1. Comprador
1.1.
Comprador
Denominación oficial: Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS
Naturaleza jurídica del comprador: Autoridad local
Actividad del poder adjudicador: Protección social
2. Procedimiento
2.1.
Procedimiento
Título: La ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado Proyecto de finalización de las obras necesarias para la terminación del nuevo del NUEVO CAMP LA CUESTA redactado por la empresa AJAH ARQUITECTOS, S.L.P. con la finalidad de terminar el Nuevo Centro - CAMP “La Cuesta”
Descripción: Este contrato de obra trae causa de un primer contrato administrativo de obra para la ejecución del "Proyecto modificado del Proyecto de ejecución del CAMP LA CUESTA", adjudicado en diciembre de 2023, y finalmente resuelto por el órgano de contratación, por causa imputable al contratista debido al bajo ritmo de ejecución de la obra. El proyecto ha sido objeto de actualización y se aprueba de forma definitiva por el órgano de contratación el "PROYECTO DE FINALIZACIÓN DEL CAMP LA CUESTA", cuya ejecución es el objeto de la presente licitación.
Identificador del procedimiento: 5a6ab469-8775-44a8-ab63-19e73cf6de08
Identificador interno: CONT184/2026
Tipo de procedimiento: Abierto
El procedimiento está acelerado: no
2.1.1.
Finalidad
Naturaleza del contrato: Obras
Clasificación principal (cpv): 45000000 Trabajos de construcción
Clasificación adicional (cpv): 45215000 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud y los servicios sociales, de crematorios y aseos públicos
2.1.2.
Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS): Tenerife (ES709)
País: España
2.1.3.
Valor
Valor estimado, IVA excluido: 9 645 636,35 EUR
2.1.4.
Información general
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motivos de exclusión
Fuentes de los motivos de exclusión: Anuncio
Incumplimiento de obligaciones basadas en motivos de exclusión puramente nacionales: Motivos de exclusión exclusivamente nacionales
5. Lote
5.1.
Lote: LOT-0000
Título: La ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado Proyecto de finalización de las obras necesarias para la terminación del nuevo del NUEVO CAMP LA CUESTA redactado por la empresa AJAH ARQUITECTOS, S.L.P. con la finalidad de terminar el Nuevo Centro - CAMP “La Cuesta”
Descripción: Este contrato de obra trae causa de un primer contrato administrativo de obra para la ejecución del "Proyecto modificado del Proyecto de ejecución del CAMP LA CUESTA", adjudicado en diciembre de 2023, y finalmente resuelto por el órgano de contratación, por causa imputable al contratista debido al bajo ritmo de ejecución de la obra. El proyecto ha sido objeto de actualización y se aprueba de forma definitiva por el órgano de contratación el "PROYECTO DE FINALIZACIÓN DEL CAMP LA CUESTA", cuya ejecución es el objeto de la presente licitación.
Identificador interno: CONT184/2026
5.1.1.
Finalidad
Naturaleza del contrato: Obras
Clasificación principal (cpv): 45000000 Trabajos de construcción
Clasificación adicional (cpv): 45215000 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud y los servicios sociales, de crematorios y aseos públicos
Opciones:
Descripción de las opciones: Ampliación del plazo de ejecución: Cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo inicialmente concedido, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 9.3 del PCAP.
5.1.2.
Lugar de ejecución
Subdivisión del país (NUTS): Tenerife (ES709)
País: España
5.1.3.
Duración estimada
Duración: 18 Meses
5.1.4.
Renovación
Número máximo de renovaciones: 0
5.1.6.
Información general
Participación reservada:
La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
5.1.9.
Criterios de selección
Fuentes de los criterios de selección: Anuncio
Criterio: Volumen de negocios anual general
Descripción del criterio de selección: Cifra anual de negocio
Criterio: Referencias sobre obras específicas
Descripción del criterio de selección: Trabajos realizados
Criterio: Técnicos o entidades técnicas para llevar a cabo el trabajo
Descripción del criterio de selección: Técnicos o unidades técnicas
5.1.10.
Criterios de adjudicación
Criterio:
Tipo: Precio
Descripción: C.1. CRITERIO ECONÓMICO.
Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número: 25
Criterio:
Tipo: Calidad
Descripción: C.2. MEJORAS TÉCNICAS. IMPLANTACIÓN BIM EN LA OBRA.
Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número: 30
Criterio:
Tipo: Calidad
Descripción: C.3. EXPERIENCIA AÑADIDA AL EQUIPO TÉCNICO.
Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número: 20
Criterio:
Tipo: Calidad
Descripción: C.4. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES. HUELLA DE CARBONO.
Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número: 15
Criterio:
Tipo: Calidad
Descripción: C.5. CLÁUSULAS SOCIALES. MENOR SINIESTRALIDAD.
Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número: 10
5.1.11.
Pliegos de contratación
5.1.12.
Condiciones de la contratación pública
Condiciones de presentación:
Presentación electrónica: Obligatoria
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español
Catálogo electrónico: No autorizada
Plazo de recepción de ofertas: 21/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central
Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 1 Año
Información sobre la apertura pública:
Fecha de apertura: 24/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central
Lugar: IASS
Condiciones del contrato:
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato: Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos.
Facturación electrónica: Permitida
Se utilizarán pedidos electrónicos: no
Se utilizará el pago electrónico: sí
5.1.15.
Técnicas
Acuerdo marco:
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición:
Ningún sistema dinámico de adquisición
5.1.16.
Información adicional, mediación y recurso
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Información sobre los plazos de revisión: Contra las actuaciones previstas en el artículo 44 de la LCSP podrá interponerse Recurso Especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo de 15 días hábiles.
8. Organizaciones
8.1.
ORG-0001
Denominación oficial: Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS
Número de registro: 31055010149261
Número de registro: Q3800402D
Localidad: Santa Cruz de Tenerife
Código postal: 38003
Subdivisión del país (NUTS): Tenerife (ES709)
País: España
Punto de contacto: Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS
Teléfono: 922843200
Otros puntos de contacto:
Denominación oficial: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Localidad: Santa Cruz de Tenerife
Código postal: 38003
Subdivisión del país (NUTS): Tenerife (ES709)
País: España
Funciones de esta organización:
Comprador
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Identificador/versión del anuncio: 3a157ccb-8e6d-47b1-afde-d5ce908157d0 - 01
Tipo de formulario: Licitación
Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Subtipo de anuncio: 16
Fecha de envío del anuncio: 23/07/2026 14:59:44 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 514125-2026
Número de la edición del DO S: 141/2026
Fecha de publicación: 24/07/2026