16 https://augasdegalicia.xunta.gal https://contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216 ORG-0001 Augas de Galicia Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9 Santiago de Compostela (A Coruña) 15781 ES111 ESP Q1500378C +34 981957401 +34 981957403 contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal ORG-0002 Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) Calle Raxeira 52, 2ª planta Santiago de Compostela 15781 ES111 ESP - +34 881995481 +34 881995485 tacgal@xunta.gal https://op.europa.eu ORG-0000 Publications Office of the European Union Luxembourg 2417 LU000 LUX PUBL +352 29291 ted@publications.europa.eu 00753988-2026211/20262026-10-30+01:00 2.3 eforms-sdk-1.14 73983ce7-b79b-4d01-8d22-3c0970f093ae aa5ae955-2f11-4c99-bf02-d4a273295e85 2026-10-29Z 06:41:05Z 01 2026-10-30Z 32014L0024 cn-standard SPA https://contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216 body-pl-ra gen-pub ORG-0001 ted-esen ORG-0000 Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público epo-procurement-document open false AUG-2026-0084 Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de mejora del sistema de saneamiento de Burela. Nueva estación depuradora de aguas residuales de Burela. Burela (Lugo) – obra con referencia de expediente AUG-2026-0063 y clave del documento técnico OH.327.694. Actuación cofinanciada por la Unión Europea con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) El presente contrato de servicio tiene la consideración legal de complementario del contrato de obra referido en su título, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 de la LCSP. La necesidad de este contrato de servicio trae causa de la existencia del contrato de obra al que se refiere, teniendo el contrato de servicio una relación de dependencia respecto del contrato de obra y cuyo objeto se considera necesario para la adecuada realización de la prestación comprendida en el contrato de obra. El servicio objeto de este contrato accesorio al contrato principal de obra abarca los trabajos definidos al detalle en el pliego de prescripciones técnicas, entre los que se incluyen los necesarios relacionados con la liquidación del contrato de obra en los términos expresados en dicho pliego. Para el cumplimiento de los objetivos pretendidos con los trabajos y actividades incluidas en la prestación objeto de este contrato de servicio directamente vinculado al contrato de obra, se realizarán las tareas, entre otras previstas, de control cuantitativo (mediciones, topografía de detalle) y cualitativo (comprobación y verificación de equipos para su aprobación por la dirección facultativa de obra, vigilancia continua de ejecución a pie de obra), así como de apoyo y asistencia técnica, si fuese el caso, en el proceso de elaboración de documentos técnicos justificativos que resulten necesarios dentro del marco normativo (proyectos modificados, documentos técnicos a nivel “as built” y demás que correspondan). services Licitación electrónica por el procedimiento abierto con pluralidad de criterios, tramitación ordinaria y contratación sujeta a regulación armonizada. Plazo total de ejecución de la prestación objeto del contrato: 36 meses, que se distribuyen según los trabajos a desarrollar en el contrato: plazo correspondiente a la fase de ejecución de la obra 24 meses y plazo correspondiente a la puesta en marcha 12 meses. Admisión de posible/s prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s hasta un plazo máximo de 12 meses. Condiciones especiales de ejecución del contrato: - Conforme lo previsto en la letra M.1 del cuadro de características del contrato del pliego de cláusulas administrativas particulares, las condiciones especiales de ejecución derivadas de los artículos 202 y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP) son las siguientes: a) Cumplimiento de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación en el sector que corresponda en relación con el personal adscrito a la ejecución de la prestación objeto del contrato. b) Cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente sobre prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto resulte de aplicación, respecto del personal adscrito a la ejecución de la prestación objeto del contrato. c) Cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente en materia ambiental y de protección del medio ambiente, en cuanto resulte de aplicación, durante la ejecución de la prestación objeto del contrato. d) Empleo de un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total del personal adscrito a la ejecución del contrato, sea igual o superior al 35,22 por ciento. e) Uso de un lenguaje no sexista e imagen empresarial igualitaria en la ejecución de la prestación objeto del contrato. f) Presentación por el contratista en los términos previstos en el artículo 217 de la LCSP de la documentación referida a la relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago; y/o de la documentación relativa a la justificación del cumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos. - Conforme lo previsto en la letra M.2 del cuadro de características del contrato del pliego de cláusulas administrativas particulares, las condiciones especiales de ejecución recogidas en el artículo 84.3 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia son las siguientes: a) El compromiso de la empresa adjudicataria de presentar, en el momento de formalizar el contrato, un protocolo de prevención y de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo o por orientación sexual, en el ámbito de desarrollo del contrato. b) El compromiso del adjudicatario de incluir en las acciones de prevención de riesgos laborales y de salud laboral la perspectiva de género. También acceso al perfil de contratante desde Plataforma de Contratos Públicos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal, accesible asimismo en el Portal web institucional de la Xunta de Galicia https://www.xunta.gal y en sede electrónica de Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, Portal de Transparencia de Galicia https://transparencia.xunta.gal, Plataforma de Contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interés a las plataformas de contratación de las comunidades autónomas y página web https://augasdegalicia.xunta.gal/. Condiciones de participación: capacidad jurídica y de obrar, representación en su caso, no estar incurso en prohibición para contratar y los demás requisitos según pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). Oferta: cada licitador presentará una única proposición en relación con la totalidad de la prestación. Presentación de proposición: solo a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX), en www.conselleriadefacenda.es/silex. Apertura de los archivos electrónicos según lo dispuesto en el PCAP. Las aperturas de los archivos electrónicos A, B y C se realizarán en las fechas y horas publicadas en el perfil