1. Buyer
2. Procedure
2.1.
Procedure
Title: Kivitelezés EU. KM. 2021-2025. (ÉA. 17. VÚNY.)
Description: Nyertes Ajánlattevő feladata az „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 1. rész: Észak-Alföld régió” tárgyú, KB-2021/0000838/001/00 azonosító számú keretmegállapodás alapján vállalkozási szerződés keretében összesen 7325,00 méter beavatkozási hosszon burkolatfelújítást magában foglaló kivitelezési munkák elvégzése az ajánlattételi felhívást (a továbbiakban: felhívás) kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: egyéb közbeszerzési dokumentumok) részét képező műszaki leírásban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően.
Procedure identifier: 396e7e93-d1d6-460b-bb2f-0b32cc78a094
Internal identifier: EKR001480702025
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233140 Roadworks
2.1.4.
General information
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Title: 3636 j. Nyírtelek-Nagycserkesz összekötő út
Description: Nyertes Ajánlattevő feladata az „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021–2025 – 1. rész: Észak-Alföld régió” tárgyú, KB-2021/0000838/001/00 azonosító számú keretmegállapodás alapján vállalkozási szerződés keretében összesen 7325,00 méter beavatkozási hosszon a 3636 j. Nyírtelek-Nagycserkesz összekötő út 0+004 – 4+3409 kilométerszelvényei közötti szakaszának felújítását magában foglaló kivitelezési munkák elvégzése az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. 73. (6) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján előzetesen nettó 866.338.098 forint mértékben határozza meg azt az összesített nettó ajánlati árat, amelynél Ajánlattevő a kivitelezési munkák összesített költsége vonatkozásában – azaz az árazatlan költségvetés „F10”-es cellájában – nem ajánlhat meg magasabb értéket! Ajánlatkérő fokozottan felhívja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevők figyelmét arra, hogy azon ajánlatot, amely az 1. számú értékelési szempont vonatkozásában a fentiekben meghatározott összesített nettó ajánlati árnál magasabb megajánlást tartalmaz, a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani! Az építési beruházás NEM engedélyköteles. Karakterkorlátra való tekintettel az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki leírás és az árazandó költségvetés tartalmazza. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet] 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít. Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt a felhívást, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátja rendelkezésre.
Internal identifier: EKR001480702025/1
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233140 Roadworks
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Country: Hungary
Additional information: A teljesítés fő helyszíne: a 3636 j. Nyírtelek-Nagycserkesz összekötő út 0+004 – 4+3409 kilométerszelvények közötti szakasza.
5.1.3.
Estimated duration
Duration: 90 Days
5.1.6.
General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: A felhívás II.2.7) pontjában írt teljesítési határidő: 90 naptári nap a munkaterület átadásától számítva. Ajánlatkérő az 1. számú értékelési szempont körében a következőt értékeli: Nettó ajánlati ár (nettó Ft). Ajánlatkérő a 3. számú értékelési szempont körében a következőket értékeli: A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereken túl a teljesítésbe bevont, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet] szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel (vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel) rendelkező útépítési szakembernek a végzettség, illetve képzettség megszerzését követően közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és / vagy főépítésvezetőként és / vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (minimum: 0 hónap, maximum: 36 hónap). Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. számú értékelési szempontra kizárólag olyan szakember mutatható be, aki a keretmegállapodás megkötésére irányuló (KM1) közbeszerzési eljárásban NEM került bemutatásra az M/2.1. – 2.2. alkalmassági követelmények tekintetében! Ugyanazon szakember több közbeszerzési részben is bemutatható. Az előírttal egyenértékűként bemutatott jogosultság vagy végzettség, illetve képzettség egyenértékűségét Ajánlattevőnek igazolnia kell. További részletek és a pontozás módszere az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Nyertes Ajánlattevő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 26. §-a alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500.000.000, - Ft / év és legalább 100.000.000, - Ft / káresemény[M2.1] limitű építési-szerelési (C.A.R. vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti kivitelezési munkákra. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) köteles a biztosítási kötvény és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolás másolati példányát legkésőbb az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely a szerződéshez fizikailag is csatolásra kerül. A biztosítási kötvényből és / vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolásból egyértelműen ki kell derülnie a következő adatoknak: - a szerződő neve / címe, - a biztosított neve / címe, - kötvényszám, - kockázatviselés kezdete, - kockázatviselés vége, - biztosított tevékenység, - kártérítési limit évente, - kártérítési limit káronként, - a kivitelezési feladatnak a felhívás II.2.4) pontja szerinti megnevezése, - díjrendezettség időpontja. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát, hogy az előírt biztosítással nyertessége esetén rendelkezni fog. Ajánlatkérő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő, a szerződés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet az alábbi személyi körbe tartozik: a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik, vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy nem tartozik a fentiekben írt tilalom hatálya alá és nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozót, szállítót vagy kapacitást biztosító szervezetet.
