1. Comprador
1.1.
Comprador
Denominación oficial: ADIF-ALTA VELOCIDAD
2. Procedimiento
2.1.
Procedimiento
Título: CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: NÍJAR-RÍO ANDARAX
Descripción: CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: NÍJAR-RÍO ANDARAX
Identificador del procedimiento: 409dfaeb-7ae7-473b-95b0-ae836ff10d84
Identificador interno: 3.24/20830.0037
2.1.1.
Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71356000 Servicios técnicos
2.1.2.
Lugar de ejecución
Localidad: Almería
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
2.1.4.
Información general
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Real Decreto-Ley 3/2020 - Real Decreto-Ley 3/2020
5. Lote
5.1.
Lote: LOT-0001
Título: CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: NÍJAR-RÍO ANDARAX
Descripción: CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: NÍJAR-RÍO ANDARAX
Identificador interno: 3.24/20830.0037
5.1.1.
Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71356000 Servicios técnicos
5.1.2.
Lugar de ejecución
Localidad: Almería
Subdivisión del país (NUTS): Almería (ES611)
País: España
5.1.3.
Duración estimada
Duración: 18 Meses
5.1.4.
Renovación
Número máximo de renovaciones: 0
5.1.6.
Información general
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
5.1.15.
Técnicas
Acuerdo marco:
Ningún acuerdo marco
5.1.16.
Información adicional, mediación y recurso
Organización de mediación: ADIF-ALTA VELOCIDAD
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: ADIF-ALTA VELOCIDAD
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación: ADIF-ALTA VELOCIDAD
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organización que ejecuta el pago: ADIF-ALTA VELOCIDAD
Organización que firma el contrato: ADIF-ALTA VELOCIDAD
6. Resultados
Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 2 474 409,87 EUR
6.1.
Resultados: identificador de lotes: LOT-0001
6.1.2.
Información de los ganadores
Ganador:
Denominación oficial: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.
Oferta:
Identificador de la oferta: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0001
Valor de la licitación: 2 474 409,87 EUR
La oferta se ha posicionado: sí
Clasificación de la oferta: 1
Subcontratación: No se sabe aún
Información del contrato:
Identificador del contrato: 3.24/20830.0037
Título: CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO: NÍJAR-RÍO ANDARAX
Fecha de elección del ganador: 09/09/2024
Fecha de celebración del contrato: 01/10/2024
Información sobre fondos de la Unión Europea:
Nombre del proyecto o programa financiado por la UE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (2021/2027)
Identificador de los fondos de la UE: Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.
Organización que firma el contrato: ADIF-ALTA VELOCIDAD
7. Modificaciones
7.1.
Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 593157-2024
Identificador del contrato modificado: 3.24/20830.0037
Motivos de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista original.
Descripción: Este contrato se rige, en cuanto a su preparación y adjudicación, por el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. Sus efectos y extinción se regulan por lo dispuesto en el mencionado Real Decreto – Ley 2/2020, y en lo no previsto en esta norma se regularán por derecho civil. El día 07 de mayo de 2026, se tramita la ampliación de plazo nº3 del contrato “Ejecución de obras del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia – Almería. Tramo: Níjar – Rio Andarax (ON 027/18), 3.18/20830.0269”. Ampliándose el plazo total de ejecución de la obra hasta el 13 de noviembre de 2026. En coherencia a la ampliación de plazo del contrato de obras, se requiere una ampliación del contrato de servicios. El contrato de servicios es complementario del contrato de obras principal, tiene una relación de dependencia directa; y, además, es necesario para la correcta realización de las prestaciones a las que se refiere el contrato principal. Por tanto, una vez reprogramados los trabajos, se hace necesario incrementar el plazo previsto del contrato de servicios de modo que abarque toda la fase de obra que se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2026, así como la fase final necesaria para la elaboración de la liquidación de las obras y el proyecto As Built, la cual según el PPTP del citado contrato de servicios contempla una duración de 5 meses. Con lo cual, este contrato tendría una fecha de finalización del 13 de abril de 2027. Como la vigencia del presente contrato de asistencia técnica termina el 1 de julio de 2026, se requiere la ampliación de 9 meses y 12 días meses. Según lo dicho, estos cambios en el plazo y la planificación de las obras requieren ajustar las mediciones de algunas de las unidades contempladas en el contrato de Asistencia y Control de las obras. No es necesaria la incorporación de Precios Nuevos. Según se indica en el Cuadro de características del contrato del Pliego de Condiciones Particulares en su apartado 16.2 “Modificaciones no previstas”: Se contempla la posibilidad de modificación del contrato conforme a lo establecido en la legislación vigente. El contrato está sometido en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. Asimismo, en el Anexo de Condiciones Generales en su cláusula 23 “Modificación del contrato” se indica que se estará a lo dispuesto en el artículo 111 y siguientes del RDL 3/2020.