de contratante en las dependencias de Augas de Galicia a distancia con el empleo de medios electrónicos. En caso de que las fechas publicadas para los actos de apertura se modificaran se harán públicas las nuevas fechas en el perfil de contratante. El órgano de contratación adjudicará en el plazo de 8 meses, desde la apertura de las ofertas contenidas en el archivo electrónico B, de acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 158.2 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP). Modificaciones contractuales previstas: según PCAP 356971.72 71311100 Burela ES112 ESP LOT-0001 ERDF_2021 Actuación cofinanciada por la Unión Europea con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 60% del gasto elegible en el marco del Programa Galicia Feder 2021-2027. La actuación se encuadra dentro del programa en el Objetivo político OP2 “Una Europa más verde, baja en carbono en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible”; Prioridad de inversión P2A “Transición verde”; Objetivo específico 2.5 “El fomento del acceso al agua y de una gestión hídrica sostenible”; Línea de actuación 2.5.03 “Inversiones en materia de saneamiento y depuración necesarias para el cumplimiento de las Directivas en materia de aguas”; Ámbito de intervención 066 “Recogida y tratamiento de aguas residuales de acuerdo con los criterios de eficiencia energética”; Operación “Mejora de la red de saneamiento y nueva estación depuradora de aguas residuales de Burela”. not-allowed eu-funds false not-allowed _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_ non-restricted-document https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?=216 epo-procurement-document none none no performance Las condiciones especiales de ejecución del contrato en relación con los artículos 202 y 217 de la LCSP y 84.3 de la Ley 7/2023, del 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia se incluyen en el apartado 2.1.4 Información general del presente anuncio. required not-allowed per-exa 41 price Oferta económica per-exa 17 quality Análisis del documento técnico de la obra per-exa 16 quality Metodología para la ejecución de los trabajos de control de materiales, equipos y unidades de obra per-exa 12 quality Metodología para la ejecución de los trabajos de elaboración de los informes de inspección de la obra e implantación de los programas de seguimiento y control establecidos para la obra per-exa 10 quality Medidas para el impulso demográfico per-exa 4 quality Mejoras técnicas vinculadas a la ejecución del servicio ORG-0001 www.conselleriadefacenda.es/silex 8 Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo: se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el recurrente, el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP, pudiendo ser objeto de dicho recurso las decisiones mencionadas en dicho precepto y el plazo para interponerlo será de 15 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el perfil de contratante, en los términos expresados en el artículo 50.1 a) o b), según corresponda, de la LCSP. De no interponerse dicho recurso especial, podrán impugnar directamente dichas decisiones mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa, ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela. ORG-0001 ORG-0002 SPA GLG false true required true 2026-12-09+01:00 23:59:00+01:00 2026-12-22+01:00 09:00:00+01:00 Acto no público y apertura por medio electrónico La apertura del archivo electrónico B se realizará en las dependencias de Augas de Galicia en acto celebrado a distancia con el empleo de medios electrónicos. false none none AUG-2027-0084 Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de mejora del sistema de saneamiento de Burela. Nueva estación depuradora de aguas residuales de Burela. Burela (Lugo) – obra con referencia de expediente AUG-2026-0063 y clave del documento técnico OH.327.694. Actuación cofinanciada por la Unión Europea con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) El presente contrato de servicio tiene la consideración legal de complementario del contrato de obra referido en su título, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 de la LCSP. La necesidad de este contrato de servicio trae causa de la existencia del contrato de obra al que se refiere, teniendo el contrato de servicio una relación de dependencia respecto del contrato de obra y cuyo objeto se considera necesario para la adecuada realización de la prestación comprendida en el contrato de obra. El servicio objeto de este contrato accesorio al contrato principal de obra abarca los trabajos definidos al detalle en el pliego de prescripciones técnicas, entre los que se incluyen los necesarios relacionados con la liquidación del contrato de obra en los términos expresados en dicho pliego. Para el cumplimiento de los objetivos pretendidos con los trabajos y actividades incluidas en la prestación objeto de este contrato de servicio directamente vinculado al contrato de obra, se realizarán las tareas, entre otras previstas, de control cuantitativo (mediciones, topografía de detalle) y cualitativo (comprobación y verificación de equipos para su aprobación por la dirección facultativa de obra, vigilancia continua de ejecución a pie de obra), así como de apoyo y asistencia técnica, si fuese el caso, en el proceso de elaboración de documentos técnicos justificativos que resulten necesarios dentro del marco normativo (proyectos modificados, documentos técnicos a nivel “as built” y demás que correspondan). services Valor estimado del contrato 356.971,72 €. Comprende: presupuesto base de licitación (252.641,47 €) y eventual/es prórroga/s contractual/es ordinaria/s hasta un plazo máximo de 12 meses (104.330,25 €). Criterios de selección: solvencia (condiciones mínimas de solvencia) y declaración de compromiso de adscripción de medios personales en el cuadro de características del contrato. Solvencia en términos de condiciones mínimas de solvencia: - Solvencia económica y financiera, se acreditará mediante el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio económico dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividad del empresario y de finalización para la presentación de las ofertas por importe, excluido IVA, igual o superior a 227.377,32 euros y según los requisitos mínimos y la documentación requerida para acreditarla en los términos expresados en el pliego de cláusulas administrativas particulares. -Solvencia técnica y profesional, se acreditará mediante la relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los 3 últimos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, cuyo importe anual acumulado, excluido IVA, en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 189.481,10 euros y según los requisitos mínimos y la documentación requerida para acreditarla en los términos expresados en el pliego de cláusulas administrativas particulares. true 356971.72 71311100 Burela ES112 ESP 36