-Forráskút összekötő út 4+230-10+619 kilométerszelvényei között – 6396,00 m.” Felek az alapszerződés fentiekben idézett 2.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „2.1. A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében az 5422 j. Balástya-Forráskút összekötő út 4+230-10+638 kilométerszelvényei között – 6396,00 m.” Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 2.4. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „2.4. A teljesítés helye: az 5422 j. Balástya-Forráskút összekötő út 4+230-10+619 kilométerszelvények közötti szakasza NUTS kód: HU333 Csongrád-Csanád vármegye” Felek az alapszerződés fentiekben idézett 2.4. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „2.4. A teljesítés helye: az 5422 j. Balástya-Forráskút összekötő út 4+230-10+638 kilométerszelvények közötti szakasza NUTS kód: HU333 Csongrád-Csanád vármegye” A szerződés egyéb pontjai/rendelkezései nem módosulnak!
7.1.
Modification
Identifier of the previous contract award notice: 493377-2026
Identifier of the modified contract: KB-2025/1003067/001/00
Reason for modification: Modifications under a minimal value ("de minimis").
Description: Jelen szerz.mód-ban Felek egyrészt az érintett útszakasz kezdő szelvényszámát kívánják megfelelően rögzíteni, tekintettel arra, hogy adminisztratív hiba következtében az alapszerz-ben szereplő kezdő szelvényszám nem a versenyújranyitási elj. során kiadott és az alapszerz. mellékletét is képező műszaki leírásban szereplő tényleges, helyes szelvényszámnak megfelelően került rögzítésre; másrészt a felmerült műszaki tartalomváltozást (elmaradó tétel: 10-31 tételszámú tétel) kívánják rögzíteni a Felek a vállalkozói díj és a számlázási rendelkezések mód-val. Felek rögzítik, hogy az alapszerz. címsorának, továbbá a 2.1. és 2.4. pontjának mód-ra a Kbt. 141. § (6) bek-ben foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor. Felek a Kbt. 141. § (6) bek-nek megfelelően rögzítik az alábbi, az alapszerz-ben található kezdő kilométerszelvény mód-val összefüggő körülményeket: A Kbt. 141. § (6) bek. alapján: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” Az alapszerz. mód-val összefüggésben a fenti jogszabályhely alapján megállapítható, hogy a kilométerszelvényszám mód. nem tekinthető lényeges mód-nak: a) a szerz.mód. nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerz.köt-t megelőző közb. elj-ban, az eredetileg részt vett AT-kön kívül más AT-k részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A versenyújranyitási elj-ban az AT-k köre adott, az AT-knek ajánlatadási kötelezettségük van. A verseny újranyitási elj. során kiadott műszaki leírás egyértelműen meghatározta a tényleges, helyes szelvényszámokat, mely alapján valamennyi AT a helyes szelvényszámok szerinti műszaki teljesítési paraméterekre, azok teljeskörű ismeretében tettek ajánlatokat, vagyis a benyújtott szakmai ajánlat összhangban van a tényleges teljesítési elvárásokkal, körülményekkel. b) a mód. a szerz. gazd. egyensúlyát a nyertes AT javára nem változtatja meg c) a mód. a szerz. tárgyát az alapszerz-ben foglalt AT-i kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A mód. csupán admin. hiba kiküszöbölésére, ill. a szerz., valamint a műszaki dok. tartalma közötti összhang megteremtésére irányul. Felek rögzítik, hogy az alapszerz. 4.1. és 5.4. pontjának mód-ra a Kbt. 141. § (2)-(3) bek-eiben foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor: „(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” Az alapszerz. mód-val összefüggésben a fenti jogszabályhely alapján megállapítható, hogy a mód. megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek: a) A mód. eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, mivel jelen mód. az ellenérték csökkenésével jár (nettó 1.051.560,- Ft). b) Az eredeti szerződés értéke nettó 534.593.521,- Ft. Jelen szerz.mód. eredményeként a váll. díj nettó 1.051.560,- Ft-tal csökken. Az eredeti szerz. értékhez képest az ellenérték növ. nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, mivel jelen mód. az ellenérték csökkenésével jár. Az ellenérték változásának mértéke 0,19%. c) A mód. nem változtatja meg a szerz. ált. jellegét és illeszkedik az eredeti szerz. jellegéhez. A szerz-ben rögzített váll. díj csökkenése nem tette volna indokolttá eltérő tapasztalatú, profilú gazdasági szereplők bevonását, részvételét a versenyújranyitási elj. vagy a szerz. telj-be, illetve továbbra is ép. ber. tárgyú vállalkozási szerz. van hatályban Felek között. d) A mód. a szerz. értékének változásával jár, az ellenérték csökkenése nettó 1.051.560,- Ft. A mód. érintett elemei az érték változásával közvetlenül összefüggenek. e) A szerz.köt-t megelőző közb. elj. olyan szabályok szerint került megindításra (a verseny újranyitásával megvalósított uniós elj.rend szerinti KM elj.), amelyek jogszerűen alkalmazhatóak lettek volna akkor is, ha az elj. becs. értéke a szerz.mód-t köv. értéket figyelembe véve került volna meghat-ra. Szerződéskötés dátuma: 2025.10.17. Folyt. BT-202 rovatban.
7.1.1.
