16 ORG-0001 Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS 1 Santa Cruz de Tenerife 38003 Canarias ES709 ESP España 31055010149261 Q3800402D Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS 922843200 contratacionadministrativa@IASS.es TPO-0001 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias 1 Santa Cruz de Tenerife 38003 Tenerife ES709 ESP España 00514125-2026141/20262026-07-24+02:00 2.3 eforms-sdk-1.13 3a157ccb-8e6d-47b1-afde-d5ce908157d0 5a6ab469-8775-44a8-ab63-19e73cf6de08 2026-07-23+02:00 14:59:44+02:00 01 32014L0024 cn-standard SPA https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qxnaxE0YcqIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D la soc-pro ORG-0001 no-eu-funds exg-natl-bre-nat-law Motivos de exclusión exclusivamente nacionales epo-notice open false CONT184/2026 La ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado Proyecto de finalización de las obras necesarias para la terminación del nuevo del NUEVO CAMP LA CUESTA redactado por la empresa AJAH ARQUITECTOS, S.L.P. con la finalidad de terminar el Nuevo Centro - CAMP “La Cuesta” Este contrato de obra trae causa de un primer contrato administrativo de obra para la ejecución del "Proyecto modificado del Proyecto de ejecución del CAMP LA CUESTA", adjudicado en diciembre de 2023, y finalmente resuelto por el órgano de contratación, por causa imputable al contratista debido al bajo ritmo de ejecución de la obra. El proyecto ha sido objeto de actualización y se aprueba de forma definitiva por el órgano de contratación el "PROYECTO DE FINALIZACIÓN DEL CAMP LA CUESTA", cuya ejecución es el objeto de la presente licitación. works 9645636.35 45000000 45215000 ES709 ESP 18 0 LOT-0000 slc-stand-to-gen Cifra anual de negocio used slc-abil-ref-work Trabajos realizados used slc-abil-staff-tech-work Técnicos o unidades técnicas used no-eu-funds Detalle_Licitacion non-restricted-document SPA official https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FN3osLFxg%2BZ70UvEyYJSGw%3D%3D epo-notice exg-natl-bre-nat-law Motivos de exclusión exclusivamente nacionales epo-notice false none no allowed performance Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos. not-allowed not-allowed poi-exa 25 price C.1. CRITERIO ECONÓMICO. poi-exa 30 quality C.2. MEJORAS TÉCNICAS. IMPLANTACIÓN BIM EN LA OBRA. poi-exa 20 quality C.3. EXPERIENCIA AÑADIDA AL EQUIPO TÉCNICO. poi-exa 15 quality C.4. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES. HUELLA DE CARBONO. poi-exa 10 quality C.5. CLÁUSULAS SOCIALES. MENOR SINIESTRALIDAD. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FN3osLFxg%2BZ70UvEyYJSGw%3D%3D 1 Contra las actuaciones previstas en el artículo 44 de la LCSP podrá interponerse Recurso Especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo de 15 días hábiles. TPO-0001 SPA false true required false 2026-08-21+02:00 23:59:00+02:00 Detalle_Licitacion https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FN3osLFxg%2BZ70UvEyYJSGw%3D%3D 2026-08-24+02:00 09:00:00+02:00 IASS false none none CONT184/2026 La ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado Proyecto de finalización de las obras necesarias para la terminación del nuevo del NUEVO CAMP LA CUESTA redactado por la empresa AJAH ARQUITECTOS, S.L.P. con la finalidad de terminar el Nuevo Centro - CAMP “La Cuesta” Este contrato de obra trae causa de un primer contrato administrativo de obra para la ejecución del "Proyecto modificado del Proyecto de ejecución del CAMP LA CUESTA", adjudicado en diciembre de 2023, y finalmente resuelto por el órgano de contratación, por causa imputable al contratista debido al bajo ritmo de ejecución de la obra. El proyecto ha sido objeto de actualización y se aprueba de forma definitiva por el órgano de contratación el "PROYECTO DE FINALIZACIÓN DEL CAMP LA CUESTA", cuya ejecución es el objeto de la presente licitación. works 45000000 45215000 ES709 ESP 18 Ampliación del plazo de ejecución: Cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo inicialmente concedido, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 9.3 del PCAP. 0