1. Comprador
1.1.
Comprador
Denominación oficial: ADIF-AltaVelocidad
2. Procedimiento
2.1.
Procedimiento
Título: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: - PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE VÍA PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. - PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA.
Descripción: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: - PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE VÍA PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. - PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA.
Identificador del procedimiento: bc7bc870-de92-40ca-b7b5-f1b81030d54b
Identificador interno: 3.24/20830.0120
2.1.1.
Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71356000 Servicios técnicos
2.1.2.
Lugar de ejecución
País: España
En cualquier parte de un país dado
2.1.4.
Información general
Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE
Real Decreto-Ley 3/2020 - Real Decreto-Ley 3/2020
5. Lote
5.1.
Lote: LOT-0002
Título: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: - PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE VÍA PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. - PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA.
Descripción: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: - PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE VÍA PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. - PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA.
Identificador interno: 3.24/20830.0120
5.1.1.
Finalidad
Naturaleza del contrato: Servicios
Clasificación principal (cpv): 71356000 Servicios técnicos
5.1.2.
Lugar de ejecución
Localidad: Badajoz
Subdivisión del país (NUTS): Badajoz (ES431)
País: España
5.1.3.
Duración estimada
Duración: 19 Meses
5.1.4.
Renovación
Número máximo de renovaciones: 0
5.1.6.
Información general
Proyecto de contratación pública financiado total o parcialmente con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
5.1.15.
Técnicas
Acuerdo marco:
Ningún acuerdo marco
5.1.16.
Información adicional, mediación y recurso
Organización de mediación: ADIF-AltaVelocidad
Organización encargada de los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación: ADIF-AltaVelocidad
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación: ADIF-AltaVelocidad
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organización que ejecuta el pago: ADIF-AltaVelocidad
Organización que firma el contrato: ADIF-AltaVelocidad
6. Resultados
Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso: 894 935,93 EUR
6.1.
Resultados: identificador de lotes: LOT-0002
6.1.2.
Información de los ganadores
Ganador:
Denominación oficial: UTE PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (50%) - GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. (50%)
Oferta:
Identificador de la oferta: UTE PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (50%) - GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. (50%)
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0002
Valor de la licitación: 894 935,93 EUR
La oferta se ha posicionado: sí
Clasificación de la oferta: 1
Subcontratación: No se sabe aún
Información del contrato:
Identificador del contrato: 3.24/20830.0120
Título: Consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción: - Proyecto constructivo de renovación de vía para la conexión en Mérida. - Proyecto constructivo para la conexión en Mérida. Plataforma y vía
Fecha de elección del ganador: 14/11/2024
Fecha de celebración del contrato: 28/11/2024
Información sobre fondos de la Unión Europea:
Identificador de los fondos de la UE: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Más información sobre los fondos de la UE: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Organización que firma el contrato: ADIF-AltaVelocidad
7. Modificaciones
7.1.
Modificaciones
Identificador del aviso de adjudicación de contrato anterior: 730445-2024
Identificador del contrato modificado: 3.24/20830.0120
Motivos de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista original.
Descripción: Continuidad de los servicios adicionales a la obra hasta su finalización. Como es conocido en el ámbito de la obra pública, los servicios de asistencia a la dirección de obra deben acompañar a ésta de forma ininterrumpida hasta su completa terminación, al ser dicho servicio imprescindible para la correcta ejecución de la propia obra. Se considera que el actual contratista es el único que puede realizar el servicio objeto del contrato asegurando la total continuidad del mismo y, con ello, asegurando igualmente la no interrupción de la obra a la que presta servicio. En caso de que no pudieran continuar prestándose estos servicios de consultoría y asistencia técnica a la dirección de esta obra, sería necesario suspender inmediatamente su ejecución, con los consiguientes perjuicios tanto para el interés público -perjuicios económicos tales como eventuales devoluciones de fondos comunitarios, reclamaciones por sobrecostes y/o intereses de demora por suspensión de obra, retraso en la puesta en marcha de la infraestructura ferroviaria afectada y/o retrasos en la ejecución de otras obras relacionadas. Continuidad del conocimiento experto sobre la ejecución de la obra. La empresa consultora UTE PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (A78315348) (50%) - GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. (B83341933) (50%), responsable de la prestación de los referidos servicios de consultoría y asistencia técnica desde noviembre de 2024 hasta la actualidad (contrato vigente), cuenta con el equipo que dispone del concreto conocimiento técnico requerido de todos los aspectos técnicos específicos relacionados con el control y seguimiento de las obras, conocimientos adquiridos desde su inicio hasta la actualidad. Garantía de responsabilidad única. El contenido y alcance de las prestaciones que se realizan en el marco de la consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra reflejan bien su importancia para asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones de supervisión y control que tiene ADIF-AV como poder adjudicador de los contratos de obra pública: aseguramiento de la calidad, control y supervisión de la ejecución, control de plazos y materiales, control presupuestario, etc. La única alternativa existente para garantizar que esas obligaciones de supervisión y control técnico-económico se cumplen durante hasta la total terminación de la obra y liquidación completa del contrato correspondiente es asegurar que sea la misma empresa la que realice de forma completa todo el control y seguimiento técnico de la obra. Así mismo, la única forma de garantizar que se asuma una plena y completa responsabilidad técnica por la realización de todas las tareas de supervisión y control de obra es que sea la misma empresa quien las realice desde el comienzo de la obra hasta su finalización. Por tanto, se considera que la única empresa que asegura esta garantía de responsabilidad técnica es UTE PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (A78315348) (50%) - GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. (B83341933) (50%), no siendo posible el cambio de contratista. En conclusión, las anteriores razones técnicas permiten afirmar que las actuaciones adicionales incluidas en esta modificación, referidas a la ampliación de los meses de prestación de los servicios de vigilancia al control de las obras, hacen inviable un cambio del contratista, porque objetivamente solo existe una empresa que puede encargarse del seguimiento de la ejecución de las obras.
