1. Comprador
1.1.
Comprador
Denominación oficial: Consejería Delegada de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA)
2. Procedimiento
2.1.
Procedimiento
Título: La implantación de un sistema de información geográfica (SIG) y recogida de datos de la red de abastecimiento, alcantarillado y saneamiento integral y elaboración de Planes Directores de Abastecimiento
Descripción: LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y RECOGIDA DE DATOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS GESTIONADOS POR GALASA Y PLANES DIRECTORES DE ABASTECIMIENTO DE HUERCAL-OVERA, CUEVAS DE ALMANZORA, PULPI, CARBONERAS Y MOJÁCAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PERTE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA) – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – FONDOS NEXT GENERATIONEU, PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), COMPONENTE 5, INVERSIÓN 3 (C5.I3), CONVOCATORIA SEGUNDA
Identificador del procedimiento: fedc615c-90bf-4f84-af9a-77faf8a0cfac
Identificador interno: PRTR-PYO241218
2.1.1.
Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71352000 Servicios de topografía subterránea
Clasificación adicional (cpv): 38221000 Sistemas de información geográfica (SIG o equivalentes), 48612000 Sistema de gestión de base de datos, 71351810 Servicios topográficos, 71353200 Servicios de topografía dimensional, 71355200 Servicio oficial de topografía catastral, 71356200 Servicios de asistencia técnica
2.1.4.
Información general
Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE
5. Lote
5.1.
Lote: LOT-0000
Título: La implantación de un sistema de información geográfica (SIG) y recogida de datos de la red de abastecimiento, alcantarillado y saneamiento integral y elaboración de Planes Directores de Abastecimiento
Descripción: LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y RECOGIDA DE DATOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS GESTIONADOS POR GALASA Y PLANES DIRECTORES DE ABASTECIMIENTO DE HUERCAL-OVERA, CUEVAS DE ALMANZORA, PULPI, CARBONERAS Y MOJÁCAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PERTE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA) – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – FONDOS NEXT GENERATIONEU, PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), COMPONENTE 5, INVERSIÓN 3 (C5.I3), CONVOCATORIA SEGUNDA
Identificador interno: PRTR-PYO241218
5.1.1.
Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71352000 Servicios de topografía subterránea
Clasificación adicional (cpv): 38221000 Sistemas de información geográfica (SIG o equivalentes), 48612000 Sistema de gestión de base de datos, 71351810 Servicios topográficos, 71353200 Servicios de topografía dimensional, 71355200 Servicio oficial de topografía catastral, 71356200 Servicios de asistencia técnica
5.1.2.
Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
5.1.16.
Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Consejería Delegada de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA) - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Información sobre los plazos de revisión: hasta 2025-02-10+01:00
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: Consejería Delegada de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA) - Consejería Delegada de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA)
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Consejería Delegada de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA) - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
6. Resultados
6.1.
Resultados: identificador de lotes: LOT-0000
6.1.2.
Información de los ganadores
Ganador:
Denominación oficial: UTE GIS GALASA 2025
Oferta:
Identificador de la oferta: REF TEN-0001/LOT-0000
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000
Valor de la licitación: 1 764 245,24 EUR
Información del contrato:
Identificador del contrato: PRTR-PYO241218
Fecha de elección del ganador: 17/06/2025
Fecha de celebración del contrato: 30/06/2025
7. Modificaciones
7.1.
Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: cfc5caca-d43a-4a32-906b-596f03501301-01
Identificador del contrato modificado: PRTR-PYO241218
Motivos de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Descripción: Se han producido retrasos en el proceso de licitación y adjudicación del contrato debido fundamentalmente a la tardía notificación de la Resolución de la subvención concedida a GALASA que obligó a readaptar los plazo de ejecución para poder estar terminadas las obras antes del día 30/06/2026. Si bien la resolución de ampliación es posterior a la finalización del plazo de ejecución, el 13 de abril de 2026 se emitió informe favorable a ampliación del plazo por la Dirección de obra del presente contrato.
7.1.1.
Modificación
Descripción de las modificaciones: Se han producido retrasos en el proceso de licitación y adjudicación del contrato debido fundamentalmente a la tardía notificación de la Resolución de la subvención concedida a GALASA que obligó a readaptar los plazo de ejecución para poder estar terminadas las obras antes del día 30/06/2026. Si bien la resolución de ampliación es posterior a la finalización del plazo de ejecución, el 13 de abril de 2026 se emitió informe favorable a ampliación del plazo por la Dirección de obra del presente contrato
Identificador de la entidad empresarial en el aviso anterior: RESULT
8. Organizaciones
8.1.
ORG-0001
Denominación oficial: Consejería Delegada de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA)
Número de registro: 51176820161442
Número de registro: A04107272
Localidad: Vera
Código postal: 04620
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
Punto de contacto: Consejería Delegada de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA)
Teléfono: +34 950393065
Fax: +34 950391512
Otros puntos de contacto:
Denominación oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Localidad: Sevilla
Código postal: 41001
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Teléfono: +034 671530856
Otros puntos de contacto:
Denominación oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Localidad: Sevilla
Código postal: 41001
Subdivisión del país (NUTS): Sevilla (ES618)
País: España
Teléfono: +034 671530856
Otros puntos de contacto:
Denominación oficial: Consejería Delegada de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA)
Localidad: Vera
Código postal: 04620
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
Punto de contacto: Consejería Delegada de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA)
Teléfono: +34 950393065
Fax: +34 950391512
Funciones de esta organización:
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
8.1.
ORG-0002
Denominación oficial: UTE GIS GALASA 2025
Número de registro: UTE
Número de registro: 314650
Localidad: MÁLAGA
Código postal: 29018
Subdivisión del país (NUTS): Málaga (ES617)
País: España
Teléfono: +034 952654850
Funciones de esta organización:
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0000
Identificador/versión del anuncio: d74d42a6-3e31-4153-8b46-1c4cbabd9125 - 01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 39
Fecha de envío del anuncio: 13/05/2026 19:41:49 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 337903-2026
Número de la edición del DO S: 94/2026
Fecha de publicación: 18/05/2026