Change
Description of modifications: Felek rögzítik, hogy az alapszerződés címsorában (a Felek adatai feletti részben) jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „EGYEDI ÁTALÁNYDÍJAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” – 27. versenyújranyitás 6. rész: 4403 j. összekötő út 0+005-7+100 kmsz Szerződés száma: KB-2025/1003067/001/00; EKR azonosító szám: EKR001480322025 Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00007” Felek az alapszerződés fentiekben idézett címsorát a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „EGYEDI ÁTALÁNYDÍJAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 3. rész: Dél-Alföld régió” – 27. versenyújranyitás 6. rész: 4403 j. összekötő út 0+000-7+100 kmsz Szerződés száma: KB-2025/1003067/001/00; EKR azonosító szám: EKR001480322025 Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00007” Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 2.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „2.1. A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a 4403 j. Fábiánsebestyén-Eperjes-Gádoros összekötő út 0+005-7+100 kilométerszelvényei között – 7093,00 m.” Felek az alapszerződés fentiekben idézett 2.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „2.1. A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a 4403 j. Fábiánsebestyén-Eperjes-Gádoros összekötő út 0+000-7+100 kilométerszelvényei között – 7093,00 m.” Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 2.4. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „2.4. A teljesítés helye: a 4403 j. Fábiánsebestyén-Eperjes-Gádoros összekötő út 0+005-7+100 kilométerszelvények közötti szakasza NUTS kód: HU333 Csongrád-Csanád vármegye” Felek az alapszerződés fentiekben idézett 2.4. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „2.4. A teljesítés helye: a 4403 j. Fábiánsebestyén-Eperjes-Gádoros összekötő út 0+000-7+100 kilométerszelvények közötti szakasza NUTS kód: HU333 Csongrád-Csanád vármegye” Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 4.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „4.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 534.593.521, - Ft vállalkozói díj, azaz ötszázharmincnégymillió-ötszázkilencvenháromezer-ötszázhuszonegy forint vállalkozói díj, mint átalánydíj illeti meg. Az ÁFA tartalom 144.340.251, - Ft, azaz száznegyvennégymillió-háromszáznegyvenezer-kettőszázötvenegy forint, amelynek megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) kifizetéskor hatályos szabályai szerint történik. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a verseny újranyitásban rendelkezésre bocsátott tervek és egyéb műszaki dokumentumok felülvizsgálata. Erre tekintettel Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet. A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás vagy utófinanszírozás. A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00007” Felek az alapszerződés fentiekben idézett 4.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „4.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 533.541.961, - Ft vállalkozói díj, azaz ötszázharminchárommillió-ötszáznegyvenegyezer-kilencszázhatvanegy forint vállalkozói díj, mint átalánydíj illeti meg. Az ÁFA tartalom 144.056.329,- Ft, azaz száznegyvennégymillió-ötvenhatezer-háromszázhuszonkilenc forint, amelynek megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) kifizetéskor hatályos szabályai szerint történik. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a verseny újranyitásban rendelkezésre bocsátott tervek és egyéb műszaki dokumentumok felülvizsgálata. Erre tekintettel Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet. A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás vagy utófinanszírozás. A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-CS1-2023-00007” Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.4. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés): „5.4. Amennyiben a vállalkozói díj meghaladja a nettó 50 millió Ft összeget, de a teljesítési határidő nem haladja meg a hat hónapot, ebben az esetben legfeljebb kettő (2) db részszámla és egy végszámla nyújtható be a következő ütemezésben: 1. részszámla: a vállalkozói díj 25%-a mértékében, legalább 25%-os műszaki teljesítés esetén; 2. részszámla a vállalkozói díj 25%-a mértékében, legalább 50%-os műszaki teljesítés esetén; végszámla a vállalkozói díj 50%-a mértékében, 100 %-os műszaki teljesítés esetén.” Felek az alapszerződés fentiekben idézett 5.4. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés): „5.4. Amennyiben a vállalkozói díj meghaladja a nettó 50 millió Ft összeget, de a teljesítési határidő nem haladja meg a hat hónapot, ebben az esetben legfeljebb kettő (2) db részszámla és egy végszámla nyújtható be a következő ütemezésben: 1. részszámla: a vállalkozói díj 25%-a mértékében, legalább 25%-os műszaki teljesítés esetén; 2. részszámla a vállalkozói díj 25%-a mértékében, legalább 50%-os műszaki teljesítés esetén; végszámla a vállalkozói díj 50%-a mértékében, 100 %-os műszaki teljesítés esetén. Vállalkozó az 1. sz. szerződésmódosításban megállapított nettó 1.051.560,- Ft mértékű vállalkozói díj csökkenést a végszámlában köteles feltüntetni és elszámolni.” A szerz. egyéb pontjai/rendelkezései nem módosulnak! BT-201 rovat folytatása: Munkater. átad-átvét. dátuma: 2025.11.21. Munkater. visszavét. dátuma (téli üzem okán): 2025.11.21. Munkater. átad-átvét. dátuma (téli üzem után): 2026.03.09. Szerz.mód. dátuma: 2026.06.05. Szerz.mód-ra annak időbeli hatálya alatt került sor. Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3), ill. (6) bek-ei.
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Official name: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 14605749244
Postal address: Fényes Elek Utca 7-13.
Town: Budapest
Postcode: 1024
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Holakovszki István
Telephone: +36 703425211
Roles of this organisation:
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
8.1.
ORG-0002
Official name: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 28733232403
Postal address: Béke Utca 150.
Town: Tiszakécske
Postcode: 6060
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Country: Hungary
Telephone: +36 19201204
Fax: +36 19201404
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004, LOT-0005, LOT-0006
8.1.
ORG-0003
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Roles of this organisation:
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures
8.1.
ORG-0004
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Telephone: +36 18828635
Roles of this organisation:
TED eSender
Notice information
Notice identifier/version: 8dd8ef55-53e7-469f-86ed-28fb9163e6a7 - 02
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 29/09/2026 13:50:34 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 01/09/2026 13:02:11 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 672675-2026
OJ S issue number: 189/2026
Publication date: 30/09/2026