5.1.7.
Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria
Social objective promoted: Other
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: A Kbt. 148. §-a szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
6. Results
Value of all contracts awarded in this notice: 63 719 815 857,00 HUF
6.1.
Result lot identifier: LOT-0001
6.1.2.
Information about winners
Winner:
Official name: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Tender:
Tender identifier: EKR001480702025/0438
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 784 297 170,00 HUF
Contract information:
Identifier of the contract: KB-2025/1003143/001/00
Title: Kivitelezés EU. KM. 2021-2025. (ÉA. 17. VÚNY.)
Date on which the winner was chosen: 15/10/2025
Date of the conclusion of the contract: 17/10/2025
Information about European Union funds:
Name of EU-financed project or programme: European Regional Development Fund (ERDF) (2021/2027)
Identifier of EU funds: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00002
6.1.4.
Statistical information
Summary of the review requests the buyer received:
Number of complainants: 0
7. Modification
7.1.
Modification
Identifier of the previous contract award notice: 493377-2026
Identifier of the modified contract: KB-2025/1003143/001/00
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.
Description: 1.1. Megrendelő mélyépítési munkák tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából a TED 2021/S 077-195940 azonosító számon megjelent ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított „Országos közúthálózat felújítási munkái 2021-2025” tárgyban. A közbeszerzési eljárás alapján Megrendelő és Vállalkozó között a Kbt. 104. §-a szerinti keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) került aláírásra 2021. október 19. napján az 1. közbeszerzési rész tekintetében (Észak-Alföld régió). 1.2. Megrendelő az 1.1. pont szerinti KM alapján a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti versenyújranyitási eljárást (a továbbiakban: versenyújranyitás) folytatott le „Kivitelezés EU. KM. 2021-2025. (ÉA. 17. VÚNY.)” tárgyban, melynek eredménye alapján Szerződő Felek 2025. október 17. napján a Közbeszerzési Dokumentumokban, illetve a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint vállalkozási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Szerződés vagy Vállalkozási szerződés). 1.3. A Vállalkozási szerződés 2025. november 9. napján lépett hatályba. 1.4. A munkaterület átadására 2025. március 9. napján került sor. 1.5. A Vállalkozási szerződés 2.3. pontja alapján Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési munka szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag kifogástalan minőségben, a 3.1. pontban megjelölt határidőben, a felhívás megküldése napján hatályos jogszabályi előírásoknak és érvényes magyar szabványoknak, műszaki irányelveknek, Útügyi Műszaki Előírásoknak, technológiai előírásoknak, hatósági engedélyeknek megfelelően, a felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételek szerint végezze el. 1.6. A Vállalkozási szerződés 4.5. pontja alapján Felek a pótmunka és a többletmunka tekintetében a Ptk. 6:244. §-a szerinti rendelkezését tekintik irányadónak. A vállalkozói díjon felül csak a pótmunka ellenértéke, valamint Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költsége számolható el, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt Megrendelő Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag