See the notice on TED website
1. Comprador
1.1.
Comprador
Denominación oficial: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL EN ALMERIA. JUNTA DE ANDALUCIA
2. Procedimiento
2.1.
Procedimiento
Título: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA
Descripción: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA LOTE I: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE EDARS EN EL MUNICIPIO DE CANJÁYAR (ALMERÍA) LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE NUEVA EDAR EN EL MUNICIPIO DE FIÑANA (ALMERÍA) LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE NUEVA EDAR DE TABERNAS (ALMERÍA)
Identificador del procedimiento: ed6a62ae-d312-4010-831a-2383060f2f42
Identificador interno: CONTR 2022 887929
2.1.1.
Finalidad
Clasificación principal (cpv): 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2.1.2.
Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
2.1.4.
Información general
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
5. Lote
5.1.
Lote: LOT-0001
Título: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA “EDARs EN ELMUNICIPIO DE CANJÁYAR (ALMERÍA)”
Descripción: LOTE I: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE EDARS EN EL MUNICIPIO DE CANJÁYAR (ALMERÍA) Contrato de obras al que se va a prestar el servicio: Expediente: CONTR 2022 887407 Clave: A6.304.1364/2111 Título: “OBRA DE EDARS EN EL MUNICIPIO DE CANJÁYAR (ALMERÍA)” Localidad: Canjáyar Importe total (IVA excluido): 1.061.883,36 € Importe del IVA: 222.995,51 € Importe total (PBL): 1.284.878,87 € Plazo ejecución de las obras: 14 meses (8 + 6 puesta en marcha).
Identificador interno: LOTE 2023 4114
5.1.1.
Finalidad
Clasificación principal (cpv): 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Clasificación adicional (cpv): 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
5.1.2.
Lugar de ejecución
Localidad: CANJAYAR (ALMERIA)
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
5.1.3.
Duración estimada
Duración: 30 Meses
5.1.6.
Información general
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
5.1.15.
Técnicas
Acuerdo marco:
Ningún acuerdo marco
5.1.16.
Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL EN ALMERIA. JUNTA DE ANDALUCIA
5.1.
Lote: LOT-0002
Título: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA “NUEVA EDAR EN EL MUNICIPIO DE FIÑANA (ALMERÍA)”
Descripción: LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE NUEVA EDAR EN EL MUNICIPIO DE FIÑANA (ALMERÍA) Contrato de obras al que se va a prestar el servicio: Expediente: CONTR 2022 887407 Clave: A6.304.1362/2111 Título: “OBRA DE NUEVA EDAR EN EL MUNICIPIO DE FIÑANA (ALMERÍA)” Localidad: Fiñana Importe total (IVA excluido): 972.887,40 € Importe del IVA: 204.306,35 € Importe total (PBL): 1.177.193,75 € Plazo ejecución de las obras: 12 meses (8 + 4 puesta en marcha).
Identificador interno: LOTE 2023 4115
5.1.1.
Finalidad
Clasificación principal (cpv): 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Clasificación adicional (cpv): 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
5.1.2.
Lugar de ejecución
Localidad: FIÑANA (ALMERIA)
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
5.1.3.
Duración estimada
Duración: 28 Meses
5.1.6.
Información general
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
5.1.15.
Técnicas
Acuerdo marco:
Ningún acuerdo marco
5.1.16.
Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL EN ALMERIA. JUNTA DE ANDALUCIA
5.1.
Lote: LOT-0003
Título: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA “NUEVA EDAR DE TABERNAS (ALMERÍA)”
Descripción: LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE NUEVA EDAR DE TABERNAS (ALMERÍA) Contrato de obras al que se va a prestar el servicio: Expediente: CONTR 2022 887407 Clave: A6.304.1361/2111 Título: “OBRA DE NUEVA EDAR DE TABERNAS (ALMERÍA)” Localidad: Tabernas Importe total (IVA excluido): 3.611.418,20 € Importe del IVA: 758.397,82 € Importe total (PBL): 4.369.816,02 € Plazo ejecución de las obras: 18 meses (12 + 6 puesta en marcha).
Identificador interno: LOTE 2023 4116
5.1.1.
Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Naturaleza complementaria del contrato: Obras
Clasificación principal (cpv): 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Clasificación adicional (cpv): 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
5.1.2.
Lugar de ejecución
Localidad: TABERNAS (ALMERIA)
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
5.1.3.
Duración estimada
Duración: 34 Meses
5.1.6.