7.1.1.
Modificación
Descripción de las modificaciones: Continuidad de los servicios adicionales a la obra hasta su finalización. Como es conocido en el ámbito de la obra pública, los servicios de asistencia a la dirección de obra deben acompañar a ésta de forma ininterrumpida hasta su completa terminación, al ser dicho servicio imprescindible para la correcta ejecución de la propia obra. Se considera que el actual contratista es el único que puede realizar el servicio objeto del contrato asegurando la total continuidad del mismo y, con ello, asegurando igualmente la no interrupción de la obra a la que presta servicio. En caso de que no pudieran continuar prestándose estos servicios de consultoría y asistencia técnica a la dirección de esta obra, sería necesario suspender inmediatamente su ejecución, con los consiguientes perjuicios tanto para el interés público -perjuicios económicos tales como eventuales devoluciones de fondos comunitarios, reclamaciones por sobrecostes y/o intereses de demora por suspensión de obra, retraso en la puesta en marcha de la infraestructura ferroviaria afectada y/o retrasos en la ejecución de otras obras relacionadas. Continuidad del conocimiento experto sobre la ejecución de la obra. La empresa consultora UTE PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (A78315348) (50%) - GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. (B83341933) (50%), responsable de la prestación de los referidos servicios de consultoría y asistencia técnica desde noviembre de 2024 hasta la actualidad (contrato vigente), cuenta con el equipo que dispone del concreto conocimiento técnico requerido de todos los aspectos técnicos específicos relacionados con el control y seguimiento de las obras, conocimientos adquiridos desde su inicio hasta la actualidad. Garantía de responsabilidad única. El contenido y alcance de las prestaciones que se realizan en el marco de la consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra reflejan bien su importancia para asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones de supervisión y control que tiene ADIF-AV como poder adjudicador de los contratos de obra pública: aseguramiento de la calidad, control y supervisión de la ejecución, control de plazos y materiales, control presupuestario, etc. La única alternativa existente para garantizar que esas obligaciones de supervisión y control técnico-económico se cumplen durante hasta la total terminación de la obra y liquidación completa del contrato correspondiente es asegurar que sea la misma empresa la que realice de forma completa todo el control y seguimiento técnico de la obra. Así mismo, la única forma de garantizar que se asuma una plena y completa responsabilidad técnica por la realización de todas las tareas de supervisión y control de obra es que sea la misma empresa quien las realice desde el comienzo de la obra hasta su finalización. Por tanto, se considera que la única empresa que asegura esta garantía de responsabilidad técnica es UTE PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (A78315348) (50%) - GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. (B83341933) (50%), no siendo posible el cambio de contratista. En conclusión, las anteriores razones técnicas permiten afirmar que las actuaciones adicionales incluidas en esta modificación, referidas a la ampliación de los meses de prestación de los servicios de vigilancia al control de las obras, hacen inviable un cambio del contratista, porque objetivamente solo existe una empresa que puede encargarse del seguimiento de la ejecución de las obras.
8. Organizaciones
8.1.
ORG-0001
Denominación oficial: ADIF-AltaVelocidad
Número de registro: Q2802152E
Departamento: Dirección de Compras y Contratación
Localidad: Madrid
Código postal: 28036
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Teléfono: +34 917744804
Funciones de esta organización:
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización que proporciona acceso fuera de línea a los documentos de la contratación
Organización de mediación
Organización que firma el contrato
Organización que ejecuta el pago
8.1.
ORG-0002
Denominación oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Número de registro: S2826042J
Localidad: Madrid
Código postal: 28071
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Teléfono: +34 913491451
Funciones de esta organización:
Organización encargada de los procedimientos de recurso
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso
8.1.
ORG-0003
Denominación oficial: UTE PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (50%) - GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. (50%)
Número de registro: U75463737
Localidad: Madrid
Código postal: 28001
Subdivisión del país (NUTS): Madrid (ES300)
País: España
Teléfono: +34 915264504
Funciones de esta organización:
Licitador
Ganador de estos lotes: LOT-0002
8.1.
ORG-0000
Denominación oficial: Publications Office of the European Union
Número de registro: PUBL
Localidad: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Teléfono: +352 29291
Funciones de esta organización:
TED eSender
Identificador/versión del anuncio: 6df67e1c-1fdc-4af4-b4b6-34cecf1890c3 - 01
Tipo de formulario: Modificación de contrato
Tipo de anuncio: Anuncio de modificación de contrato
Subtipo de anuncio: 39
Fecha de envío del anuncio: 27/07/2026 11:14:16 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: español
Número de publicación del anuncio: 519672-2026
Número de la edición del DO S: 143/2026
Fecha de publicación: 28/07/2026