7.1.1.
Modificación
Descripción de las modificaciones: Este contrato se rige, en cuanto a su preparación y adjudicación, por el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. Sus efectos y extinción se regulan por lo dispuesto en el mencionado Real Decreto – Ley 2/2020, y en lo no previsto en esta norma se regularán por derecho civil. El día 07 de mayo de 2026, se tramita la ampliación de plazo nº3 del contrato “Ejecución de obras del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia – Almería. Tramo: Níjar – Rio Andarax (ON 027/18), 3.18/20830.0269”. Ampliándose el plazo total de ejecución de la obra hasta el 13 de noviembre de 2026. En coherencia a la ampliación de plazo del contrato de obras, se requiere una ampliación del contrato de servicios. El contrato de servicios es complementario del contrato de obras principal, tiene una relación de dependencia directa; y, además, es necesario para la correcta realización de las prestaciones a las que se refiere el contrato principal. Por tanto, una vez reprogramados los trabajos, se hace necesario incrementar el plazo previsto del contrato de servicios de modo que abarque toda la fase de obra que se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2026, así como la fase final necesaria para la elaboración de la liquidación de las obras y el proyecto As Built, la cual según el PPTP del citado contrato de servicios contempla una duración de 5 meses. Con lo cual, este contrato tendría una fecha de finalización del 13 de abril de 2027. Como la vigencia del presente contrato de asistencia técnica termina el 1 de julio de 2026, se requiere la ampliación de 9 meses y 12 días meses. Según lo dicho, estos cambios en el plazo y la planificación de las obras requieren ajustar las mediciones de algunas de las unidades contempladas en el contrato de Asistencia y Control de las obras. No es necesaria la incorporación de Precios Nuevos. Según se indica en el Cuadro de características del contrato del Pliego de Condiciones Particulares en su apartado 16.2 “Modificaciones no previstas”: Se contempla la posibilidad de modificación del contrato conforme a lo establecido en la legislación vigente. El contrato está sometido en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. Asimismo, en el Anexo de Condiciones Generales en su cláusula 23 “Modificación del contrato” se indica que se estará a lo dispuesto en el artículo 111 y siguientes del RDL 3/2020. No es necesaria la inclusión de precios nuevos.
8. Organizaciones
8.1.
ORG-0001
Denominación oficial: ADIF-ALTA VELOCIDAD
Número de registro: Q2802152E
Departamento: Dirección de Compras y Contratación
Localidad: Madrid
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Punto de contacto: Subdirección de Compras y Contratación
Teléfono: +34 917744804
Funciones de esta organización:
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación
Organización de mediación
Organización que firma el contrato
Organización que ejecuta el pago
8.1.
ORG-0002
Denominación oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro: S2826042J
Localidad: Madrid
Código postal: 28108
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Teléfono: +34 913491319
Funciones de esta organización:
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
8.1.
ORG-0004
Denominación oficial: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.
Número de registro: B84840685
Localidad: Madrid
Código postal: 28028
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Teléfono: +34 914182110
Funciones de esta organización:
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0001
8.1.
ORG-0000
Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Teléfono: +352 29291
Funciones de esta organización:
TED eSender
Identificador/versión del anuncio: 6820a3b4-b587-496b-883d-cc423afcde6e - 01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 38
Fecha de envío del anuncio: 09/07/2026 08:13:53 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 476940-2026
Número de la edición del DO S: 131/2026
Fecha de publicación: 10/07/2026