Información general
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
5.1.15.
Técnicas
Acuerdo marco:
Ningún acuerdo marco
5.1.16.
Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL EN ALMERIA. JUNTA DE ANDALUCIA
6. Resultados
Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 371 868,96 EUR
6.1.
Resultados: identificador de lotes: LOT-0001
6.1.2.
Información de los ganadores
Ganador:
Denominación oficial: UTE EDARS CANJAYAR
Oferta:
Identificador de la oferta: UTE ZOFRE SLP.-SOLUCIONES NORTH LINE SL. / LOTE 1
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0001
Valor de la licitación: 101 550,00 EUR
Clasificación de la oferta: 1
Información del contrato:
Identificador del contrato: LOTE 2023 4114
Fecha de celebración del contrato: 17/01/2024
6.1.
Resultados: identificador de lotes: LOT-0002
6.1.2.
Información de los ganadores
Ganador:
Denominación oficial: INGENIERIA Y CENTRO DE CALCULO S.A.
Oferta:
Identificador de la oferta: INGENIERIA Y CENTRO DE CALCULO SA. / LOTE 2
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0002
Valor de la licitación: 101 101,00 EUR
Clasificación de la oferta: 1
Información del contrato:
Identificador del contrato: LOTE 2023 4115
Fecha de celebración del contrato: 17/01/2024
6.1.
Resultados: identificador de lotes: LOT-0003
6.1.2.
Información de los ganadores
Ganador:
Denominación oficial: TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
Oferta:
Identificador de la oferta: TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL./ LOTE 3
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0003
Valor de la licitación: 141 141,00 EUR
Clasificación de la oferta: 1
Información del contrato:
Identificador del contrato: LOTE 2023 4116
Fecha de celebración del contrato: 17/01/2024
7. Modificaciones
7.1.
Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 31546-2023
Identificador del contrato modificado: LOTE 2023 4116
Motivos de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Descripción: La necesidad de la modificación deriva de la redacción y aprobación del Proyecto Modificado nº 1 de las obras, así como de la suspensión parcial de unidades de obra y la consiguiente ampliación del plazo de ejecución. Estas circunstancias responden a incidencias técnicas detectadas durante la ejecución de las obras que no pudieron ser previstas en el momento de la licitación, por lo que deben considerarse como circunstancias sobrevenidas e imprevisibles para una Administración diligente.
7.1.1.
Modificación
Descripción de las modificaciones: El presupuesto total asciende a DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 204.753,73 €, que supone un adicional del 19,89 % del presupuesto de adjudicación vigente de 170.780,61 euros IVA incluido
Identificador de la entidad empresarial en el aviso anterior: TEN-0003
8. Organizaciones
8.1.
ORG-0001
Denominación oficial: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL EN ALMERIA. JUNTA DE ANDALUCIA
Número de registro: S4111001F
Dirección postal: CALLE HERMANOS MACHADO Nº 4
Localidad: ALMERIA
Código postal: 04004
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
Punto de contacto: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y GESTION ECONÓMICA. COORDINACIÓN PROVINCIAL DE AGUAS.
Teléfono: +34 950011015
Funciones de esta organización:
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
8.1.
ORG-0002
Denominación oficial: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Número de registro: S4111001
Localidad: SEVILLA
Código postal: 41001
Subdivisión del país (NUTS): Sevilla (ES618)
País: España
Teléfono: 671530856
Funciones de esta organización:
Organización encargada de los procedimientos de recurso
8.1.
ORG-0003
Denominación oficial: UTE EDARS CANJAYAR
Número de registro: U56793763
Localidad: ALMERÍA
Código postal: 04001
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
Teléfono: +34 950260536
Funciones de esta organización:
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Denominación oficial: INGENIERIA Y CENTRO DE CALCULO S.A.
Número de registro: A04022737
Localidad: ALMERÍA
Código postal: 04007
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
Teléfono: +34 950219941
Funciones de esta organización:
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Denominación oficial: TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
Número de registro: B84840685
Localidad: MADRID
Código postal: 28028
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Teléfono: +34 914182110
Funciones de esta organización:
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0003
8.1.
ORG-0000
Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Teléfono: +352 29291
Funciones de esta organización:
TED eSender
Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio: 362437b2-7934-4506-ba9a-565ceea0edb8 - 01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 38
Fecha de envío del anuncio: 20/04/2026 17:28:30 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 274955-2026
Número de la edición del DO S: 78/2026
Fecha de publicación: 22/04/2026