Vállalkozó Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott ajánlatának elfogadását követően, Megrendelő írásos megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka ajánlatot Vállalkozónak a keretmegállapodás – adott esetben annak 2. számú melléklete szerint indexált – egységárai alapján kell elkészítenie. Pótmunka megrendelésére és elszámolására kizárólag a Kbt. 141. §-a szerinti előírásainak megfelelő szerződésmódosítás vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén kerülhet sor. 1.7. Vállalkozó 2026. május 8. napján Megrendelő részére akadályközlést nyújtott be, tekintettel arra, hogy a kiviteli terv szerint a szelvényezés szerinti bal oldalon a 6+109-6+260 km és 6+276-6+538 km szelvények között, valamint a jobb oldalon a 6+082-6+479 km és a 6+513-6+559 km szelvények összesen 856 méter hosszban szükséges pályaszerkezet szélesítés kiépítése akadályba ütközik, mivel a Mintavételi és Megfelelőség Értékelési Terv (MMT) által altalajra előírt E2, Ed≥20 Mpa teherbírási érték elérése többszöri, laboratórium általi mérés után sem lehetséges. A védőréteg beépítésével sem sikerült azon elérni a kívánt teherbírási értékeket. Vállalkozó kérte Megrendelő állásfoglalását, valamint Megrendelő kérte Vállalkozó műszaki megoldási javaslatait a felmerült probléma megoldására. A szélesítés kiviteli terv szerinti pályaszerkezete a következő: - 4,0 cm AC11 kopó (F) 50/70 kopóréteg - 4,0 cm AC11 kötő (F) 50/70 kiegyenlítő réteg - 8,0 cm AC22 kötő (F) 50/70 alapréteg - aszfalterősítő rács - 18,0 cm M63 alapréteg + 2,0 cm M22 alapréteg kiékelés - 30 cm M63 védőréteg - triaxiális georács - GRK-3 típusú nem szőtt geotextília talajelválasztó réteg - altalaj Vállalkozó a probléma megoldására négy próbaszakaszt épített. Az első esetben a 6+330-6+360 km sz. közötti szakaszon a védőréteg cseréjével próbálta a teherbírási értékeket növelni, 20 cm vastag 50% NHK063 és 50% homok keverési arányával. A teherbírási értékek nem érték el a kívánt minimális értéket. (E2=16 Mpa) A második esetben a 6+370-6+390 km szelvények között 50% Z0/63 és 50% Z0/22 keverék beépítése történt 20 cm vastagságban. A teherbírási érték E2=17 Mpa volt, amely nem érte el a minimálisan elvárható értéket. A harmadik esetben a 6+300-6+330 km sz. között talajcserét végzett a Vállalkozó, 40 cm Z0/63 zúzottkő beépítésével. A 2*20 cm vastagságban beépített réteg közé geotextíliát és georácsot alkalmazott. A mért teherbírási értékek elmaradtak a minimálisan elfogadhatótól. (E2=11 Mpa) A negyedik esetben a Vállalkozó a meglévő altalaj stabilizációjával próbálta elérni a teherbírási értéket. A meglévő altalajból vett mintavétel után laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálat útján megállapításra került, hogy az altalaj 0-4 mm átmérőjű homokos kavics. A vonatkozó útügyi műszaki előírás szerint Vállalkozó a próbaszakaszon cement kötőanyag alkalmazásával az altalajon cementes stabilizációs talajkezelést végzett. A 2026. május 20. napján a 6+410 km szelvényben, 16 kg/m2 cement 20 cm vastagságban talajba dolgozott stabilizáción mért teherbírási érték E2=25 Mpa volt, amely már megfelel mintavételi tervben szereplő elvárt határértéknek. A cementes talajkezelési próbaszakasz kiértékelését követően a teherbírási érték eléréséhez a Vállalkozó által elvégzett megfelelő értéket adott vizsgálati eredmények alapján cementes talajstabilizáció alkalmazása szükséges. A vonatkozó jegyzőkönyvek csatolásra kerültek. Folytatás a VII.2.4. pontban
7.1.1.
Change
Description of modifications: 2.1. Felek a Vállal.szerz.3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják Eredeti szöveg: „3.1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 90 naptári napon belül elvégzi. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább két (2) munkanappal az átadást megelőzően értesíti Vállalkozót. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül adja át, amelynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni.” Módosított szöveg: „3.1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 135 naptári napon belül elvégzi. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább két (2) munkanappal az átadást megelőzően értesíti Vállalkozót. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül adja át, amelynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni.” 2.2. Felek a Vállalkozási szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják Eredeti szöveg: „4.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 784.297.170, - Ft vállalkozói díj, azaz nettó hétszáznyolcvannégymillió-kétszázkilencvenhétezer-százhetven forint vállalkozói díj, mint átalánydíj illeti meg. Az ÁFA tartalom 211.760.236, - Ft, azaz kétszáztizenegymillió-hétszázhatvanezer-kétszázharminchat forint, amelynek megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) kifizetéskor hatályos szabályai szerint történik. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a verseny újranyitásban rendelkezésre bocsátott tervek és egyéb műszaki dokumentumok felülvizsgálata. Erre tekintettel Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet. A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás vagy utófinanszírozás. A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00002” Módosított szöveg: „4.1. Vállalkozót a jelen szerz.ben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 785.660.710,- Ft váll.díj, azaz nettó hétszáznyolcvanötmillió-hatszázhatvanezer-hétszáztíz forint váll. díj, mint átalánydíj illeti meg. Az ÁFA tartalom 212.128.392,- Ft, azaz kettőszáztizenkettőmillió-százhuszonnyolcezer-háromszázkilencvenkettő forint, amelynek megfizetése az ált.forg.adóról sz.2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: ÁFA törvény) kifizetéskor hatályos szabályai sz. történik. Váll. kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a verseny újranyitásban rendelkezésre bocsátott tervek és egyéb műszaki dokumentumok felülvizsgálata. Erre tekintettel Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet. A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás vagy utófinanszírozás. A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00002” A VII.2.2. pont folytatása: A fentiekben feltüntetett kialakítandó pályaszerkezet felé a vízelvezetés megoldására Váll.nak 662 fm ’k’ szegélyt is szükséges megépíteni, amely az alatta lévő szélesítés megvalósulásáig nem lehetséges. A burkolat szélessége ezen szakaszon a 70 cm-es pályaszerkezet szélesítéssel éri majd el az 5,50 métert. Az útügyi műszaki előírás szerint a váltakozó irányú járműforgalomnak 2,75 méter szélesség biztosítandó, a kialakítás így két ütemben lehetséges. A cementes talajkezelés elvégzése, a pályaszerkezet szélesítése és az azt követő ráépülő feladatok elvégzése a szerződés teljesítése során 45 nap naptári többletnapot vesz igénybe. Az altalaj összetétele, minősége és annak teherbírási elégtelensége előre nem volt látható. Műszakilag megalapozott és indokolt a 32-071 Talaj kezelése stabilizálással vegyes hidraulikus kötőanyaggal munkanem elvégzése 119,84 m3 (856 fm*0,7m*0,2m=119,84 m3) mennyiséggel. Vállalkozó a talajstabilizáció elvégzése kapcsán 11.378 Ft/m3 egységárral, összesen nettó 1.363.540 Ft-tal kalkulált. (119,84 m3*11.378 Ft/m3=1.363.540,- Ft). nettó 1.363.540,- Ft + 368.156,- Ft Áfa (1,27%) = bruttó 1.731.696,- Ft 1.8. Műszaki ellenőr megállapítása szerint a pótmunka elvégzése a rendeltésszerű használatra való alkalmasság biztosításához szükséges, bruttó 1.731.696 Ft díja arányos, - kizárólag a szerződéskötés után, a feltárást követően volt csak észlelhető, azt megelőzően semmilyen módon nem volt sem megismerhető, sem előre látható sem Vállalkozó, sem Megrendelő számára, - azokat elfogadja, a pótmunkát elrendeli. 1.9. Megrendelő a Vállalkozó „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt.-nek a talajstabilizációs munka tekintetében előállt pótmunka igényét bruttó 1.731.696,- Ft mértékben, és a határidő 45 nappal történő meghosszabbítását elfogadja. 1.10. Fentiekre tekintettel a műszaki tartalom, és ahhoz kapcsolódóan a jelen szerződésmódosításban részletezett egyéb szerződéses feltételek módosítása indokolt. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026.06.05. A Kbt. 141. § (4) bek. c) p. alapján a (2) bek.ben szabályozott esetek mellett a szerz.– a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közb. eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan mód.ra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes mód.ok nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő mód.ok nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a szerződés módosítása.
8. Organisations
8.1.
ORG-0002
Official name: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 14605749244
Postal address: Fényes Elek Utca 7-13.
Town: Budapest
Postcode: 1024
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Balogh Péter
Telephone: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Roles of this organisation:
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
8.1.
ORG-0003
Official name: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Registration number: 11876566215
Postal address: Vécsey Utca 21.
Town: Nyíregyháza
Postcode: 4400
Country subdivision (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Country: Hungary
Telephone: +36 42420191
Fax: +36 42506821
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Roles of this organisation:
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures
8.1.
ORG-0001
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Telephone: +36 18828635
Roles of this organisation:
TED eSender
Notice identifier/version: 9e4cc7e9-554f-43b0-bae0-caa88a8fe3b1 - 03
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 15/10/2026 17:06:36 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 21/09/2026 13:48:31 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 720243-2026
OJ S issue number: 202/2026
Publication date: 19/10/2026